刮膩子合同

　　隨著時間的推移，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的刮膩子合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

刮膩子合同1

　　內墻膩子和乳膠漆承包協議

　　甲方：百盛聯合建設集團有限公司永中安置房項目部 （簡稱甲方） 乙方：董定芳 （身份證號碼：） （簡稱乙方） 甲方因工程建設需要，將龍灣新區道路網永中安置點拆遷安置房工程，內墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質保量完成施工任務，經雙方協商簽訂以下協議：

　　一、工程范圍：

　　永中安置房主體4#和7#樓

　　二、工程內容

　　1、天棚：高、低縫處理和補縫，防銹漆處理，刮膩子二遍。

　　2、墻面：基層處理，刮膩子二遍。

　　3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩子，打砂紙，乳膠漆。

　　4、按以上工序進行施工。

　　5、手工操作工具（膩子桶、刮板等）、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負責。

　　6、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。

　　三、工期

　　以甲方進度要求時間為準。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經甲方書面簽證認可。

　　1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續施工，工期延誤。

　　2、因遇不可抗拒或自然災害影響施工，工期延誤。

　　四、工程單價及付款方式

　　1、工程量：按實際完成工程量結算。

　　2、工程單價：（1）刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價格為5.5元/㎡；（2）乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m2；（3）踢腳線價格為2.5元/m。以上單價包含40%的總價發票。該單價已包含管理人員費用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產生的返工、所有修補，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現返修質量問題要求返工，相應處理費用均由乙方全部承擔。以上單價乙方已綜合考慮市場價格

　　波動因素以及各種政策性調整因素，此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中，滿足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進度，乙方必須無條件退場，結算按已完成合格工程量的80%決算。

　　3、付款辦法：工程量按月結算，工程量為第二月開始支付上個月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過預驗收支付至90%，余款待通過竣工驗收后三個月內甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個人帳戶（提供發票后才可支付工程款）。

　　五、質量與安全

　　1、乙方必須嚴格按照現行操作規程及施工驗收規范進行施工，施工質量（表面光潔，不掉灰；無明顯刮痕；開關盒口方正、干凈；顏色均勻一致，以樣板間為標準，交叉施工時做好保潔及成品保護工作，不得污染其它成品），保證觀感達到驗收標準。

　　2、乙方在施工應嚴格遵守安全生產操作規程，采取必要的安全防護措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發生其它意外事故，其責任與經濟損失均由乙方負責。

　　3、乙方應做好施工現場的保潔和文明施工，配合甲方定期進行安全檢查，應當對工人進行安全交底，并做好書面記錄。

　　4、已方現場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計劃生育證、就業證，所有的費用均由乙方負擔。

　　5、工人宿舍需專人管理，不得煮飯及賭博，如發現一律沒收并罰款。

　　六、甲方責任

　　1、每月工程款到位。如未能及時發放承擔乙方的一切損失。

　　2、參與工程組織施工管理。

　　3、負責進場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。

　　4、負責與班組之間的協調。

　　5、及時反映乙方在施工中提出的技術建議。

　　6、甲方承擔工程施工過程中全部的實驗、檢驗、測試等費用。

　　七、乙方責任

　　1、工程質量問題由乙方負責，因乙方原因造成的質量問題和工期延誤所造成的一切損失，由乙方負責。

　　2、施工中的材料調度、施工人員的管理有乙方全部負責。

　　3、必須遵守甲方單位的有關規章制度等及時辦理務工暫住證。

　　4、必須保質、保量、按期完成任務，不準無故與業主發生糾紛。

　　5、按與甲方簽訂的.施工安全生產責任書的要求進行安全管理和承擔安全責任。

　　6、接受甲方的現場技術指導和施工質量監督，若發現質量不符合要求，必須返工至優良，同時負擔相應費用。

　　7、乙方必須在保質保量的前提下節約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場。

　　8、乙方必須嚴格按照會審紀要、施工圖紙、相應施工驗收標準等有關內容的認真組織施工，因乙方未嚴格按照上述要求組織造成工程停工，相應費用均由乙方全面承擔。

　　9、乙方必須每月準時發放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。

　　10、在施工過程中乙方應做好文明施工，嚴格按照安全操作規程進行，采取有力安全防護措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設備安全事故，其發生的責任及費用均由乙方負責，甲方不付任何責任和費用。

