水電工程合同[優]

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的類型越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的水電工程合同 ，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　水電工程合同 篇1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根據《中華人民共和國勞動法》及相關法規、規章，現甲、乙雙方經平等協商同意，自愿簽定本合同，以便在今后工作中共同遵守。

　　一、勞動合同期限

　　第一條：本合同期限為_____年，自_____年____月____日始至_____年____月____日止，其中試用期為_____月，自_____年____月____日始至_____年____月____日止。

　　二、崗位職務及工作內容

　　第二條：乙方同意按甲方工作需要，從事工作，擔任部(店)。

　　第三條：乙方應按甲方所訂《制度》有關規定按時保質保量完成相應的工作任務。

　　三、勞動保護和勞動條件

　　第四條：乙方工實行工作制。

　　第五條：甲方為乙方提供必要的工作條件，制定有關工作規范。

　　第六條：甲方負責對乙方進行必要的職業道德、業務技術和有關法律法規教育和培訓。其費用由甲方承擔，若乙方違約解除合同，應賠償甲方此項費用。

　　四、勞動報酬

　　第七條：甲方應遵循按勞分配原則對乙方進行薪酬分配。

　　第八條：甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資，其中試用期基本工資為_____元，轉正后為_____元。并視經營情況和乙方貢獻大小向乙方發放相應數量的獎金。

　　第九條：甲方因特殊原因需乙方延長工作時間或在節假日加班的，應依法安排乙方換休或支付加班加點工資。

　　第十條：由于甲方原因致使乙方臨時下崗待工的，甲方應保證乙方每月生活費不低于_____元。

　　五、保險、福利待遇

　　第十一條：甲方按國家及xx省社會保險有關規定為乙方辦理養老保險、失業保險及醫療保險等。

　　第十二條：乙方患病或負傷，其工資及醫療保險待遇按國家和xx省有關法律、法規和規定執行。

　　六、勞動紀律

　　第十三條：乙方應嚴格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項規章制度和工作規范，嚴格遵守甲方的勞動紀律。

　　第十四條：乙方應遵守職業道德，保守甲方的商業秘密，不做有損客戶和甲方利益的事。

　　第十五條：乙方應積極參加甲方組織的有關培訓，努力提高自身業務素質和工作能力。

　　第十六條：未經甲方許可，乙方不得私下銷售甲方所經營產品以外的其他類似產品。

　　17.乙方違反本合同第十三、十四、十五及十六條規定，

　　甲方可給予其相應紀律處分，直至解除合同，并追究其相應經濟責任及其他法律責任。

　　七、勞動合同的變更、解除、終止和續訂

　　第十七條：訂立本合同所依據的法律、行政法規、規章發生變化，本合同相應變更相關內容。

　　第十八條：訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協商同意，可以變更合同相關內容。

　　20.因乙方工作任務完成情況在合同期內甲方需對乙方作升(降)職的，雙方應另行訂立合同，本合同自然終止。

　　第十九條：經甲、乙雙方協商一致，本合同可以解除。

　　第二十條：乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同

　　1.試用期內考核不合格;

　　2.有違反本合同第十三、十四、十五及十六條規定情節的

　　3.嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的

　　4.被依法追究刑事責任的。

　　第二十一條：有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但應在三十日前以書面形式通知乙方：

　　1、乙方患病或非固工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事甲方另外安排的工作的

　　2、乙方不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的`

　　3、雙方不能依據本合同第十九條規定就變更合同達成協議的。

　　第二十二條：甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或經營發生嚴重困難，經向全體員工說明情況，聽取員工代表或工會意見，并向勞動行政管理部門報告后，可以解除本合同。

　　如依本條第一款解除合同后，甲方在六個月內再錄用人員的，應優先錄用乙方。

　　24.乙方有以下列情形之一，甲方不得依據本合同第二十二、二十三條終止、解除本合同：

　　1、患病或非固工負傷，在規定的醫療期內的

　　2、職工在孕期、產期、哺乳期的

　　3、法律、行政法規規定的其他情形。

　　第二十三條：乙方解除合同，應當提前三十日以書面形式通知甲方。

　　第二十四條：有下列情形之一，乙方可以隨時通知甲方解除合同：

　　1、在試用期內

　　2、甲方以暴力、威脅、監禁或非法限制人身自由的手段強迫勞動的

　　3、甲方不能按本合同規定支付勞動報酬或提供勞動條件的。

　　八、經濟補償與賠償

　　第二十五條：本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經濟補償或賠償，按法律、法規和有關規定執行。

　　九、勞動爭議處理

　　29、因履行本合同所發生的勞動爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成，合同一方或雙方應自爭議發生之日起六十日向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。

　　十、其他

　　第二十六條：甲方所制訂的《xx省香氏健康產業有限公司員工工資及晉升考核暫行制度》作為本合同附件。

　　第二十七條：甲乙雙方其他約定：

　　32.本合同未盡事宜，或與今后國家、____________省有關規定相悖的，按有關規定執行。

　　33.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽字、蓋章生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年___月___日

　　水電工程合同 篇2

　　發包人；

　　承包人：

　　合同簽訂日期；

　　水電單項工程承包合同

　　發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）

　　承包人（全稱）：(以下簡稱乙方)

　　有效證件：

　　承包人住址：

　　聯系方式：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，遵循自愿、公平、公正和誠實信用的原則，經甲乙雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，特訂立本合同如下：

　　一、工程概況及承包工作內容

　　1、工程名稱：昭通市公安局昭陽分局城區六個派出所綜合業務用房建設項目

　　2、工程概況：昭通市公安局昭陽分局城區六個派出所綜合業務用房建設項目位于昭通市昭陽區城區，包含鳳凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龍泉派出所、太平派出所六個派出所，工程總建筑面積約15000.00平方米。

　　3、結構類型：混凝土框架結構

　　4、建設地點：昭通市昭陽區

　　5、建筑面積（水電安裝）：以土建竣工實際面積為準

　　6、總建筑面積：以土建竣工實際面積為準

　　二、乙方進場人數（附名冊）

　　乙方按國家有關規定，聘用臨時工并簽訂勞動施工協議，按本工程承擔的內容，組織進場所需工種人員，并按昭通市流動人員管理辦法持本人身份證、健康證、婚育證到相關管理部門辦理就業證、作到“三證齊全”，相關工種、特殊工種必須持上崗證書，無關人員不得進駐現場。

　　三、工期進度要求

　　（一）開工日期：年月日

　　（二）總（日歷）工期：個月

　　（三）具體工期與作業內容，必須遵照甲方制定的進度節點完成施工。

　　四、承包方式與范圍

　　（一）承包方式：包工、包質量、包輔材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

　　（二）承包范圍：

　　1.給排水安裝：給水管安裝到使用房間、排水管安裝到化糞池、地漏的安裝、閥門及試水龍頭的安裝等。

　　2.電氣安裝：包括穿線管的預埋、管內穿線、橋架安裝、電箱的安裝，防雷接地、燈具安裝，；室內開關插座的安裝、水泵、動力箱、電控箱等設備安裝等

　　3.弱電安裝：電話、電視、監控、寬帶線管預埋底盒安裝。

　　4.以設計圖所列和投標文件中的所有分部、分項施工范圍。

　　5.水電測試、試通水、試通電等。

　　6.工長及管理人員由乙方自己配置，費用由乙方自行承擔。

　　（三）乙方承包工程相應的單價（包工包料）：合計元/㎡總價萬元，結算面積以建筑施工圖面積結算。

　　1.該工程圖紙范圍內的水電安裝人工費及管理費，乙方負責為所屬員工購買意外傷害保險。

　　2.所需固定工具、手動工具、焊機、套絲機、溝槽機、熱熔機、切割機、試驗工具等所有工具費用；材料下車及搬運費用水用電等。

　　3.輔材指：氧氣、乙炔、泡沫、扎絲、鋼絲、鐵絲、釘子、膨脹螺絲、封口膠帶、鋸條、砂輪切割片、絕緣膠布、抱箍、焊條、無齒鋸片、云石機片、磨光機片、密封條、海綿條、安全帽、安全帶、絕緣鞋、眼鏡、雨鞋、雨衣、電焊面罩、螺母、木螺絲、麻絲、鉛油、自攻絲、平墊、彈墊、網格布、紅藍鉛筆、手電、電池、墨汁、膠水、拖掃帚、滾刷、彩條布、勞保手套、防塵面罩、塑料布、尼龍繩、竹掃把、小掃把、麻繩、膠皮水管、噴霧器、膠帶、粉筆、低壓燈泡、棉絲、各種油漆、稀料、汽油、機油、黃油、齒輪潤滑油、酒精、去污粉、界面劑等費用。

