- 相關推薦
五金產品承攬加工合同書
隨著法律觀念的日漸普及，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的五金產品承攬加工合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
五金產品承攬加工合同書1
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
一、產品名稱、型號、數量、金額 簽訂時間：
產品名稱
規格型號
計量單位
數量
單價
總金額
合計人民幣金額(大寫)：
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：
三、交(提)貨時間、：
四、交(提)貨地點、方式：
五、運輸方式及到達站港和費用負擔：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標準、包裝物的供應與回收：
八、驗收標準、方法及提出異議期限：
九、結算方式及期限：
十、違約責任：
十一、解決合同糾紛的`方式：
十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過電子郵件方式簽訂即生效，與任何的書面或口頭協議具有同等法律效力。
定作方
單位名稱：
(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承攬方
單位名稱：
(章)
單位地址：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開 戶 銀行：
帳 號：
郵政 編碼：
稅 號：
鑒(公)證意見
經辦人：
監(公)證機關(章)
年 月 日
(注：除國家另有規定外，鑒(公)證實行自愿原則)
五金產品承攬加工合同書2
定作方：
承攬方：
供料方：
委托方A與承接方B合作加工______________的產品。C作為A方指定的供料方，負責向B方提供加工所需的原材料。B方在A方處承攬加工服務時，必須從C方采購所需的原材料。
經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、工程項目名稱：
二、施工地點：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。
五、工程期限：
1、合同簽定次日起核算，7個工作日。
風險提示：
在進行加工承攬業務時，非常重要的一點就是確保質量約定明確，并且不要僅僅是口頭約定。這樣做的目的在于避免潛在的糾紛，保證雙方都能達到預期的結果。
質量條款要約定明確仔細。
除了雙方封存樣品之外，還應當有一份書面材料來描述樣品的質量。這份書面材料將以樣品為依據來記錄質量信息。
以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。
尤其在訂制產品的'情況下，供應商提供原材料時，承攬方必須格外重視對原材料質量的驗收，只有經過驗收合格后，才能將原材料入庫。
根據合同法的相關規定，若承攬方因未妥善保管而導致定作方提供的原材料及完成的成果遭受損毀或滅失，承攬方應當承擔相應的損害賠償責任。
為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。
2、乙方在購買產品時，若發現丙方交付的貨物存在質量瑕疵，則丙方有責任承擔返工、返修以及廢品處理等相關費用。同時，丙方應對由于貨物質量問題導致的乙方交貨延誤承擔相應責任。
九、驗收：
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目完工后，由乙方工程監理進行自我檢查，并確保質量符合要求。一旦自我檢查合格，乙方工程監理將提交工程驗收單，由甲乙雙方共同進行項目驗收。
4、在驗收過程中，甲方如對質量提出任何疑慮或不滿意之處，應立即在驗收單上詳細說明。雙方將進行現場勘察，并確認存在質量問題的情況下，乙方將負責后期整改。
5、甲方在支付工程驗收款項時，應在接收單手續上簽字或蓋章。工程驗收單收到后的三日內，甲方如無任何意見或書面說明，將視為工程驗收合格。
十、保修：
1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。
24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任：
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。
十二、合同變更：
1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。
2、當合同發生變更導致與本合同有關的內容不一致時，應以合同變更后的附件為準。
十三、違約責任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。
5、當一方未經另一方同意，違反了合同約定時，另一方有權選擇不再履行合同，并要求違約方承擔因此造成的損失賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件：
1、雙方公司經營執照
2、工程項目預算，施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份，雙方各持1份。
十六、其他
本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。
若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。
若協商不成的，則適用其解釋的規定。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
丙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
【五金產品承攬加工合同書】相關文章：
加工承攬合同書07-04
加工承攬合同書04-08
產品承攬加工合同書02-29
加工服裝承攬合同書03-06
加工制作承攬合同書04-20
企業加工承攬合同書05-09
產品承攬加工合同書[精]04-29
承攬加工報刊亭合同書05-07
[推薦]產品承攬加工合同書06-03
黃桃罐頭加工承攬合同書05-09