　　11、如發現本工程乙方進行轉包，甲方單方有權終止本合同。

　　八、其它

　　1、乙方必須服從監理單位人員監督和管理，虛心接受監理人員的寶貴意見。

　　2、若甲、乙雙方之間發生爭端或糾紛，應本著實事求是的原則友好協商解決。若協商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區的人民法院提出訴訟。

　　3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結清即失效。

　　甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：

　　年 月 日 年 月 日

刮膩子合同2

　　工程勞務承發包協議書

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、公平、公正、自愿、誠實信用的原則，就甲方將※※※※※※勞務發包給乙方達成以下一致協議，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.1工程名稱：※※※※※※工程；

　　1.2工程地點：※※※※※※；

　　二、勞務分包內容及分包方式

　　2.1分包內容：※※※※※※商鋪及住宅室內頂板、梁、墻（板下100mm，廚衛間除外）刮膩子；樓梯間、公共走道頂板、墻、梁刮膩子乳膠漆飾面施工，其中包括公共部位有設計要求的踢腳線描刷工作。

　　2.2承包方式：乙方包人工、包材料、包器具、包質量安全。

　　三、發包方進度、質量、文明施工要求

　　3.1進度要求：1）計劃工期 年 月 日至 年 月 日；

　　2）滿足甲方進度計劃要求，合理安排組織人員數量滿足總工期進度需求。人力資源安排做到隨工期緊、緩而應變增、減。

　　3.2質量要求：（1）按照圖紙和設計變更的要求及甲方和監理的要求施工，原材料滿足甲方和設計標準要求；（2）按照相關技術規范和分戶驗收標準施工；

　�。�3）陰陽角方正順直，公共部位膩子刮完需打磨平整，確保刷完乳膠漆無膩刀刮痕，乳膠漆面層應涂刷纖細，均勻、無流墜。（4）如有質量問題及上級部門的.質量罰款由乙方承擔；（4）乙方施工過程中，抓好檢查制度，對沒有自檢或檢查不合格的工程不充許進行下道工序施工，否則造成的質量問題所發生的一切費用由乙方承擔；（5）確保竣工驗收關于本分包內容的驗收一次通過；

　　3.3工程保修：工程質量保修質保期為竣工驗收合格后 年，出現質量問題乙方要負責維修。否則甲方自行安排處理，從乙方質保金雙倍扣除。

　　3.4安全文明、成品保護：施工中攪拌材料場地必須用塑料布保護地面；施工用的大xx、膠水等材料施工完后必須清出工作面，且清理過程中不允許拋灑、隨意丟棄而污染其他工種的成品，如出現此種情況乙方承擔全部責任；施工完畢后必須做到掃地出門標準。

　　四、單價、工程量計算及付款方式

　　4.1、單 價：（1）室內頂棚 元/㎡；(2)樓梯間走道公共部位 元/㎡。

　　4.2、面積計算方式：采用展開面積計算規則，按實際發生展開面計算

　　4.3、付款方式：

　　4.4、質保金扣押比例：分包工程量總價的 %。質保期后一次付清。

　　五、甲乙雙方權力、義務

　　5.1甲方權利、義務

　�。�1）甲方負責提供住宿，生活條件，保證基本生活用水、用電。

　�。�2）甲方對工程應做好技術交底及安全技術交底，一式三份由當事人簽字。

　�。�3）甲方應對上崗人員有培訓、教育、考核、檢查督促獎罰權利。

　�。�4）當乙方施工進度和質量不能滿足甲方要求時，甲方通知乙方調整改正，如還不能滿足要求，甲方有權責令乙方退場，終止合同并賠償甲方損失。

　　5.2乙方權利、義務

　　（1）乙方應派素質較高、技術過硬的施工人員進場施工，并服從甲方施工現場的各項管理規定，聽從甲方管理人員的合理安排和指揮，不得頂撞辱罵甲方及建設單位、監理單位現場管理人員，言行舉止要文明。

　�。�2）乙方應嚴格執行甲方與業主簽定的《建筑施工合同》條款，維護甲方的利益。

　�。�3）乙方在協商履行過程中不能以任何方式手段造成工程停工或集中鬧事，如有發生造成的后果由乙方承擔責任。

　　（4）乙方在現場的施工人員需管好自己的安全工作，乙方施工人員出現安全事故由于是自身原因引起的，由乙方自己承擔。住宿生活方面需服從甲方的管理安排，積極做好防火、防盜工作，提高個人防護意識。