　　4.需水電相配合的其他分包班組的配合(如消防、通風、照明、施工用電線、電表等)。乙方進入施工時，一律由乙方自備。

　　5.對于設計變更，人工費增加1000元以內的甲方不再對乙方補價；超過1000元，超出部分按實補價。

　　五、工程要求：

　　（一）質量要求：按ISO9002質量標準和工程質量驗收標準組織施工。

　　1.必須具備于自己承包工作范圍相應的工程技術和組織管理能力，能夠獨立履行相應的現場管理職責，施工人員也必須具備相應的資質、操作證和上崗證。

　　2.乙方必須依據國家有關規范和標準，按照設計圖紙（含書面通知）和施工組織設計要求進行施工，工程驗收每個部分必須合格，通過備案并達到合格標準。

　　3.乙方必須積極配合甲方，如實做好工程施工過程的記錄，并接受甲方的質量檢查及現場簽證和各種試驗。

　　4.對檢出的不合格品（項），乙方必須無條件地進行及時整改，直至通過質量檢驗達到要求。

　　5.乙方必須負責對半成品及成品進行切實有效的保護，其保護措施須事先報經甲方認可，以保證產品的交驗質量。

　　6.乙方必須配備相應的技術人員和管理人員。若因乙方技術不到位或對圖紙理解造成的錯誤，遺漏及返工。乙方除承擔人工費和工期外，還應賠償相應的材料費。

　　7.甲方提倡各施工方開展進度質量安全文明施工競賽，比技術比管理比進度比質量比安全文明施工，對于好的單位給予獎勵。對在管理進度質量安全文明施工等方面嚴重不足或經建設單位、監理、甲方管理人員提出整改而未整改者進行相應的經濟處罰，嚴重者清退出場。

　　8.保修期為二年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必須按甲方制定的進度計劃組織施工，乙方接受監理單位、建設方及甲方工程施工管理人員對進度的檢查、整改、監督；工程實際進度與施工進度計劃不符時，乙方應按建設方、監理工程師或甲方的要求提出整改措施，經確認后執行。

　　2、工期延誤

　　（1）乙方在施工中要積極主動施工，預埋線管不單獨安排時間，鋼筋安裝完工時水電的預埋也必須完工。

　　（2）如因乙方自身原因延誤工期，一切損失（含建設方罰款）由乙方自行承擔；甲方處以乙方雙倍罰款。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必須科學管理、合理施工，避免窩工現象發生；努力提高工效，履行節水，節電、節材料等原則。

　　2.各種工程材料必須實行限額領料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪費和因返工延誤的工程損失全部由乙方承擔。

　　3.乙方如用到甲方的材料必須經甲方同意簽字方可領用。

　　4.乙方領出的材料如出現丟失或損壞，乙方雙倍賠償。

　　5.乙方必須遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方對乙方進行安全技術交底及安全教育。

　　2.乙方必須遵守執行安全生產法規、條例、規章、操作規程,嚴格按“一標三規范”要求組織施工檢查。

　　3.乙方必須對所屬員工進行安全教育，未進行安全技術交底和安全教育不得上崗操作，更不得違章指揮、違章作業。

　　4.乙方做好勞動保護工作，按國家有關規定為其操作層人員繳納意外傷害保險，且回執單上交甲方備案。

　　5.乙方在施工過程中所發生的（包括由乙方原因造成的人員）工傷、死亡、病殘按勞動部辦公廳《關于如何確認臨時用工主體的復函》規定辦理，均由乙方負全部責任責，甲方不予承擔。

　　六、結算公式

　　基價結算方式:原則上根據乙方的施工進度，工程款以雙方約定結算乙方的勞務費價款結算。

　　1、甲方每次向建設方申報成功工程進度款后，向乙方工程款的70%。

　　2、安裝調試一次性竣工驗收合格后，甲方向建設方辦理完畢工程竣工結算手續后的30日內甲方向乙方支付到勞務費的93%。

　　3、3%的維修質保金，兩年后一次性支付。

　　4、在質保期內因質量問題，甲方通知乙方進行維修若乙方維修不及時甲方有權按比例扣除維修質保金。

　　七、違約責任處理

　　（一）凡出現以下情況均視為違約：

　　1.乙方工程施工質量未達到本協議所列述的各項工程要求；

　　2.乙方擅自將承包的.工程再行轉包、分包；

　　3.其他造成工程各種損失的過失行為；

　　4.乙方不履行或擅自變更一切及單方解除協議。

　　5.不服從甲方的管理。

　　（二）違約處罰

　　1.乙方不按質量工期要求施工的違約行為，甲方有權以口頭和書面指證。若乙方不予及時整改和糾正，甲方有權終止合同，并追賠由此帶來的損失。

　　2.對其他違約行為守約方有權向違約方追罰三萬元的違約罰金。

　　3.乙方必須確保自己勞務隊伍的工資及生活費的發放，杜絕使用童工。若乙方的勞務隊伍在施工期間至竣工驗收3個月內，勞務隊伍人員出現勞務糾紛問題，勞動監管部門每出面一次罰款1000～5000元。

　　4.乙方對材料管理不到位，甲方對乙方一次罰款1000～5000元。

　　5.不服從甲方的管理，在工作中出現扯皮、推諉及整改不及時，造成甲方管理困難對乙方每次罰款20xx～5000元的。

　　（三）其他獎懲約定

　　發生治安案件，除乙方自行承擔相應責任外，同時接受甲方的處罰，第一次罰款10000元。再次發生，則乙方自動接受無條件的退場處理，由此帶來的工程損失由乙方負責。

　　九、附則：

　　（一）本協議發生糾紛時，應由雙方及時協商，協商不成時，雙方均可向各級經濟合同促裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴，但處理糾紛期間，任何情況下不得影響工程施工，若影響正常施工超過兩天，視為乙方自動終止協議，乙方承擔全部責任，甲方有權另找勞務隊伍。

　　（二）本協議一式____份，甲方執份、乙方執份，雙方所執協議具有同等法律效力。

　　（三）本協議自雙方簽字之日起生效，至工程保修期完后自動失效。

　　發包單位（章）：

　　發包單位（章）：

　　發包人（簽章）

　　發包人（簽章）

　　委托代理人（簽字）：

　　委托代理人（簽字）：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　水電工程合同 篇3

　　業主（以下簡稱甲方）：_________身份證：_________聯系電話：_________

　　承包人（以下簡稱乙方）：_________身份證：_________聯系電話：_________

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《民法典》等法律，在平等公平的'情況下簽定如下協議

　　一、工程概況

　　工程地址：_________

　　工期：_________

　　工程內容：乙方提供勞動力，按照雙方協商好的施工圖紙及要求，按時完成家裝水電工程。

　　具體有放樣，開槽，布線管，布線，布水管，測試，衛浴五金，開關安裝，燈具安裝等

　　二、價格1、甲方以水電改造工錢人民幣25元/平米×85平米；打隔墻18元/平米；打踢腳線槽3元/米；衛生間改造150元/間；包管250元/條；衛生間二次防水500元/間的價格按實際量計算承包給乙方。

