定做合同精選[15篇]
隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的定做合同,歡迎大家分享。
定做合同1
甲方:
乙方:
因甲方需要,向乙方定做一批家具。經雙方友好協商,簽訂如下合同條款:
1、總貨款: (含稅金),具體產品,材質、規格、數量、單價等詳見附表。
2、交貨時間:____年____月____日。
3、技術標準:質量按國家標準 QB/T1952.1-20__執行。
4、驗收方式:乙方按合同標準、標示生產檢驗出廠,安裝完畢后由甲方現場驗收。
5、結算方式:合同簽訂后甲方支付總貨款的 %
作為定金,即____元,甲方部分家具定做完畢后,甲方到制作現場初檢合格后付總貨款的 %,即____元,所有的家具制作完后,在出廠送貨安裝時貨到現場由甲方付總貨款的 %,即____元,剩余的____,即____元安裝完后由乙方驗收合格后付清,結算時由乙方提供銀行卡號進行轉賬。
6、交貨方式:免費安裝及運輸。
7、違約責任:因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的',乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的,每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金,乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。
8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的約定的質量標準,乙方有權解除合同。
9、甲方提供的家具保修期為壹年,在保修期內,甲方為乙方免費提供維修,如維修無法達到使用標準,乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年,在保用期內出現質量問題,應承擔責任,但由于乙方的損害行為或使用不當除外。
10、未盡事宜雙方協商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。
11、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
12、本合同自雙方簽字后生效。
甲方:
地址:
經辦人: (簽字)
電話:
簽訂日期:
乙方:
地址:
經辦人: (簽字)
電話:
簽訂日期:
定做合同2
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的'違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規 格
單 位
數 量
備 注
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
定做合同3
定做方:_________ 合同編號:____________
承攬方:_________ 簽定地點:
一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期 簽定日期:__________年______月______日
品名規格、型號每副張數背面(頁次)計量單位數量價款交貨日期
單價總金額(元)
貨款合計人民幣金額(大寫)
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙,撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
撲克牌上光進口油 □ 上光國產油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □
10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注:需哪項在 □ 打“√”
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方,A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限:承攬方對產品的印刷及制作質量負責,如出現產品質量問題,定做方應在法律規定的時間內( 日)提出書面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求:定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等),保密要求如下_________________________________________________。
七、驗收標準、方法和期限:按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔:紙箱包裝(100副或600副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間:簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限:合同規定的'交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話:_________________________________________________。
十二、運輸方式:汽車或或火車運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點,費用由定做方負擔。
十三、違約責任:由違約方負責。
十四、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的,當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
十六、雙方協商的其他條款:______________________________________________________________________。
定做方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址:_________ 單位地址:_________
法定代表人:_______ 法定代表人:____________
委托代理人:_______ 委托代理人:____________
電話/傳真:電話/傳真:____________
手 機:手 機:____________
開戶銀行:________ 開戶銀行:____________
帳 號:帳 號:____________
郵政編碼:________ 郵政編碼:____________
有效期限:__年______月______日至__年______月______日
定做合同4
定做方:
合同編號:
承攬方:
簽定地點:
一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期
簽定日期:__________年______月______日
品名規格、型號每副張數背面(頁次)計量單位數量價款交貨日期
單價總金額(元)
貨款合計人民幣金額(大寫)
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙,
撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
撲克牌上光進口油 □ 上光國產油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □
10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注:需哪項在 □ 打“√”
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方,A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限:承攬方對產品的印刷及制作質量負責,如出現產品質量問題,定做方應在法律規定的`時間內(15日)提出書面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求:定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等),保密要求如下_________________________________________________。