　　（5）在所約定的工程未全部施工完畢前，乙方無故停工造成甲方損失的，應承擔賠償責任，若停工超過3日仍未復工，則甲方有權解除合同，另由第三方完成未完工工程。且甲方對乙方已完工程不給予結算，不支付任何費用。

　　六、爭議解決辦法

　　施工中甲乙雙方發生爭議時，應先友好協商解決，如協商不成可在合同履行地裁委會申請勞動仲裁，或直接向合同履行所在地人民法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同雙方簽字蓋章之日起生效。 本合同甲、乙雙方各自履行完自己權力和義務后自動解除廢止。

　　發包單位： 承包單位：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　電 話：電話：

　　年 月 日年 月 日

刮膩子合同3

　　發包人： （以下簡稱甲方）

　　承包人： （以下簡稱乙方）

　　為明確雙方責任，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，經甲、乙雙方友好協商，就天棚石膏、樓梯間乳膠漆工程事項訂立以下協議。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：某某某某二期工程

　　2、工程地址：某某市某某路61號某某某某二期工地

　　3、工程量：（以實際完成面積為準）

　　二、工程承包方式、范圍和內容

　　1、承包方式：乙方以包工包料、包質量、包安全、包管理、包進度方式承包。

　　2、承包范圍和內容：某某某某二期工程逐棟承包，施工部位為天棚、柱梁面及樓梯間膩子等所有有關石膏、膩子施工部位。具體部位及施工做法以甲方設計圖紙、設計變更、工作聯系單及交房標準為準。

　　三、本工程采用以下條款按時辦理工程結算：

　　1、單價: 石膏 16 元/m2，樓梯間乳膠漆 23 元/m2 （含所有施工用材料、按實際施工面積計算）。以上價格包含施工的措施費（如：材料水平和垂直運輸、架體、三級配電箱、電線電纜、必要的工具、安全文明施工管理費、基層打磨、垃圾清理費等）。

　　四、工程款支付辦法及工程結算：

　　1、雙方商定本合同價款=固定單價（本合同約定單價）×實際施工面積。

　　2、工程進度款支付辦法：每月25日按照已完工程量的50%支付工程款，全部完工支付至工程總價的80%，驗收通過后7天內付清。

　　五、 工程工期：

　　合同生效后 2 日內原材料及工人進場，進場后施工進度按甲方制定的的進度計劃完成。如因乙方原因造成工期延后，按照1000元/天進行處罰，累計延誤工期超過5天，乙方無條件自動出場，并承擔由此而產生的經濟及法律責任。因甲方原因，如停水停電造成的停工，工期可順延。

　　六、 工程質量：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方認可的樣板顏色進行施工，在施工前，材質及顏色須得到甲方的認可，否則所造成的損失由乙方負責，并接受甲方工地代表和監理的監督。

　　2、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承當，工期不予順延。

　　4、 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　七、 安全文明施工：

　　1、乙方提供的施工工藝應符合《建筑安裝工人安全操作規范》。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全造作規程》和其他相關的法規、規范。

　　3、乙方所有進場人員必須按照《安全操作規定》認真執行、落實責任和各項管理措施，加強督促檢查，搞好安全生產。所有進場人員如身體不健康,或有不健康的面容,甲方有權其工人無條件退場。

　　4、乙方在施工過程中必須接受甲方相關人員的安全監督和檢查，一經發現乙方人員有違反安全操作的現象，給予口頭警告，嚴重者采取現場罰款50—100元，罰款金額在結算中扣出，且由于乙方違反操作規程造成本人和他人的傷害，其后果及損失將由乙方負責。

　　5、在施工過程中如出現安全事故，乙方承擔一切相關責任。

　　八、 竣工驗收：

　　1、工程施工質量標準：達到合格及合格以上標準要求；必須滿足施工圖上要求的技術標準。

　　2、乙方必須認真按照施工標準、規范和設計圖紙要求以及甲方技術交底內容施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，若乙方未按規范施工，一經發現，乙方必須按甲方的要求返工，直到符合約定標準，返工所造成的費用概由乙方負責，工期不予順延，并接受相關部門的處罰。

　　九、甲方工作：

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙。

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，提供設備材料放置場地。

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　十、乙方工作：

　　1、熟悉施工圖紙，按圖施工，并自行負責場內的`各種水平和垂直運輸。

　　2、嚴格遵守安全施工、防火等規范和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用；做好現場自身范圍內的保衛和垃圾清理等工作。