　　三、付款方式

　　工期結束經竣工驗收無遺留問題后七個工作日內一次付清。備注：竣工后，因乙方施工原因遺留問題，甲方可扣留部分款項，待乙方處理完后付清余款。

　　四、注意事項

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作，甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工內容雙方要達到認可。

　　2、乙方開出精確的材料采購清單，甲方負責及時購買。

　　3、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具損耗。

　　4、乙方應安全施工，施工中未做安全措施而導致的生命財產損失，由乙方負責。

　　5、乙方承擔每天完工后將自產的垃圾袋裝化，放在樓下門口（或物業指定地點）。

　　6、甲方負責監管乙方施工質量，乙方如無法達到甲方要求的施工工藝，甲方在結算費用后可無條件解除此協議。

　　7、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　8、出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向當地法院提起訴訟。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________日期：_________

　　水電工程合同 篇4

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　一、工程概況：_________________

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程范圍：_________________乙方按圖施工，C區圖紙范圍內水電工的一切內容

　　3、承包單價：_________________

　　二、承包內容及范圍：_________________

　　1.乙方承包淮南高鐵東站C區圖紙范圍內水電安裝和施工，包括生活區內照明、臨水設施的安裝、拆裝及日常維修工作等。

　　2.乙方包工包料，涉及水電所有的材料及施工用到的工具。

　　3.提供乙方承包范圍內的工程計算，負責隱蔽驗收、材料報審、使用功能測試等技術資料的簽證工作。負責竣工圖編制、工程結算和審價工作。

　　三、雙方的'權利和義務水電工程承包合同

　　1、甲方提供必要的安全設施及生活設施及水電。

　　2、乙方需嚴格遵守安全施工規范，服從項目管理人員的指導，施工過程中因乙方施工不當造成的安全事故由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　3、乙方必須嚴格執行項目部制定的進度計劃和質量要求，乙方在施工和管理過程中因質量問題給甲方造成的損失由乙方全權承擔。施工過程中如不按圖施工，及不按照施工規范操作，而引起的總項目部罰款由乙方負責。

　　4、乙方需文明施工，做到施工現場整潔，嚴禁施工材料亂堆放。

　　5、乙方嚴格按照總項目部制定的施工工期合理組織人員，按期完成每月下達的施工任務。如因甲方因素造成工期延誤則工期順延。

　　6、乙方在施工過程中要和各個班組協調配合好，若因乙方協調不當造成的損失由乙方負責。

　　7、乙方需按照規定為水電工人購買人身保險。

　　四.付款方式：_________________每月25日乙方向甲方報告工程進度，甲方于次月25日支付給乙方進度款的百分之七十(依據總承包方合同付款方式)。

　　五、結算方式：_________________工程完工后，雙方結算，乙方準備好結算依據，依照公司大合同進行結算。

　　六、安全事宜

　　1.進入現場施工的人員，必須執行本公司的規章制度，由乙班長負責督促各項工作的安全生產，杜絕違章作業。作業時間持證上崗，使用的機械專人操作。

　　2.實施安全、文明施工。

　　3.乙方特殊工種必須持證上崗，如發現被有關部門查獲罰款均由乙方負責。

　　4.所有的機械、燈具及電線線路不能自行拆裝。

　　5.在施工過程中，因乙方違章操作所發生的一切人身傷亡事故，一切費用由乙方全部自行負責。

　　七.工地紀律制度：_________________

　　1.乙方進場工作后，必須把本班組人員身份證及有關手續交給甲方查驗，無證件的工人，不準進場施工，乙方承包人對本班組人員的行為負全部責任。

　　2.打架斗歐不管因何事與何人均屬違法行為，甲方不予支持，發生糾紛乙方承包人應及時協調或向甲方管理人員反映調解，凡參與或指使打架斗毆一律處罰人民幣________元/人，情節嚴重造成后果均由司法機關追究當事人責任，班組長不得以任何理由推托責任，打架斗毆所發生的醫療費、誤工費、罰款均由各班組負責人承擔，甲方不負經濟責任。

　　八.合同生效與失效：_________________合同自雙方簽字之日起生效，合同壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份，合同待保修期滿付清后，自然失效。

　　甲方(簽字)___________

　　乙方(簽字)___________

　　日期：_________________

　　水電工程合同 篇5

　　根據國家《建筑法》、《合同法》。平等、公開、公平、自由的原則甲方現將廣元利州區計生服務站綜合樓水電安裝承包于乙方，經雙方同意協議如下：

　　1.乙方應在甲方組織下按要求施工，如沒按圖紙和甲方要求造成一切損失費用乙方自理，如甲方失誤造成返工費用甲方負責，如圖紙不合理之處乙方應同甲方協商后才能施工，否則造成返工費用乙方自理

　　2. 乙方應提前三天提出所需材料，乙方要本著實事求是提報，如果材料造成大于百分之三的損壞和浪費(不含提報數目誤差)，甲方有權追究賠償

　　3. 乙方應做到每道工序完工場清，不能亂扔亂放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及時歸庫。材料到工地乙方自己負責下車，特殊情況可以大家協商

　　4. 乙方應在保質保量的前提下按甲方要求準時完工，甲方應在合同簽訂日期起五個月內主體完工否則乙方有權追究誤工費用

　　5. 乙方必須遵守甲方規章制度，文明施工、安全施工。如果違章操作造成一切安全事故乙方自理

　　6. 在工程中因停工、中途退出、不服從甲方管理清出場(乙方自身原因)。甲方有權扣出所有工程款做為工程損失費用。

　　7. 對于一切工具自己解決。甲方提供的'工具竣工必須完好退回，損壞自理

　　8. 甲方有權要求乙方臨時調動，產生的工日，大工120元/日(8小時)付給乙方，外出用工甲方只負責車費，乙方應配合甲方調動

　　9. 付款方式：

　　預埋件每層完工。甲方將一個星期內付每層工程款百分之三十。每層穿線、插頭、開關、箱子安裝完工，甲方將一個星期內付每層工程款另外百分之三十。余下百分之四十款項竣工驗收合格后一個月內付清價格：26元/㎡，(按實際收方的建筑面積)

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　水電工程合同 篇6

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將有關安裝專業分項工程分包給乙方施工。為明確雙方的責任、權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱、地點、分包范圍和內容及分包形式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、分包范圍和內容：

　　(1)施工藍圖范圍內消防除外的所有水、電等安裝工程(弱電僅包括洞口預留、線管、線盒埋設)，包括所有的管路預埋、洞口預留。

　　(2)甲方直接下指令或轉發業主方的設計變更。

　　(3)未經甲方同意，乙方不得對本工程作任何更改和改變。

　　(4)安裝工程結算、資料整編。

　　分包形式：本工程采用包工、包料、機械、消耗、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包環境保護的包干方式，全面負責本合同范圍內的全部工作內容。

　　二、合同工期

　　自________年____月____日起至________年____月____日竣工，結構施工階段，乙方必須跟隨甲方的結構施工進度將應預埋的管、線、鐵件等所有的安裝項目同步到位，裝飾階段乙方應將本工程施工順序與甲方的裝飾程序密切配合，平面協調、立體交叉施工，不拖其他工序后腿，不影響甲方整體施工進度計劃。如乙方不能在甲方限定的時間內完成有關安裝工序，造成甲方其他后續工序不能如期完成，拖延項目完工期，甲方有權向乙方處以1000元天的罰款。

