- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同范本15篇(精華)
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編整理的加工承攬合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
加工承攬合同范本1
定作方:________________(簡稱甲方)
承攬方:________________(簡稱乙方)
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:___________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:___________________
三、履行的期限、地點和方式:___________________
四、驗收標準和方法:___________________
五、結算方式:___________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的'損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:___________________________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到______年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:______年____月____日
定作方(簽字):___________________
代表:____________________
開戶銀行:____________________
帳號:____________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
承攬方(簽字):___________________
代表:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
簽訂日期:_______年_____月_____日
加工承攬合同范本2
甲方:________(定做方)
乙方:________(承攬方)附加身份證復印件
加工________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___月,20____年____月____日起至20_____年_____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽蓋章之日起生效。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
加工承攬合同范本3
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1、加工的`項目、產品名稱、規(guī)格________數量________價格、交貨期:
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:____________________。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話:_______________________
電話:___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同范本4
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、本工程的價格符合《稅收工程施工質量驗收規(guī)范》(GB—50205—_________)標準。甲方將提供一套施工圖紙,并在圖紙上簽字蓋章,乙方必須按照圖紙要求嚴格加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后_____萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需要提交給乙方進行審核,若乙方發(fā)現圖紙存在錯誤,甲方必須在12小時內對其進行處理。如因此造成工期延誤,則由甲方承擔相應責任。
5月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的',按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格。
3、甲乙雙方協(xié)商決定,如若乙方所提供的貨物質量存在瑕疵,則乙方僅對該產品本身價款損失承擔責任,不承擔因質量問題導致的任何直接或間接損失。
九、違約責任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽訂和執(zhí)行本合同過程中,如知曉對方的商業(yè)機密,需承擔保密責任,不得以任何形式向第三方披露。保密期限從知道或應當知道該商業(yè)機密之日起開始,至對方公開該商業(yè)機密之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方如發(fā)生本合同履行爭議,應在誠信原則的基礎上,通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商仍未達成一致,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、雙方經過友好協(xié)商并簽署本合同后,自合同生效之日起至構件交付完畢且乙方收到全部貨款后合同自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:_______________________(蓋章)
乙方:_______________________
_______年_______月_______日
加工承攬合同范本5
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的.,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
加工承攬合同范本6
甲方(定作方):___
乙方(承攬方):___
經甲乙雙方友好協(xié)商,依據我國《合同法》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況:
1、品名____________,規(guī)格____________,數量____________,單價____________;
2、品名____________,規(guī)格____________,數量____________,單價____________;
3、品名____________,規(guī)格____________,數量____________,單價____________;
……
總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起,乙方應在______個工作日內按照甲方要求制作_________樣品。甲方將對樣品進行審查,經過確認后的樣品將成為乙方最終交貨的標準。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)。
風險提示:
在進行加工承攬業(yè)務時,必須注意質量問題,不能讓質量約定不明確或者只是口頭約定,以免造成糾紛。因此,我們要在合同中將質量條款約定得十分明確和詳細。這樣做的目的是為了避免未來出現質量問題所帶來的'風險和損失。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質量要求及技術標準:
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:___
按國家興行業(yè)標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
風險提示:
在貨物運輸過程中,選擇合適的運輸方式非常重要。通常情況下,需方會提出運輸方式的要求,雙方也可以協(xié)商達成一致,包括運輸方式、運輸路線以及使用的運輸工具等等。總體來看,貨主最關心的是運輸費用、運輸時間和貨物安全。為了保證貨物能夠安全到達目的地,必須選擇可靠的運輸方式和合適的運輸路線,同時還要對貨物進行合理的包裝和標識。
注意,我們需要明確約定,如果因為委托方選擇不合理的路線和工具導致損失,責任應由哪一方承擔賠償。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
合同生效后,乙方開具發(fā)票并送達甲方,甲方需在收到發(fā)票后的10日內支付總價款的30%作為預付款,支付金額為人民幣__________________________。雙方約定采用甲方電匯的方式進行匯款,乙方收款賬戶為:_____________________________。