七、驗收標準、方法和期限:按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔:紙箱包裝(100副或600副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間:簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限:合同規定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話:_________________________________________________。
十二、運輸方式:汽車或或火車運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點,費用由定做方負擔。
十三、違約責任:由違約方負責。
十四、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的,當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
十六、雙方協商的其他條款:______________________________________________________________________。
定做方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:溫州錢庫項東工業區53號
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話/傳真: 電話/傳真:
手 機: 手 機:
開戶銀行: 開戶銀行:農行錢庫分理處
帳 號: 帳 號:256101040001668
郵政編碼: 郵政編碼:325804
有效期限:年月日至 年月日
定做合同5
合同編號:_________
甲方:______________
乙方:______________
雙方友好協商后,甲方委托乙方加工模具并共同承擔該項費用。根據協商結果,雙方達成如下加工協議。模具基本情況(含稅單價為_____%增值稅):模具范圍包括產品模具及后續生產所需的夾治具。在模具上需標注或打印以下內容:。
1、________公司;
2、零件名稱:_________;
3、零件圖號:_________。
一、雙方的權利及責任
(1)甲方責任及權利如下
1、甲方應提供本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并負責為乙方提供必要的技術支持。
2、對交付給乙方的產品設計圖紙和相關技術資料,甲方具有唯一的解釋權,當發生歧義時。
由甲方去乙方現場對模具進行驗證確認或由乙方提供產品樣品到甲方進行驗證確認。
(2)乙方權利及責任如下
1、雙方約定,乙方承擔根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具設計和制造的工作。乙方將按照合同規定的時間節點完成符合甲方設計要求的模具制作任務。
2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模。
3、模具由甲方確認合格后,由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產品的后續加工生產,則由乙方負責模具的修理和維護,乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單
4、對給甲方生產的所有模具,乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。
二、技術條款
1、乙方負責生產產品過程中模具的修理和維護。
2、在雙方協商無異議之后,甲方提供產品設計圖紙及相關技術資料給乙方,并派技術人員同乙方進行技術交流或乙方派技術人員到甲方進行技術交流。
3、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到甲方的品質要求。
4、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到乙方的交貨要求:
日產能:_________
月產能:_________
5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬次以上。
6、未經甲方允許,嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套(付)模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款
1、模具價格
1.1模具合同總金額(含_________%增值稅)rmb______元。
1.2模具價格總金額已包含如下費用,乙方不得以以下原因向甲方要求費用:
1.2.2乙方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用。
1.2.3乙方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用。
1.2.4乙方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.3當甲方提出書面要求,要求乙方對產品設計進行變更并修改模具時,如果模具的修改較為簡單,包括從模具上減除材料和其他小幅調整,則乙方無需向甲方收取任何費用。但是,如果模具的修改比較復雜,對整個模具的結構都有較大的影響,乙方會依據需要耗費的工時向甲方報價,并由甲方承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,導致模具無法滿足甲方的需求而需要修模或改模,那么甲方不承擔任何責任。
2、開模進度
2.1乙方在收到甲方確認后的產品圖紙之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為20天2.3如果乙方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而甲方又急需生產。
3、付款方式
甲、乙雙方簽訂合同,約定模具攤銷費用需在首批供貨的5萬件物料中分攤,每件物料中包含該費用______元。如訂單數量未達到5萬件,甲方需要支付剩余未攤完的費用給乙方,并由乙方開具同等金額的發票(稅率為17%)給甲方。
四、產品品質保證
乙方在完成模具后,乙方同意按照甲方品質檢驗標準以保證產品品質(首件確認報告)。甲方對品質標準的'內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1、本合同中所涉及的所有模具和夾治具以及它們的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權屬于甲方。乙方無權干涉甲方對模具的處理權。如果在乙方生產過程中使用該模具,則乙方必須負責保管,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三方進行生產。否則,甲方有權要求乙方退還模具費并賠償因此造成的損失。
2、甲方付清模具款后,要求將模具從乙方處轉出時,乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至甲方指定的地點。
3、在模具轉移過程中,若由于乙方的不當組裝、防銹或包裝等原因導致模具損壞,所有直接和間接產生的損失均由乙方承擔。
六、模具維護
1、乙方保證模具使用壽命15萬次以上,并在此期間內由乙方負責保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