　　三、工程質量

　　1、本工程質量達到標準，工程質量以《建筑工程質量統一驗收標準》GB50300-及配套的水電現行驗收規范、國家行業、地方標準進行驗收。

　　2、對隱蔽工程驗收，由乙方提前書面通知甲方，由甲方會同監理方及時驗收，如驗收不合格，乙方不得進行下道工序施工。

　　3、施工階段每一結構層次的隱檢、完工階段的通水、通電、通氣、水壓及氣密性檢驗;系統調試、電阻測試、單機無負荷試運轉等檢驗項目，均應在乙方自檢合格后報甲方復檢驗收，再由甲方報請建設、監理、設計及質監部門進行最終驗收。

　　4、驗收工作由甲方負責組織驗收，在驗收中如發現工程質量未達到合同約定的質量等級標準，乙方無條件返工。

　　5、保修期限及保修起始日按甲方與業主簽訂的工程承包合同中的約定執行，具體約定保修期限為：電氣管線、上下水管線安裝工程為2________年，保修起始日為：單位工程竣工日算起。

　　6、在保修期內，若甲方通知乙方的保修內容不能得到及時響應，則甲方有權使用工程保修金對本工程出現的質量問題進行維修，如工程保修金尚不足于承擔全部維修費用的，乙方承諾不足部分繼續由乙方承擔。

　　四、安全文明施工

　　1、本工程乙方現場安全施工要求為：乙方按照甲方安全技術交底進行施工，并配備兼職安全員與專業電工，保證安全無事故。如若出現安全事故乙方自行處理，與甲方無關。

　　2、乙方應遵守施工現場臨時用電規定，遵守機械使用規程，應做到文明施工，工完場清。乙方應對所屬工人進行安全交底，并做好記錄。

　　3、乙方要嚴格執行各級政府的法律、法規和有關規定，執行甲方對安全和文明施工的有關規定，并承擔因乙方原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和由此發生的'一切費用。對非乙方原因造成的財產和傷亡事故，由責任方承擔責任和相關費用。

　　五、合同造價及結算方式

　　1、本工程合同造價暫為

　　2、結算方式：本工程乙方根據甲方和業主方提供的設計施工圖及設計變更、簽證計算工程量，按照________年山東安裝消耗量定額、現行價目表及相關配套取費文件以及總包合同的結算辦法計算工程造價，結算總造價下浮20%即為乙方結算價款。

　　3、甲方的設計變更及轉發業主方的設計變更，乙方應立即執行。設計變更引起的工程量變化按本合同規定予以計算，按變更單增減數量計算，計算方法同本款第1、2、3條規定。

　　六、工程量計算及付款

　　1、乙方每月該工作量經業主、監理驗收合格后由甲方在____日內審核完畢并確認。對乙方未經業主認可，超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，業主不予計量。

　　2、工程款撥付按甲方與業主簽訂施工總承包合同執行，若甲方出現工程款延期支付，甲方對乙方的工程款支付則可能出現相應程度的延期。

　　3、單位工程竣工驗收通過，工程完成結算后一個月后甲方向乙方支付至工程總價款的95% 。

　　5、本工程保修金為工程總造價的質量保修金的50%,滿________年后無質量問題返還質量保修金的100%。

　　七、材料機具供應

　　1、本工程的材料均由乙方采購。乙方在正式采購前應事先收集該供應商的相關資料(經營執照、產品生產許可證和準用證等)，報甲方認質認價批準后方可實施采購。

　　2、本工程的材料質量須經甲方驗收認可，乙方向甲方提供實物封樣并提供各種質保資料，未經甲方認可的材料不得進入施工現場，進場材料經甲方檢查質量不符合設計及規范的，乙方必須無條件退換，如有弄虛作假，一經發現，乙方承擔全部經濟責任。

　　八、雙方職責：

　　1、甲方責任：

　　(1)負責該工程的全過程管理、協調、負責組織工程驗收。甲方向乙方提供技術資料。

　　(2)開工前將施工圖紙壹套交于乙方，及時提供有關資料，辦理設計變更手續。

　　(3)為乙方提供垂直運輸機械及其他雙方約定由甲方提供的其它施工機構，并提供施工用水用電，其費用包括在結算造價下浮中，不得對乙方另行計算費用。

　　(4)甲方對乙方進行操作規程、質量標準、進度要求、安全文明施工方面的交底。

　　(5)甲方負責施工過程中對質量、安全、施工進度、場地等方面的指導監督、檢查，發現問題及時向乙方提出整改意見，如乙方不能及時整改，甲方有權處罰。

　　(6)甲方向乙方無償提供辦公室一間，庫房一間及工人住宿房至少兩間。

　　2、乙方責任

　　(1)乙方簽訂合同時向甲方交納保證金人民幣30萬元(叁拾萬元)，主體封頂后全額無息退還。

　　(2)乙方要接受甲方委派項目負責人或管理人員對該項目全過程的管理指導、管理。乙方必須配備全套管理人員在現場進行指導施工。

　　(3)乙方每月向甲方提供下月施工進度計劃，同時書面匯報下月施工前材料、機具、設備、________動力等方面的落實情況，必須嚴格按照合同工期，有足夠、固定的人員，確保工程進度，必須滿足甲方提出的施工進度要求。

　　(4)嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準。

　　(5)必須嚴格遵守國家法令、法規和政策，遵守甲方單位和建設單位的各項規章制度，嚴格安全制度，落實安全措施，確保施工安全;加強現場管理，做到文明施工。

　　(6)設計中注明的國家和地區頒布的標準圖、標準設計，由乙方自備。甲方提供兩套原圖紙給乙方，乙方不夠需要的，自得復制(但不得提供給他人)，費用自理。

　　(7)乙方對現場所有已完施工成品負有保護的義務，凡因乙方施工安排不善，在結構已完施工部位進行鑿洞、敲孔安裝施工或返工的(暗管敷設的磚墻面刨槽及設計變更除外)，均由乙方自費修補恢復原狀。

　　(8)乙方杜絕私招亂用社會閑散人員，乙方現場施工操作人員不得使用十八周歲以下未成年工及55周歲以上的老年工。

　　(9)施工現場嚴禁賭博、偷盜建筑材料和施工工具設備等;不準用公物制作私人用具，不準打架斗毆和聚眾鬧事，嚴禁流氓活動和其他違法亂紀行為。

　　九、其他條款：

　　1、乙方不按合同執行，或以各種理由拒不完成分包工程內容的，甲方可按其對工程實際影響的范圍和內容，處以罰款。

　　2、在合同履行過程中乙方應隨時接受甲方相關人員發出的合理指令，并積極履行，乙方拒不執行指令，甲方可委托其他施工單位完成。甲方可按其對工程實際影響的范圍和內容，處以罰款。

　　3、在合同履行過程中乙方應隨時接受甲方相關人員發出的合理指令，并積極履行，乙方拒不執行指令，甲方可委托其他施工單位完成該指令事項，發生的費用從應付給分包人的相應款項中扣除。

　　4、乙方應與本工程其他發包方積極配合，施工中因甲方另行委托，不屬于乙方施工的內容，其與乙方相關的調試及配合仍由乙方負責。

　　5、乙方在施工過程應隨時接受甲方、監理及相關部門監督與檢查，未經甲方同意，乙方不得越級與監理、業主方發生聯系。

　　6、就分包工程范圍內的有關工作，乙方應執行經甲方確認和轉發的業主或監理工程師發出的所有指令和決定。

　　7、乙方應按時向工人支付________動報酬;對甲方支付的工程款，乙方須優先用于支付工人________動報酬，因乙方未及時向工人支付工資導致工人申述甲方及政府部門，甲方有權按乙方制定的工資標準先墊付，該款項在應付乙方工程款中扣回。

　　十、分包合同生效與終止

　　1、本合同自雙方法定代表或委托代理人、約定負責人管理蓋章后生效，自工程竣工交付業主使用、結算完畢、甲方支付完畢(不包括保修金)后，除有關保修條款終止。

　　2、本合同在履行過程中如遇以下情形屬乙方違約，甲方有權單方面終止本合同，由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔。乙方不能滿足甲方施工需要、工期嚴重滯后、工程質量不能達到本合同約定標準或出現重大質量安全事故。

