- 相關推薦
外包承攬工地加工合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的用途越來越廣泛，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的外包承攬工地加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
外包承攬工地加工合同1
委托方：
加工方：
依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后____萬元為定金，____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后___天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的'全額貨款并確認后，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在___小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前___天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后___小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后____天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照雙方協議解決。
七、乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，__年___月____日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在____小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在___小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后____個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天___元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為___天，超過__天時，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
__________年__________月__________日
外包承攬工地加工合同2
委托方（甲方）：
承運方（乙方）：車號：
根據甲方供貨工程的保供需求，甲方委托乙方將生產出的碎石運輸到甲方供方所在地：蘭州新區不同的工地，經甲、乙雙方充分協商，達成協議如下：以便共同遵守。
一、運輸起止點：
二、交貨與驗收：
1、根據甲方的供方需求，甲方提前計劃通知乙方具體進場運輸時間。
2、除不可抗力因素外，乙方必須保證運輸能力暢通，乙方運輸中的費用（油費、過路費）由甲方提供，交通安全事故由乙方自行承擔。
3、計量與驗收：計量方法及合理的損耗，需按照甲方供方的有關規定指定專人驗收，并簽收貨物回單方能有效。
三、運價和結算方式：
1、碎石運輸價格為按噸折方1：6的'比例計算，每方20元的單價結算，運至甲方在蘭州新區指定工地，及時提供運輸貨物票據給甲方對賬結算。
2、甲方及時保證乙方的運輸費用。
四、違約責任
1、在運輸過程中，乙方不得擅自自行退出運輸，提前10天向甲方提出要求溝通，否則由此造成甲方的一切經濟損失由乙方負責。
2、如乙方未按甲方供方規定時間內將碎石運輸到位（不可抗拒的因素除外）由乙方負責全部賠償。
五、本協議未盡事宜，雙方協商解決。
六、本協議簽字蓋章之日內生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方；乙方：
電話：電話：
__________年__________月__________日
外包承攬工地加工合同3
買方：_________________身份證號：___________________________
賣方：_________________身份證號：___________________________
供需雙方經協商，就供方為需方提供辦公家具（見明細）業務，一致達成如下協議：
一、產品名稱、規格型號、生產廠家、數量、金額及供貨情況說明
見辦公家具明細表，具體發貨以需方傳真件為準按期供貨；
二、質量要求技術標準、供方對質量負責的'條件和期限
所供產品質量符合相關國家現行標準、規范要求；
三、交貨地點
發貨至______________辦公樓；
四、到達交貨地點前所有雜運費的承擔方式
此價格為交貨地點的到貨價，之前所有運輸事宜包括運雜費由供方負擔；
五、驗收標準、方法
按照國家質量標準驗收，采用外觀檢查方法；
六、結算方式及期限
合同簽訂無預付貨款，供貨完成后一次性付款至90%，留10%質保金，質保期限為一年，質保期滿無任何質量問題后一次付清；以辦公室簽字的收貨清單為結算依據；開具正式稅務發票到財務部辦理結帳手續；
七、違約責任
因供貨質量及規格型號不符，造成損失由供方承擔；因需方原因造成退貨，供方無法調劑時，損失由需方負責；
八、解決合同糾紛方式
供需雙方協商解決，協商不成向_______人民法院提請訴訟；
九、其他約定事宜
1、辦公家具按照合同要求及時運到辦公樓后，由需方派專人對辦公家具進行核對、驗收，檢驗合格后需方方能接收；
2、其他未盡事宜雙方協商解決；
十、合同有效期限
合同自簽訂之日起生效，一年后沒有質量問題付清保證金后合同自行失效。
十一、其他
本合同含二份附件，分別是訂單明細表、資質資料作為本合同的組成部分；本合同一式二份，雙方各持一份。
供方（章）：_____________________需方（章）：____________________
住所地：______________________住所地：______________________
代表簽字：____________________代表簽字：____________________
聯系電話：____________________聯系電話：____________________
__________年_______月_______日__________年_______月_______日
【外包承攬工地加工合同】相關文章：
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
(精選)承攬加工合同07-15
承攬加工合同(精選)07-16
（精選）加工承攬合同07-18
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同07-07
（經典）加工承攬合同10-31
加工承攬合同10-22