2、乙方應當及時記錄模具的修改、維護和修理情況,并建立相應的檔案。不論這些修改、維護和修理是否由甲方提出,甲方都有權隨時查閱相關技術細節和證據,無需事先通知。乙方每三個月應當向甲方復印一次記錄,主動完成這項任務,無需甲方再次提醒。
七、知識產權
1、甲、乙雙方在本合同所涉及的產品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權問題上達成如下協議:該知識產權歸甲方所有,未經甲方許可,乙方不得泄漏給任何公司和個人,否則由此產生的一切損失由乙方承擔。乙方同意不將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則甲方有權追究乙方相應的責任。未經甲方書面許可,乙方不得在出版物、廣告中或以其他書面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。
2、未經甲方許可,嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨。
八、違約責任
1、如果乙方未能按2.1中規定的進度完成模具制作及送樣,由乙方承擔違約責任。每延誤一天,乙方須付給甲方本合同總金額的_________%作為罰金。
乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。
2、如乙方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力)造成的供貨延遲,甲方允許免責。但乙方應在不可抗拒力發生后24小時內以書面形式通知甲方,并且乙方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,甲方有權取消本合同。
九、其它
1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之時起生效,共立三份,甲方持兩份,乙方持一份。合同有效期至模具驗收合格、所有合同款項付清、保修期屆滿之日止。
2、雙方在執行本合同過程中如有任何爭議,應首先通過友好協商解決。如果經過30天的協商仍未達成一致意見,則任何一方均有權將爭議提交甲方所在地法院進行處理。
甲方:_________乙方:_________
代表:_________代表:_________
時間:_________時間:_________
定做合同6
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
經過充分的商議和協商,本合同由_____________家具有限公司(以下簡稱"甲方")作為定作方委托承攬方(以下簡稱"乙方")加工一批家具。雙方本著自愿、公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,并承諾共同遵守以下條款。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在按照定制方公司的要求進行工作期間,如發現定制方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應立即通知定制方公司的.質量部門,以便及時溝通并提出修改意見。
2、承攬方在接受承攬工作時,必須嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可,承攬方不得保留任何技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:薪資:按照委托方公司制定的生產訂單所規定的工價進行結算(除非有特殊協議)。
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:根據定作方對產品品質的驗收標準合格以后,進行數據結賬(除非有平時的借支情況)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、我們要求承攬方嚴格遵守行業操作規定和定制方公司的安全管理規定,以確保不發生任何安全事故。在合同期內,承攬方承諾對任何安全事故負全部責任,與定制方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同要求及時生產排產單并交付符合質量標準的產品,將承擔逾期交付的責任。若產品質量不達標,需要進行返工處理,返工費用應由承攬方自行承擔。經過返工后,如果產品仍然不符合合同規定或品質要求,定作方公司有權拒收產品,并要求承攬方承擔因此而引起的損失。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方應確保按時交付產品,除非因為定作方公司欠料等情況造成延遲。若承攬方延遲交付,定作方公司有權要求承攬方承擔由延期所帶來的一切損失。
4、在合同期間,若承攬方決定單方面終止合同,必須提前一個月書面向定作方公司提出申請,并經定作方公司同意后,在完成加工中的全部工作后方可生效。如果承攬方在合同執行過程中無故取消合同,則視為承攬方違約行為。因此,承攬方鄭重承諾并將全額賠償定作方公司因此造成的一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本協議自_______年___月___日起生效,協議履行(或工程)完成即終止,協議執行期間,雙方不得擅自變更和解除協議。如有需要,協議雙方應共同商議并制定補充規定,補充規定與本協議具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
定做合同7
甲方:____________________
乙方:____________________
根據雙方自愿、平等和公正的原則,參照《建設工程施工合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他相關法律法規,經協商一致,特訂立本合同,就本建設工程的施工事項達成如下約定。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后乙方首次付款總額的30%,同時柱子立起后乙方再付款總額的40%。乙方在驗收完成后再支付剩余工程款項的25%。最后的5%工程款項將在工程完工后的`一年內全部支付完成。
5、土建工程結束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在工程施工階段,乙方需投入全部自己的施工人員,在發生工傷事故等情況時,乙方應自行解決相關問題,解決費用應從乙方的資金中支付,若存在不足部分,則由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
定做合同8
定做方:______________________。
承攬方:______________________。
簽定日期:____年____月____日。
交(提)貨期限____年____月____日。
一、品名或項目、規格、用料、數量、金額。
品名或項目規格用料數量金額(元)
合計
二、質量要求及技術標準:________________________
__________________________________________________________
_________________________________ 。
三、技術資料及圖紙提供方法:_____________________ 。
四、包裝要求及費用負擔:_______________________
__________________________________ 。
五、交(提)貨方式及地點和費用承擔:__________________
________________________________ 。
六、交付訂金預付款數額及時間:____________________。
七、結算方式及期限:__________________________
_____________________________。
八、違約責任:______________________________
____________________________ 。
九、雙方協商的其它條款:________________________