　　十一、爭議解決

　　1、合同在執行過程中發生爭議時，雙方應本著公平、合理的原則商定，補充工程量簽證給乙方，乙方不得與業主簽訂任何合同或協議，否則作為違約處理。

　　2、如若乙方施工未達到業主、監理、管理公司的質量要求，遭到業主、監理、管理公司三方退場的情況，乙方應無條件退場，甲方按乙方完成產值的70%結賬

　　3、本合同未盡事宜雙方另行商議，并應形成書面補充合同，與本合同具有同等約束力。

　　4、本合同一式

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表或委托代理人：

　　法定代表或委托代理人：

　　工程項目負責人：

　　工程項目負責人：

　　地址：

　　電話：

　　簽約地點：

　　地址：

　　電話：

　　簽約日期：

　　水電工程合同 篇7

　　發包單位(以下簡稱甲方)：

　　地址： 法定代表人： 聯系電話：

　　承包單位(以下簡稱乙方)：

　　地址： 法定代表人： 聯系電話：

　　甲、乙雙方經過議標，決定由乙方承包甲方投資建設的廠房電氣和空調安裝項目工程。為明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，簽訂本合同。

　　一、工程地點：

　　二、工程內容和承包范圍

　　(詳見雙方確認的合同附件圖紙)

　　三、施工與設計變更

　　1、乙方在開工前，向甲方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，以作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。

　　2、在施工過程中，除上述工程范圍和內容外，甲方如需變更或增加、減少工程，必須及時通知乙方，經雙方確認后，乙方才能施工。實際工程量以最終完工時，甲、乙雙方確認的施工范圍予以確定。如重大的修改和增加工程量，其工程造價需經雙方屆時確定的價格予以結算。

　　四、工程造價及承包方式：

　　1、工程預算不含稅造價(承包金額)。

　　2、乙方的承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包施工機具。

　　五、甲方的付款方式：

　　1、合同簽訂時即預付總工程款的20%，即￥ 元;

　　2、乙方在施工過程中，根據所提交的組織方案，制定施工進度表。乙方按照施工進度表，每完成一個部分的工程，即向甲方申請支付工程款。甲方在收到乙方的工程進度付款申請單后，必須在 日內按核實的工程進度支付工程進度款;

　　3、當工程價款支付達到合同總價數的95%時，甲方不再按工程進度付款，剩余的5%工程款作為質量保證金，待工程竣工驗收合格滿一年，由甲方一次性支付給乙方。

　　六、工期

　　1、甲、乙雙方商定工期約為 年 月 日至 年 月 日

　　2、開工或重新開工前, 甲方向乙方發出開工或重新開工通知書。

　　3、甲方出現如下情況，則工期相應順延，并免除乙方的逾期交付違約責任：

　　1)甲方出現資金周轉情況，提前日書面通知乙方暫停施工;

　　2)按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

　　3)因甲方的要求，對工程作出重大設計變更或者增加的;

　　4)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

　　5)未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

　　6)不可抗力的因素而延誤工期;

　　7)因政策原因或政府行為導致停工的;

　　8)其他不可歸責于合同任何一方的原因。

　　七、工程質量

　　1、本工程質量需符合乙方向甲方提交施工設計圖中約定的質量標準。

　　2、因乙方的原因使工程質量達不到約定的質量標準，乙方必須無條件承擔違約責任，包括扣減工程款、或自行承擔返工及費用、作出賠償等。

　　3、工程施工不符合設計要求，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，且工期不予順延。但因設計本身缺陷或設計技術交底不明確造成的除外。

　　4、由乙方采購的主要原材料、設備、構配件、半成品等必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經甲方同意后，方可用于工程;

　　5、隱蔽工程必須經甲方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序。

　　八、竣工驗收

　　1、 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料和竣工驗收報告。甲方收到竣工驗收報告后應在10個工作日內組織有關單位驗收，組織驗收后10個工作日內給予認可或提出修改意見。如甲方逾期驗收，乙方視為甲方默認驗收合格。在驗收過程中，如因乙方原因造成工程需要修改的，則乙方應按甲方要求進行修改，并承擔由此造成的返工費用。

　　2、 工程未經驗收或竣工驗收未通過，甲方不得使用。如甲方擅自或強行使用，則視為工程已驗收合格，由此發生的工程質量問題及其它問題，概由甲方承擔責任。

　　3、 因特殊原因，甲方要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方協商簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　4、 驗收標準：以合同圖紙完成要求為依據，或有雙方確認變更方案協議為依據，在以上情況下，工程范圍有超出工程預算范圍的'，甲方應相應增補費用給乙方;有減少的工程的，甲方可相應從乙方工程款中扣減。

　　九、雙方責任

　　A、甲方責任

　　1、甲方負責在 年 月 日前將本合同工程項目交付乙方施工。

　　2、及時安排工程設計單位進行設計技術交底，及時交付施工設計資料，以確保乙方按設計要求備料、準備施工。安排通知乙方進場施工，通知乙方進場前甲方應盡可能安排乙方施工人員的住宿場地和施工場地的通水通電。

　　3、按時支付工程款，確保工程順利進行。

　　4、指派特定的人員，負責對工程質量、進度、安全進行監督管理。在工程施工過程中，甲方發現質量問題，可立即要求乙方返工，乙方必須在規定的時間內予以更正，所需返工費用由乙方承擔。

　　5、對乙方提出的合理要求和建議，應及時予以批復簽證，確保工程順利竣工。

　　6、負責協調有關政府部門、地方社團組織以及工地周邊鄰里關系，以確保能正常施工。

　　7、對工程施工事項的變更及時通知乙方，因通知延遲產生的責任和損失概由甲方承擔。

　　8、在施工過程中，除甲方發出暫停施工通知外，其余因甲方原因，致使工程不能在雙方約定的工期內完工，延期超過十五天的，甲方應該承擔本項目延期后果。

　　B、乙方責任

　　1、加強工地現場管理，編制合理化的施工組織計劃，負責整理現場辦公會議記錄，按照工程形象進度和實際完成工作量及時準確申請工程進度撥款。

　　2、負責向甲方提供工程質量檢驗報告及竣工資料，確保本工程驗收合格。乙方選擇的材料需通過甲方認可(或保證所用產品為合格產品)后方可在工程中使用。

　　3、負責按本合同規定的期限和質量完成施工任務;

　　4、負責對本合同的施工項目免費保修一年，但不可抗力(如戰爭、自然災害等)造成的損壞不在此列;光源和易耗品不入保修范圍;

　　5、乙方自行按排其人員的食宿和管理，保證施工安全及其施工人員具有相應上崗資質證明，否則，由此產生的安全責任事故，均由乙方自行承擔;

　　6、乙方的相關工作人員在施工過程中所發生人身傷亡事故，均由乙方承擔，與甲方無關;

　　7、未經甲方書面同意，乙方不得將工程轉包或者分包。

　　十、違約責任

　　1、 在簽訂合同后，甲方沒有按時支付預付款達個月，則乙方有權終止本合同，并且甲方應承擔 違約金。

　　2、 甲方在簽訂合同后，乙方在進場施工前，甲方單方終止本合同，則甲方所交付的預付款，乙方不予退回。合同簽訂后，進場施工前，乙方單方解除合同，乙方除須返還工程預付款外，更需按本合同總價款的 支付違約金給甲方。

　　3、 甲方在核實工程進度表后，未按約定支付工程進度款，則每逾期一天，甲方應按未付工程進度款的5‰向乙方承擔違約金。如甲方未支付工程進度款達 個月，則甲方除支付違約金外，乙方經告知甲方后，有權單方終止本合同。