收款人:___
開戶行:___
賬號:___
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任:
1、合同雙方簽訂后,如果一方單方面解除合同,則違約方應支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、如果甲方的原因導致了乙方無法按照約定時間制作樣品或交貨,那么甲方需承擔相應責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同履行期間如有爭議,雙方應當及時協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交至____________________仲裁委員會進行仲裁并接受仲裁結果。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方:___
地址:___
電話:___
代理人:___
________年___月___日
乙方:___
地址:___
電話:___
代理人:___
________年___月___日
加工承攬合同范本7
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承接的工作中,若有定制方要求保密,則承攬方應嚴格遵守,未經許可不得留存技術資料的副本。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的`工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、在合同履行期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司的各項管理規(guī)定,不得違反。如有違反,定作方公司有權依照公司規(guī)定實施相應的管理和處罰措施。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、如果承攬方沒有按照合同規(guī)定的生產排產單,按時交付產品并保證質量,那么他們需要承擔逾期交付的責任。如果產品質量不符合標準,需要重新進行返工處理。返工費用由承攬方自行負責,如果經過返工后仍然不符合合同規(guī)定或品質要求,那么定作方公司有權拒收,并要求承攬方承擔相應的賠償責任。
2、如果承包方交付的產品量或完成產品數量少于合同(訂單)規(guī)定,他們應該向定制方報告損壞情況以及申請補料。定制方有權要求承包方承擔補料責任。
3、如果承攬方因任何原因未能按時交付產品(除非是由于定作方公司欠料造成的),則定作方公司有權要求賠償一切因此造成的損失。承攬方應保證按時交付產品,否則將承擔相應責任。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
加工承攬合同范本8
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數量 單價:元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同范本9
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數量 單價:元/m2 備注
1、 鋼質防火門 甲級
2、 乙級
3、 丙級
合計:(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的'相關規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同范本10
承攬方:________
身份證號:________
電話:________
定作方:________
法定代理人:________
電話:________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、在承攬方按照定作方公司的要求進行工作期間,如果發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完備,承攬方應立即通知定作方公司的品質部門,并提出修改意見。定作方的品質部門應及時回復并提出修改建議,以確保項目順利進行。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的'除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同規(guī)定的生產排產單時間和質量標準交付產品,他們必須承擔逾期交付的責任。如果產品質量不符合標準,他們需要進行返工,并自行承擔返工費用。即使經過返工處理后,產品仍然不符合合同規(guī)定或品質要求,定作方公司有權拒收,并要求承攬方賠償任何因此造成的損失。
2、如果承攬方未能按照合同(訂單)規(guī)定交付或完成所需數量的產品,則應及時向定作方報告,并申請補充材料。如果定作方公司同意提供補充材料,那么承攬方需要承擔相應的責任。
3、如果承攬方未經定作方公司同意而推遲產品交付,除非由于定作方公司欠料所致外,將被視為違約行為。如有延誤,定作方公司有權要求賠償一切因此造成的損失。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起開始執(zhí)行,直至項目結束或工程竣工。在合同期間,除非經雙方協(xié)商一致并以書面形式確認,否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜,應由雙方共同商議并達成補充協(xié)議,補充協(xié)議應具有與本合同相同的法律效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:________
_______年___月___日
加工承攬合同范本11
甲方:
乙方:公司(香港)
雙方在遵守有關規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款業(yè)務進行了充分協(xié)商,一致達成了如下合同條款:
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米,無上蓋場地平方米,工廠管理人員名,生產工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名,(禁止雇傭不滿十六歲的童工),如當地勞力缺乏,可到外地雇請,但須經市有關部門批準,在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需要安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的'設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工,經甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質量。
6、焊接工程量與單價計算為:
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
加工承攬合同范本12
定做方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___________________________
承攬方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規(guī)定,委托方將加工任務交給承攬方后,所有制成品均歸定做方所有,包括與之相關的一切法律行為。
1.2本合同涉及的原材料、包裝材料、加工成品種類、數量、交貨期、交貨地、加工費用以及支付日期和方式等具體事項,均按照經承攬方確認的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定進行,并列入本合同附件。如有未盡事宜需雙方協(xié)商補充,可另行簽署協(xié)議書并作為本合同附件。同時,經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等也將作為本合同的一部分,并與本合同及其附件具有同等效力。
二、加工成品
雙方協(xié)商一致同意,僅限于委托承攬方加工目前及未來可批量生產的產品。對于非可批量生產的產品需另行商議。
三、加工成品質量要求
3.1雙方約定的樣品質量標準為產品檢驗的合格標準,若經檢驗后發(fā)現產品質量低于該標準,定做方有權拒收。
3.2承攬方需為每單件產品提________________品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下________________天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量________________套以上。