______________________________________
___________________________________。
十、本合同的有效期限:自____年___月____日
_____________________________________________________
___________至____年___月____日。
定做方_______________承攬方
單位名稱:_____________單位名稱:__
單位地址:_____單位地址:
聯系電話:_____聯系電話:
單位代理人:________單位代理人:
定做合同9
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,_________個 _________書柜,為_________元/個。總金額:_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產,而導致教職工無法使用由甲方負責更換,并承擔相應的經濟責任。)
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,家具出現質量問題,甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應當按照合同規定,向乙方償付違約金;合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的.物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
定做合同10
編號:
承攬定做合同
天津五市政公路工程有限x司
承攬定做合同
合同編號:
承攬方(全稱):
定做方(全稱):
簽訂日期:合同簽訂地點:
定做方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:定做產品
品名規格單位數量備注
第二條:定做成品質量要求:
(加工定做物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條:原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
原材料的消耗定額:
(1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定做物的質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定做方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定做方應按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條:技術資料,圖紙提供辦法:
(1.承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在(時間)內回復,提出修改意見。承攬方在(時間)內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定做方要求保密,應當嚴格遵守,未經定做方許可不得留存技術資料和復制品。3.定做方應當在協議簽訂后天內提供技術資料,圖紙等。)
第五條:價款或酬金:
第六條:驗收標準和方法:
(1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定做方應當在接到承攬方書面通知后天內驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,雙方協商,質量保證期為
天。保證期限內發生問題,除定做方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條:交(提)貨的時間和地點:
第八條:包裝要求及費用負擔:
第九條:運輸辦法及費用負擔:
第十條:結算方式及期限:
第十一條:其他:
第十二條:承攬方的違約責任:
1.未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的`,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定做方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規定包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損,丟失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定做物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付,視為承攬方不能完成。未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
5.不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%—30%幅度)或酬金總額的_____%(20%—60%幅度)違約金。
6.異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管,保養費。
7.實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8.由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應當償付定做方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10.擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定做方的違約責任:
1.中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金。
3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定做方應當賠償承攬方因此而造成的損失。
4.超過合同規定期限領取定做物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定做方超過領取期限六個月不領取定做物的,承攬方有權將定做物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定做方;變賣定做物所得少于報酬、保管、保養費時,定做方還應補償不足部分;如定做物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規定日期付款,應當比照中國人x銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收定做物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付定做物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定做方遲延接受或無故拒收期間發生的,定做方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條:糾紛的處理:發生糾紛,雙方應協商解決;協商不成時任何一方可直接向人民法院起訴。
定做合同11
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的'途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____
定做合同12
甲方
地址
電話
傳真
乙方
地址
電話
傳真
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經過友好協商,同意簽訂本合同:
第一條、業務名稱:
第二條、制作內容:
第三條、安裝地點:
第四條、開始時間:__年______月______日;完成時間年______月______日