　　4、 因乙方自身原因，造成逾期竣工及交付的，每逾期一日，按工程總價款的逾期違約金。

　　5、 任何一方在合同履行過程中，單方無故終止本合同，則違約方除應向守約方支付工程總價款的 作為違約金外，更需承擔因擅自終止合同造成守約方的實際經濟損失。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　水電工程合同 篇8

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的'_______與內_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

　　水電工程合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，乙方建造 工程，為確保工程保質保量，按期完成，簽訂如下合同：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程內容

　　道路建設，具體參照工程投資預算表。

　　四、工程造價：

　　合同價為：(大寫) (￥ 元)。

　　五、質量要求：

　　工程施工要按照《農村公路水泥混凝土路面施工要求》技術規范，路面寬度允許偏差±15mm，厚度允許偏差-10mm，邊線直順，曲線圓滑，混凝土標號C25。

　　1、主要材料的確定，水泥選用 廠家生產的有理化分析指標達標425#水泥;石子選用 石子;砂子選用中砂，砂含泥量不超過5%。混凝土要求需要配備相關技術資料，如：混凝土材料配合比試塊檢測等。

　　2、道路面5m至6m設置伸縮沉降縫，如遇坡度大的伸縮沉降縫適度縮短。

　　3、施工前由甲方負責清理平整好路基，施工期間有關政策處理糾紛、道路保養期間按規定嚴禁通行的車輛不得通行等情況由甲方負責。路面施工規范完工后，乙方(施工方)負責對鋪設好的水泥路面正常淋水保養20天。

　　4、混凝土路面脫皮、脫沙的每100平方米不能出現超過5平方米，如超過5平方米的按每平方米扣100元;路面斷板每公里不能超過8條，每超過1條扣500元;路面出現網裂的每100平方米不能出現超過2平方米，如超過2平方米的按每平方米扣300元;若出現連續10平方米網裂的乙方必需進行返工處理，并承擔一切損失。

　　5、鋪設好水泥路面后，乙方要負責路面的鋸割。乙方必須嚴格按有關規定和標準施工，確保工程質量，工程質量因施工原因未達到合格的`必須無條件返工，并承擔一切損失。如工程量不足，按合同所定的價格乘以不足的平方數扣減，扣減后的資金由縣農改辦統籌安排。

　　六、工期要求：

　　自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。如遇雨天或其它特殊情況，雙方協商，工期順延。

　　七、雙方責任和權利：

　　1、甲方將工程發包給乙方，訂立建設合同，乙方不得將工程轉包給他人，否則甲方有權終止合同，造成的損失由乙方承擔。

　　2、甲方主要是(村干部和理財小組人員)負責工程技術質量監督。監督人員在不妨礙乙方正常作業的情況下，可以隨時對施工計劃、施工質量進行檢查。如監督人員不履行監督責任造成的不良后果按職責承擔相應責任。乙方自備測量人員、儀器設備，按甲方設計資料復核，放線放樣和施工，為了加快施工進度，乙方自備施工隊伍，機械設備，變壓器，發電機組，路障警示標志。

　　3、乙方按操作規程施工，質量第一，安全第一，如出現安全責任或事故由乙方自負。

　　4、料場及水電費甲方自負，甲方協助提供一切便利條件，保障水、電、路三通。

　　5、工程稅金由乙方負擔，并在工程所在地繳納。

　　6、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　7、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。

　　8、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　9、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　八、安全生產：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合建筑施工的要求。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　九、工程款結算方式：工程竣工驗收合格后一次性付清工程款。

　　十、甲乙雙方一方違約，由違約方承擔所有損失。

　　十一、該工程設計資料、施工方案、設計要求、合同書內容互補，施工中如遇有以上未說明的其他事項，雙方另行協商解決。

　　十二、本合同一式四份，甲乙雙方、鄉鎮政府、綜改辦各執一份。

　　十三、本合同自簽字之日起生效，工程款結算完畢，合同終止。

　　甲方：蓋章 乙方：簽字蓋章

　　法人代表：(簽字) 施工方代表：(簽字)

　　聯系電話： 聯系電話：

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　水電工程合同 篇10

　　甲方： (發包方) 乙方： (承包方)

　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

　　第一條 工程概況

　　1.承包項目及工程量

　　2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

　　第二條 材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料 乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。 乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條 關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50327-20xx并參照《廣東省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 DB-35/T98》及《深圳市家庭裝飾工程質量驗收標準》。

　　2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定：

　　1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施 工帶來的'擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

　　7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

　　8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　1. 工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%2. 乙方承包內容：

　　1.水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2.所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

　　3.水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4.開關面板安裝

　　5.小五金、馬桶、的安裝

　　6.后期燈具的安裝

　　第六條 工程結算方式，按實結算、總價結算元/平米(套內面積)

　　第七條 違約責任：

　　1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。 第七條 糾紛處理方式：因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第九條.其它約定：

　　1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。

　　5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

　　第十條 附則

　　(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　水電工程合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　質量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質竣工驗收，據雙方總合同約定，現將該工程所有水電安裝作業價款如下約定：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　總建筑面積：

　　一、承包方法：

　　1、承包形式：單包工

　　2、工作量：工程上的水電安裝;臨時設施上包括：辦公室、門衛、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上：材料歸堆、材料進退場裝卸、現場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。

　　3、承包價格：(1)按國家招標建筑面積元。(2)消防施工按招標建筑面積7363每平方米 元。(3)外網管道施工每米元。(4)按圖紙設計和甲方要求，含施工前圖紙變更，一次性包定。注：已施工完的'安裝項目和中途正在施工中的項目設計變更，其費用另算。

　　二、工程進度：

　　按甲方及業主要求，總工期天，基礎、主體階段跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取小段罰款進行制約。

　　三、質量上：

　　項目部對該工程質量管理目標——一次性驗收合格，爭創優質主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的施工隊伍，保證正常的使用功能，使業主、甲方滿意，確保竣工驗收順利圓滿。

　　四、安全上：

　　必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監合格產品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方(承包人)負責，甲方不承擔任何責任。

　　五、文明衛生

　　1、現場每天保持整潔，講文明、講衛生，工種間互相協調、配合、不爭不吵，給業主和監理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發現浪費加倍罰款。

　　2、施工垃圾應運至指定堆放地點;剩余飯菜禁止亂倒，應倒入指定的桶內;不隨地大小便、不說臟話、不交頭接耳、不酗酒、不成幫結派、打架斗毆、不賭博、不看色情錄像和書籍;服從門衛管理，遵守進出時間;語言文明，不酒后鬧事，班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制合同。

　　六、罰款制度

　　施工不帶安全帽罰款50元/人次;帽帶不扣罰款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款50元/人次;懸空拋物罰款100元/人次;井字架吊籃乘人罰款100元/人次;宿舍內私拉電線罰款50元/次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款50元，并沒收;點白日燈罰款20元，酗酒鬧事、打架斗毆出現一次處以200-500元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的交當地執法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內大便罰款100元;不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款100元。

　　七、保修：

　　驗收合格，雙方簽字之日起，保修一年。

　　八、付款方式

　　按工程進度付款。

　　1、工程施工至車間照明線盒線管及一樓消防安裝完，付人工費總造價50%進度款。

　　2、工程完工，一個月內付清工程總造價95%工程款。

　　3、余款在保修期滿付清尾款5%。

　　九、此合同一式三份，雙方簽字后生效，各執一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人法律依據。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　水電工程合同 篇12

　　委托單位(甲方)：____________

　　服務單位(乙方)：____________

　　簽 訂 地 點：

　　一、合同雙方

　　委托方：____________

　　受托方：____________

　　根據《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定，結合項目工程具體情況，經甲乙雙方協商，就甲方委托乙方進行 事宜達成一致，簽訂本合同。