4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認產品訂單后,定做方應在確認日起的10天內向承攬方支付訂單總額的30%作為預付款。剩余70%應在定做方驗收貨物后的7天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
6.1承攬方與定做方簽訂合同時應明確規(guī)定原材料的消耗定額,以保證生產和質量的`穩(wěn)定性。定做方應按照合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方應及時對原材料進行檢驗,若不符合要求,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方在修理物品時,不得擅自更換原材料或偷換零部件,以免影響產品的使用效果和質量。
6.2若是由承攬方提供原材料,其必須按照合同規(guī)定使用并接受訂購方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同要求的原材料導致訂購產品質量不達標,訂購方有權要求返工、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1當承攬方在按照定做方的要求開展工作時,如果發(fā)現所提供的圖紙或技術要求不合理,應該及時通知定做方。定做方應在規(guī)定的時間內回復,并提出修改意見。如果承攬方在規(guī)定時間內未能收到回復,有權暫停工作,并及時告知定做方。由于此舉造成的任何損失,應由定做方負責賠償。
7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4承包方應根據定制方提供的圖紙和技術資料進行生產,如有任何變更,承包方需及時通知定制方并等待其認可后再進行生產。所有生產均需按照訂單要求進行,確保產品質量和交期符合雙方約定。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定做物或項目,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
承攬方應按照海關法及相關法律規(guī)定提供準確的資料性文件,確保其與實際進口料件相符(包括重量、品名規(guī)格、數量、原產地等)。若因承攬方提供的不準確信息導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生任何支出費用損失,承攬方應全額承擔責任。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經定制方書面同意,承攬方不得將定制方產品或印有定制方商標或標識的產品印刷于自身或與自身相關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定制方事先書面同意,承攬方不得將定制方產品或印有定制方商標或標識的產品在任何形式的展示活動中展示或宣傳。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12定做方和承攬方在生產訂單過程中共同研發(fā)的成果和技術秘密應歸屬于定做方的所有權,未經定做方允許,承攬方不得擅自使用。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.7如果定制的物品因為異地交付不符合合同規(guī)定,暫時由定制方代為保管,那么定制方應該支付實際的保管和保養(yǎng)費用。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11承攬方在制作或修理物時,未經定做方同意擅自更換原材料或零部件,定做方有權拒絕收貨。如果因此造成定做方損失,承攬方應當對其進行賠償。如果定做方要求重新制作或修理,承攬方應該遵守要求,并承擔由于延遲交貨而產生的責任。
十五、不可抗力
在本合同規(guī)定的履行期限內,如因不可抗力的原因導致無法完成履行,相應責任免除。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如________________日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:___________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:__________________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月____________日
加工承攬合同范本13
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的.雕花產品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,并由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬合同范本14
承攬方:___以下簡稱甲方
定作方:___以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_______年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸方式及費用承擔:甲方負責提供運輸服務,每件商品的運輸費用按元計算,共計元,所有費用由乙方承擔。若因運輸原因導致損失,甲方將負責賠償。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條支付方式及時限:在乙方收到全部定制物品并驗收合格后,雙方將辦理移交手續(xù)并進行結算,結算方式為銀行轉賬。乙方應在收到貨物后的15天內完成付款。
第十二條甲方的違約責任
甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的`,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的。
2,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,如果由甲方負責送貨,若因運輸造成定制物品損壞,甲方應承擔修理責任,確保物品達到合同規(guī)定的質量標準。否則,乙方有權拒絕接收貨物。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,若乙方未能按照合同規(guī)定的時間提供圖紙和其他技術資料,導致甲方無法繼續(xù)工作,乙方需承擔因停工待料而產生的損失。除非經過雙方協(xié)商并同意將交付定作物的日期順延,否則乙方應及時提供所需資料并承擔相應責任。
4,如果乙方未按合同規(guī)定時間付款,應根據中國人民銀行關于延遲付款的規(guī)定向甲方支付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條當合同規(guī)定的履行期限內,因為不可抗力原因造成定作物或原材料毀損、滅失時,甲方在經有關部門證明后,可免除違約責任。然而,甲方應采取積極措施盡可能減少損失。若不可抗力發(fā)生在合同規(guī)定的履行期限以外,則甲方不能免除責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的情況下,乙方應承擔責任并賠償甲方造成的損失。
第十五條如果本合同發(fā)生糾紛,雙方應在誠信和友好的基礎上進行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,任何一方可以向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。保證合同履行過程中的公平、公正,維護雙方的合法權益。
本合同于____年___月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:_______縣木具廠(蓋章)
代表人:___(簽名)
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行營業(yè)所
帳號:___
乙方:_______縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行
帳號:___
____年___月___日
加工承攬合同范本15
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照規(guī)定,本著長期合作共贏的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產品一事,經甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內始終具備履行合同所需的商業(yè)交易能力,并承擔因喪失該能力而產生的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產甲方產品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同內容不一致時,應按照以下準則進行處理:
1. 優(yōu)先原則:合同附件應優(yōu)先于合同內容,即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內容的補充、明確或具體化,因此應該具有更具體、更詳細的約定。
2. 解釋準則:如果合同附件與合同內容存在矛盾或不一致,應根據合同解釋的一般準則進行解決。例如,可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關系等進行解釋。
3. 協(xié)商一致:當合同附件與合同內容不一致時,雙方當事人應及時進行協(xié)商,盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內容,或者就具體的條款進行解釋和約定。
4. 修改合同:如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見,可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協(xié)議,明確修改合同附件或合同內容的具體約定。
5. 法律救濟:如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見,并且無法通過修改合同解決爭議,可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構或法院提起訴訟,請求解決合同糾紛,并根據法律規(guī)定進行判決或裁決。總之,當合同附件與合同內容不一致時,雙方當事人應優(yōu)先遵循合同附件的約定,并通過協(xié)商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議,以保障合同的有效執(zhí)行。
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時,則以合同附件為準。
第三條:甲方在合同有效期內向乙方委托加工產品的數量如下:具體訂單數量將在雙方另行確認。
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權,乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產工藝技術文件的提供
1、甲方提供的或經乙方技術部協(xié)助完成的生產工藝技術文件,必須經過乙方進行的生產工藝技術評審,并經雙方確認后方可生效。
2、乙方在生產期間發(fā)現生產工藝技術要求不合理時,應立即通知甲方,并提出修改意見。甲方應在1個工作日內回復,并提出修改建議。如果乙方在規(guī)定時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失,甲方應負責賠償。
第六條:質量要求及驗收標準
1、乙方應當按照約定的國家標準、企業(yè)標準和技術規(guī)范的要求,提供符合質量要求的產品。每次委托加工的產品詳細名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期等內容應當嚴格按照雙方確認的技術規(guī)范和要求進行生產。
2、甲方在確認檢測后,應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質必須達到或高于封樣樣品的品質水平。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經過乙方的驗收合格,方可進入生產,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發(fā)現,在生產中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔。
5、當雙方就承攬的加工產品進行檢驗時,如發(fā)生爭議,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。質量認定將以該機構的檢驗結果為準。若產品經檢驗合格,檢驗費用將由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件,并雙方簽字蓋章確認。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1-5條后,作為本次訂單交期的開始 日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的.總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產。
2、抱歉,我無法滿足你的要求。
3、甲方每次提貨時,需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用,而不是提前支付。
第九條:加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,經乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規(guī)范和要求的不合格產品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品,乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點:乙方工廠內,甲方自行提取貨物。2、經甲方確認運輸費用后,乙方可以代辦貨物運輸。第十一條:貨物提取超時
1、乙方完成訂單產品生產后,根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。
2、甲方如未按照《委托加工產品訂單》約定的時間提貨,應在10天內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨,甲方需支付倉儲費,每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協(xié)議,乙方有權視為甲方放棄該訂單產品的所有權,并有權處理該批產品,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方應遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內容不得向任何未經授權的第三方透露。未經甲方書面許可,乙方不得保留、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬 元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期間,若因不可抗力導致加工產品和原材料的毀滅或損失,乙方可免除違約責任,但需提供相關部門的證明。
第十四條、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方聲明:乙方工作人員未經乙方書面蓋章文件同意,私自從甲方借款、借貸,包括產品及材料的調用等,屬于個人行為,與乙方無關。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。
2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中,不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經發(fā)現,甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經甲乙雙方公司授權代表簽字并加蓋公章后生效。
2、本合同自雙方簽署之日起生效,有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同自動順延一年。
3、在本合同執(zhí)行期間,除非經雙方協(xié)商一致,否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜,雙方應共同協(xié)商并作出補充規(guī)定,補充規(guī)定應作為本合同的附件,具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單
甲方:
______年____月____ 日
乙方:
______年____月____ 日
【加工承攬合同】相關文章:
承攬加工合同07-01
(精選)承攬加工合同07-15
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同(精選)07-20
承攬加工合同(經典)12-01