第五條、合同金額:____ ____元(小寫)(附審價單)
第六條、付款方式:
合同簽訂生效后日內,甲方付合同金額的__%,____元為合同的預付款;
項目實施完畢,甲方驗收合格后,甲方于__日內,付合同金____%,____元。
第七條、雙方的權利和義務:
甲方應向乙方提供設計內容,以共乙方出使甲方滿意的設計方案。
甲方應為乙方在甲方現場施工提供協助;并委派甲方具體管理人員,全權負責施工中技術方面的要求;
在乙方按本合同履行責任的前提下,甲方應保證按照合同準時付款;
若質量不符合要求,甲方有權拒絕付款;
乙方應按甲方的要求,保證質量和數量,按時間要求準時完工;
乙方負責施工現場的安全(含人身)保衛和施工人員的管理工作,并對由于施工造成的工程、直接和間接的財產損失和人身傷害負責。發生的一切費用均由乙方承擔。
乙方需遵守當地政府和有關部門對交通、環境衛生、噪聲、市政、安全、消防等方面的規定并承擔相關的費用,如有隱蔽施工需做好記錄交甲方管理人員;做好施工現場工作,保持現場清潔、道路暢通,竣工后清理現場做到完工場清。如乙方施工未達到公司規定要求,乙方負責返工并承擔一切所發生的費用。
第八條、工程驗收:
乙方施工完畢,即向甲方提請驗收。甲方簽字同意,即為驗收合格。對于甲方在驗收中提出的問題,乙方要積極按照甲方的要求組織整改,保證工程質量。
第十條、保修條款:
本工程的保修期限為__,自甲方驗收合格之日起計算。在保修期內發生的工程質量問題,均由乙方承擔全部責任。乙方在接到甲方的保修通知時,應馬上派工人到達現場,會同提出維修方案按照甲方要求的時間組織維修。
第十一條、不可抗力:
本合同有效期間內,因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協議內容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內,將相關事件、可能引發后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發生后的`十五天內,向另一方提交有關權威部門的證明及本合同(包括補充協議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
因不可抗力的自然原因或政府政策、政令(以正式文件為準)導致工期逾期,工期順延。
第十二條、違約責任:
甲、乙雙方不得單方面無故終止合同。
乙方應按合同約定時間竣工。
在乙方履行合同的前提下,甲方應按合同支付款項。
甲方在施工工程中要求更改原設計,必須及時通知乙方,乙方必須按甲方要求更改,導致逾期的,工期順延。
第十四條、附件:
本合同涉及的設計圖、施工圖、工程報價預算書均作為附件,具有同等法律效力;
第十五條、合同仲裁:
在履行本合同過程中,如發生爭議,雙方應協商解決;如協商不成,一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同自甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效,至工程竣工結算后除有關保修條款仍生效外,其余條款即告終止;保修期滿后有關保修條款終止。
第十七條、本合同未盡事宜,甲、乙雙方本著友好互諒的精神,協商解決,另行簽訂補充協議。
第十八條、本協議一____份,雙方各____份,具有同等法律效力。
甲方代表:________ (簽、章)
簽訂日期:__年______月______日
乙方代表:________ (簽、章)
簽訂日期:__年______月______日
定做合同13
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
(1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
(2)乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。
(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的`文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
定做合同14
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商同意簽定本合同,具體條款如下:
一、產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間貨品HF-121HF-122HF-123HF-125HF-126HF-127HF-128品名背包(男女)單位個數量單價(不含稅)100010001000100020xx1000100033元48元27元42元14.8元7.5元7.5元總金額33000元48000元27000元420xx元29600元7500元7500元備注男女款各500個男女款各500個男女款各500個男女款各500個男女款各1000個女款1000個男款1000個長拉桿包(男女)個背包(男女)個寬拉桿包(男女)個小拉桿包(男女)個小斜跨包(女)腰包(男)個個合計:8000個:總金額:194600元
二、完成時間:乙方需按時出貨,并于__年___月___日全部入庫。
三、質量要求:同生產確認樣。
四、包裝要求:每個產品入1個PE塑料袋,裝箱數量待定,線頭、污漬處理干凈。按需方的確認樣品為驗貨標準。
五、交貨期限一經簽訂需如期交貨,若因非不可抗拒因素影響需方發貨期,延一天按總貨款1%給予扣款,以此類推。
六、交貨地點:在供方工廠驗貨合格后付清貨款。由供方負責送至需方指定倉庫。
七、結算方式及期限:預付定金:30%,余款于交貨后15天付清尾款。
八、違約責任:一切產品因質量問題均由供方負擔。
九、解決合同糾紛的.方式:本著雙方友好的關系,如有問題協商解決,如協商不成立交甲方所在的地方人民法院進行裁決。
十、其他約定事項:本合同經供需雙方蓋章簽字后或通過傳真蓋章即生效,本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同15
甲方:(運作方)
乙方: (承攬方)
因甲方樓房需要維修,甲方住宅用戶反復協商推選羅建章為甲方代表,與乙方多次協商,在平等、自愿、誠實守信的原則下。
一、房屋維修任務需要在漳江鎮建設路的'原桃源縣酒廠安置小區內完成,住戶包括羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整(¥:7000.00元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。
三、甲方要求乙方給小區右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦,并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。
四、乙方負責招聘和管理勞動技術工人,工資、福利待遇、安全保險和勞動工具均由乙方獨立承擔,與甲方無關。如有安全事故發生,乙方將自行承擔責任,與甲方無關。
五、乙方維修必須達到甲方的要求,由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監督,乙方維修達到甲方要求驗收合格后,再由甲方支付乙方維修費。
六、乙方完工并清掃垃圾后,甲方驗收合格,由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(7000.00元)。
七、樓頂掉下的各種物件,砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責。
本合同一式二份,雙方各執一份,從簽字之日起具有法律效力,發生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。
甲方代表:
乙方代表:
日期
【定做合同】相關文章:
定做合同06-29
關于定做合同04-04
加工定做合同03-30
服裝定做合同03-21
設備定做承攬合同05-30
家具定做合同04-18
定做合同范本12-20
定做禮品采購合同03-21
模具定做合同03-27