　　二、工作依據

　　(一)廣西壯族自治區國土資源廳 財政廳 農業廳關于鼓勵農民自發開展耕地整治工作的意見(桂國土資發〔20xx〕57號)；

　　(二)財政部、國土資源部關于印發土地開發整理項目預算定額標準的通知(應依據財綜(20xx)128 號)；

　　(三)廣西壯族自治區國土資源廳關于明確土地整治項目工程復核有關事項的通知(桂國土資發〔20xx〕15號)；

　　(四)自治區農業農村廳關于印發廣西壯族自治區農田建設項目管理實施辦法的通知(桂農廳規[20xx]1號)；

　　(五)《土地整治工程 第1部分：建設規范》(DB 45/T 1055—20xx)；

　　(六)《土地整治工程 第2部分：質量檢驗與評定規程》(DB 45/T 1056—20xx)；

　　(七)《土地整治工程 第3部分：驗收技術規程》(DB 45/T 1057—20xx)；

　　(八)《工程測量規范》(GB50026-20xx)；

　　(九)《國家基本比例尺地圖圖式 第1部分：1:500 1:1000 1:20xx地形圖圖式》(GB/T 20257.1-20xx)；

　　(十)《全球定位系統(GPS)測量規范》(GB/T 18314-20xx)。

　　(十一)《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-20xx)；

　　(十二)《城鎮道路工程施工與質呈驗收規范》(CJJ1-20xx)。

　　三、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、服務內容：

　　3、項目規模：

　　4、項目實施地點：

　　四、工作內容及要求

　　該項目性質為高標準農田建設項目，甲方委托乙方開展 工作，其中工程復核：根據土地整治項目的相關辦法、規定，按照相關的規范、規程、標準對項目區建設工程數量和質量進行一次性復核(面積復核、隱蔽工程除外)并形成具有法律效力的`復核報告。

　　五、甲方的權力和義務

　　(一)向乙方提供有關項目立項批復文件、紅線范圍圖等基礎資料。

　　(二)向乙方提供項目工程完工清單，并對建設單位提供的清單進行審核；

　　(三)協助乙方創造必要的工作條件。

　　(四)聯系組織有關方安排熟悉項目人員配合乙方開展工作。

　　(五)按照本合同的方法向乙方支付技術服務費用。

　　(六)按照合同要求，享有相關成果報告。

　　六、乙方的權力和義務

　　(一)嚴格按照有關技術規范和規定完成，按時向甲方提交工作成果，對工作成果相關數據的真實性負責。

　　(二)技術服務成果按照自治區農業農村廳關于印發廣西壯族自治區農田建設項目管理實施辦法的通知(桂農廳規[20xx]1號)、《土地整治項目制圖規范》(TD/T 1040-20xx)、《土地整治工程 第 2 部分 工程質量檢驗與評定規程》、(DB45/T 1056-20xx)《土地整治工程 第 3 部分 驗收技術規程》(DB45/T 1057-20xx)、《廣西壯族自治區土地整治工程建設標準》(20xx-9-13)、《土地開發整理項目預算定額標準》(財綜〔20xx〕128 號)、《工程測量規范》《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-20xx)、《城鎮道路工程施工與質呈驗收規范》(CJJ1-20xx)等要求以及土地開發整理相關法律、法規和政策文件要求等技術標準編制。

　　(三)按照合同要求，享有技術服務工作報酬。

　　七、成果要求

　　(一)技術服務及成果應符合國家、行業、廣西壯族自治區農業農村廳相關技術規范要求，并通過相關技術審查。

　　(二)工程復核成果：合同簽訂后并在接到甲方的書面通知之日起7天內開始進行工程復核工作；復核報告應在現場復核工作結束后30天內提交正式工程報告，復核報告一式4份(含電子文檔版)。

　　(三)在工程復核過程中如遇惡劣天氣等自然因素，造成不能開展工程復核工作的，經甲方確認，則工期相應順延。

　　八、服務費用及結算方式

　　(一)委托費用

　　人民幣 (____元),該價格包含稅費等所有費用，本服務費為項目完工后的一次性服務費。

　　(二)付款方式

　　1、在乙方向甲方提供財務所需要的相關發票等票據的前提下，簽訂合同后7個工作日內由甲方支付合同價的30%為預付款，乙方提交完整的服務成果后并經主管部門認可后，甲方在30個工作日內支付合同價的70%的全部款項。

　　2、本服務費用通過銀行轉帳方式支付。

　　3、每次結算服務費前，乙方先提供結算額等值面額的發票，甲方收到乙方發票后30個工作日內向乙方支付服務費。

　　4、復核不合格項目重新復核產生的工程復核費按《廣西壯族自治區國土資源廳關于明確土地整治項目工程復核有關事項的通知》(桂國土資發〔20xx〕15號)規定由施工方承擔，工程復核費按人員差旅費、車輛油費、鉆芯設備保養費、人員住宿及餐飲等實際產生費用結算支付。

　　九、違約責任

　　(一)甲方超過合同規定日期付費的，應償付逾期的違約金，違約金每逾期一天，按未付工程復核費的 1‰ 計算，但不能超過本合同款。

　　(二)乙方未按合同約定的日期進行現場復核或提交復核報告，每拖延一日，應向甲方交納違約金，違約金每逾期一天，按工程復核費的 1‰ 計算，但不能超過本合同款。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第(二)種方式解決。

　　(一)向項目上級主管部門申請調解；

　　(二)依法向甲方所在地的人民法院起訴。

　　十一、合同生效與終止

　　合同自甲乙雙方簽字蓋章后正式生效，雙方履行完本合同的義務后，即自行終止。

　　十二、合同履行期間，雙方與合同有關的來往傳真、電話、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同一式肆份，每份都具有同等法律效力，甲乙雙方各貳份。

　　甲 方：____________

　　乙方：___________

　　法定代表人：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　委托代理人：____________

　　經辦 人：____________

　　聯 系 人：____________

　　地 址：____________

　　地 址：____________

　　電 話：____________

　　電 話：____________

　　開戶名稱：____________

　　開戶名稱：____________

　　帳 號：____________

　　帳 號：____________

　　開戶銀行：____________

　　開戶銀行：____________

　　水電工程合同 篇13

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　身份證號碼：____________

　　聯系電話：____________

　　甲方由于工程進展需要，擬將的水電安裝工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，經雙方友好協商，一致達成協議如下：

　　一、乙方工作內容：

　　1、按圖抽料，每工段提前三天以上寫請購單，備料，驗收材料質量，包工程施工所需的工具。

　　2、包材料損耗（損耗按定額執行）。

　　3、包預留套管，補鉆孔，補套管，預埋給水管，澆搗修補砼洞口，填堵穿墻，穿梁管等。

　　4、水工程總表后供水管，泵后給水管，消防管（不包泵房泵及控制設備）、其余地下室潛污泵包安裝。

　　5、包挖埋地水管，電管管坑回填工作。

　　6、電施工程，除發電機及高壓設備外，電柜下樁及表后的其他工程按圖施工。防雷連接（含套間內弱電部分的線管、底盒預埋接線及安裝部分面盒），包燈具開關插座等安裝工作。

　　7、消防工程按圖施工，自動報警系統由甲方另聘專業人士出結線圖和指導乙方施工，乙方協助線路設備和系統調試、其他工程圖紙按

　　二、工期：

　　1、預埋每層段五小時內完成，每超期壹小時完成罰款貳佰元整，因甲方原因未能按時完成的，乙方必須找甲方主管施工辦理延時簽證，無辦簽證的，視作超時處理。

　　2、各系統工程，在甲方的材料供給保障前提下，須在甲方拆完排柵之日起，______天內完成施工任務，交給甲方正常使用，每超期壹天罰款伍佰元每套。

　　3、每層段底盒，線槽管線安裝，在完成砌磚過三天候干期后，四天內完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罰款伍佰元整。

