煙囪工程施工合同

時間：2025-01-14 07:52:09 合同我要投稿

相關推薦

煙囪工程施工合同

　　隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的幫助越來越大，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的煙囪工程施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

煙囪工程施工合同

　　發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________

　　承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：________________________。

　　2、工程地址：________________________。

　　3、工程內容：________________________。

　　4、工程做法：________________________。

　　5、承包范圍：________________________。

　　6、承包方式：乙方包工包料。

　　7、進場材料：________________________。

　　8、工期：本工程工期為_______天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。

　　9、工程質量：________________________。

　　第二條合同價款、付款方式及結算

　　1、合同單價：________________________。

　　2、合同總價款：______________________。

　　3、付款方式及期限：__________________。

　　4、計算原則：________________________。

　　第三條甲方責任

　　1、甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。

　　2、甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。

　　3、開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　4、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　5、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。

　　6、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。

　　7、開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。

　　8、協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　第四條乙方責任

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。

　　7、做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。

　　第五條關于工期的約定

　　1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2、甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。

　　3、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　5、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第六條工程驗收

　　1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；

　�。�1）材料驗收；

　�。�2）隱蔽工程驗收；

　　（3）竣工驗收；

　　2、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。

　　3、對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。

　　4、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；

　　5、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為年。

　　第七條違約責任。

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元/天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0、1%支付滯納金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天/元計算，向甲方支付違約金。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在7日內通知另一方，并在14日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。

　　第九條爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。