　　4、由于乙方人力不足或技術較差無法完成甲乙雙方約定分項工作量及工期的，甲方可隨時派員介入參與施工，每工日扣乙方捌拾元整。

　　三、工程包干工價：

　　1、消防工程含電控工程部分，按每____㎡建筑面積。

　　2、給水工程及電工程含弱電，按每____㎡建筑面積。

　　3、終止合同，人工費只支付

　　四、付款辦法：

　　1、按每工日預支付元整，憑出勤登記表預付，考勤表由主管施工及項目經理簽名認定。

　　2、拆除排柵經工程驗收初步合格后，付款至85%（含所有預付款在內）；余款15%，綜合驗收合格后，支付10%，余款5%保修期滿拾天內付清。

　　五、雙方責任：

　　（一）甲方責任：

　　1、提供水源，電源及場內施工道路，提供施工圖紙派出專業施工員現場管理，解決工程有關問題。

　　2、負責辦理工程變更手續，及時通知乙方更改施工。

　　3、組織各層段的隱蔽工程驗收，及時提出存在問題及發出整改通知書，監控工程質量。

　　4、按合同規定按時支付工程款。

　　5、及時組織有關材料進場。

　　6、在乙方如期完成任務的前提下，交付給甲方正常使用，甲方必須立即組織竣工驗收，確保工、如期交付業主使用，如果甲方在乙方完成2個月內，還沒有組織竣工驗收，乙方可視作已驗收，并追付工程余款，乙方進入工程的保修期內。

　　7、甲方必須按月發放工人工資，如因工資不按期發放，而影響工程進展，則工期相應延期。

　　8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必須按本合同結清余款，如果無法結清，按欠款追加甲方每天滯納金5%、并可通過法律手段進行追結。

　　（二）乙方責任：

　　1、按圖抽料，填寫材料申購單，負責保管領用后的材料，按圖及按甲方要求，按進度要求進行施工。

　　2、編制施工方案及施工計劃，上交參加施工人員名單及組織架構表，按時參加安全學習及工程例會。

　　3、負責對已完成的產品作產品保護。如果屬乙方自身破壞，追究乙方法律責任及索賠，如屬他人破壞，乙方負10%的損失責任，并派工修復，材料由甲方負責。

　　4、嚴格按有關施工規范及強制條文有關規定執行施工，如認為需作圖紙變更的，書面向甲方提出申請，否則，后果由乙方負全責。

　　5、按規定搞好文明施工及安全生產，由于乙方或員工違章作業，造成安全事故，包括傷及他人的，一切責任及賠償均由乙方負責。

　　6、材料超耗的，全部按進貨價乘以1.1倍扣罰乙方、節約的按進貨價1.1倍獎勵乙方，損耗量按廣州市定額執行。

　　7、按規定完成有關資料按時上交資料員。

　　8、執行項目部的管理制度，違反者甲方按規定處罰乙方。

　　9、乙方包本工程修改人工費叁仟元以內，超過的按簽證調整，每工日按伍拾伍元計算調增款。

　　10、乙方有權確保自身的合法權益，和合理要求，反對違章指揮。

　　六、管理辦法：

　　1、乙方按甲方規定，全體員工必須辦理工卡，戴好安全帽進場施工。

　　2、乙方所有進場的機具需造冊登記，進場時交甲方存檔，機具退場由甲方項目經理開放行條放行，否則，不給予放行。

　　3、按規定組織新工人進場時參加安全學習。

　　4、材料抽樣工作由乙方負責，送檢由甲方負責，對材料質量認為有疑問的及時提出，保證工程質量。

　　5、執行項目經理的.指令性施工（現場班長：__________聯系電話：__________）。

　　6、若甲方提供住宿條件的，乙方每人每月交10元清潔費及床位費，宿舍內使用的水電費由乙方按實用支付，水每m2.60元，電每度1.20元。

　　7、不得請甲方人員娛樂，沐足，請客，送禮等，違者每次罰款壹仟元。

　　8、班組進退場應做到場地交接工作，并填寫工序交接表，做到工完場清。

　　9、若施工期間，若該棟樓甲方有失竊，乙方班組應負責按比例賠償甲方損失費。

　　10、由于乙方技術低劣或人力不足無法按期按質交貨的，甲方可終止合同。

　　七、質量責任：

　　1、乙方必須熟識圖紙，必須嚴格按圖施工，按設計要求及有關施工規范施工，乙方違反上述要求造成甲方經濟損失及工期損失的，由乙方負責賠償，乙方員工必須考試上崗。

　　2、驗收表格80%優良的視為優良，不足的視為合格。

　　八、安全責任：

　　1、乙方必須為自己班組施工人員購買意外險。

　　2、乙方無購買意外險，若乙方人員有發生工傷事故，必須負責工傷人員的一切賠償，甲方若在事故中為乙方墊支了費用，則在以后工程結算中從乙方工程款中扣回有關費用。

　　九、其它：

　　1、獎懲：質量優良且能文明施工及安全生產達到公司要求按攪拌樁實做工程量每米獎勵壹元，沒達到以上要求則按攪拌樁實做工程量每米罰款貳元。

　　2、保證金：簽定本合同的同時，乙方一次性交甲方伍仟元履約保證金，完成兩層標準層后歸還。

　　3、保修期：保修壹年，日期由該樓綜合驗收之日起計算。

　　十、本合同經雙方代表簽字，甲方蓋章后生效，完工及保修期滿后自行作廢，本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，具同等法律效力。

　　甲方代表簽字：____________

　　乙方代表簽字：____________

　　蓋章：____________

　　蓋章：____________

　　簽定日期：____________年______月______日

　　水電工程合同 篇14

　　業主（以下簡稱甲方）：__________

　　身份證：__________

　　聯系電話：__________

　　承包人（以下簡稱乙方）：__________

　　身份證：__________

　　聯系電話：__________

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《民法典》等法律，在平等公平的情況下簽定如下協議：

　　一、工程概況工程地址：

　　工期：____________________

　　工程內容：乙方提供勞動力，按照雙方協商好的施工圖紙及要求，按時完成家裝水電工程。

　　具體有放樣，開槽，布線管，布線，布水管，測試，衛浴五金，開關安裝，燈具安裝等

　　二、價格：

　　甲方以水電改造工錢人民幣25元/平米×85平米；打隔墻18元/平米；打踢腳線槽3元/米；衛生間改造150元/間；包管250元/條；衛生間二次防水500元/間的價格按實際量計算承包給乙方。

　　三、付款方式：

　　工期結束經竣工驗收無遺留問題后七個工作日內一次付清。

　　備注：竣工后，因乙方施工原因遺留問題，甲方可扣留部分款項，待乙方處理完后付清余款。

　　四、注意事項：

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作，甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工內容雙方要達到認可。

　　2、乙方開出精確的.材料采購清單，甲方負責及時購買。

　　3、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具損耗。

　　4、乙方應安全施工，施工中未做安全措施而導致的生命財產損失，由乙方負責。

　　5、乙方承擔每天完工后將自產的垃圾袋裝化，放在樓下門口（或物業指定地點）。

　　6、甲方負責監管乙方施工質量，乙方如無法達到甲方要求的施工工藝，甲方在結算費用后可無條件解除此協議。

　　8、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　9、出現爭議甲乙雙方先協商，協商不成可向當地法院提起訴訟。

　　甲方：____________________

　　日期：__________年__________月__________日

　　乙方：____________________

　　日期：__________年__________月__________日

【水電工程合同 】相關文章：

水電工程合同03-08

水電工程合同05-13

(經典)水電工程合同05-26

水電工程安裝合同05-08

[合集]水電工程合同08-15

水電工程協議03-25

水電工程合同范本01-13

水電工程合同15篇03-08

水電工程合同(15篇)03-14