　　3、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。

　　4、因施工需要，乙方須對建筑物某些局部結構、設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意后方可施工，并在甲方要求的時間內恢復原狀。

　　5、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行；施工現場出現打架斗毆、聚眾鬧事等事件，每出現一次，甲方有權對乙方處以人民幣500元/次的罰款。

　　十一、違約責任：

　　1、合同簽訂生效后，合同的任何變動均需雙方協商后以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同結算總價的20%作為違約金，并賠償由此給守約方造成的損失。

　　2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建筑物結構或設備管線等，承擔由此造成的經濟損失

　　和事故責任（包括罰款）。

　　3、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告后5日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，并仍有交付資料的義務。

　　4、本合同簽訂后，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　5、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。

　　6、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　十二、其它：

　　1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　3、本補充協議簽定后，乙方不得以任何理由阻止甲方另外安排其它施工隊伍進度。（如因乙方施工質量、進度、安全文明施工、施工中的配合和服從管理達不到甲方要求等原因，甲方有權安排其它施工單位進場）。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　授權代理人： 授權代理人：

　　電 話：電 話：

　　日 期： 日 期：

刮膩子合同4

　　刮膩子分包合同

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱已方）

　　本著平等、自愿、公平、誠實守信的原則，為了明確雙方權利和義務，經雙方友好協商，就東盛陽光大廈工程刮膩子工程簽訂如下協議，以資共同遵守。

　　一、承包范圍

　　1、承包內容：根據圖紙中規定的1-15軸刮膩子的范圍及工作內-容，包括基層處理，釘眼防銹漆處理，黑水泥找平，二道膩子。

　　2、甲方提供水電接入口，水泥由甲方統一安排，其他工具材料由乙方自行安排。

　　二、工程價款及合同結算：

　　刮膩子工程采用包工包料方式分包。以建筑面積結算，每平方米 元，該承包價格包含第一項內所有項目。

　　結算時，每10層完成一遍刮膩子工程量，經甲方檢查合格后，支付該工程量的50%價款；二遍膩子完成后支付該工程量的45%價款，剩余價款待工程驗收合格后15天內一次性付清。工程價款支付時，乙方必須提前遞交日�？记诒砑吧w好手印的工資表，要切實將工資發放到職工本人，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　三、工期要求：

　　乙方必須按甲方的.施工進度計劃，按時完成各個部位的工程量，并無條件服從甲方現場人員指揮，調配。如因乙方原因造成工期延誤，

　　則扣留該段工程價款的20%，同時甲方有權安排其他班組施工，所完工程量價款從乙方總價款中扣除。節假日及農忙期間，乙方必須保證現場施工人員數量及施工速度，如若出現進度滯后現象，扣留該段工程款的20%。

　　四、工程質量要要求：

　　1、膩子粉，膠水等材料必須符合相關要求。防銹處理，陰陽角及平直度必須符合規范要求。

　　2、基層膩子應平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫。

　　3、刮膩子施工質量必須符合現行建筑裝飾裝修工程質量驗收規范要求，同時要符合甲方技術交底要求。

　　五、獎懲措施

　　1、乙方在施工過程中要注意節約材料，嚴禁鋪張浪費材料，施工時，必須保證工盡料完，施工現場必須清理干凈，每發現一處清理不干凈，罰款200元，如發現浪費現象，按材料成本價的1-3倍罰款

　　2、如應乙方不服從管理或自生操作不當，造成施工質量達不到約定的質量要求，甲方視情況處以500-1000元罰款，同時乙方無條件返工，并承擔由此產生的一切費用。

　　六、文明施工與安全生產:

　　施工過程中，必須嚴格遵守相關安全要求及操作規程，排除一切安全隱患，杜絕一切安全事故，如因乙方操作不當或或不服從管理等原因造成的安全事故，則由乙方承擔全部責任及相關費用，如因其他原因造成的事故，則由責任方承擔所有的責任及費用。乙方要經常對

　　職工進行法制教育，搞好與其他工種的團結協作關系，不得出現打架及偷竊行為，如發生打架斗毆行為，參與者每人罰款200-500元，情節嚴重者，移送公安機關處理。

　　七、其它事項：

　　1、此合同嚴禁轉包，同時如若乙方中途退場，甲方視乙方放棄合同履行，處罰應付全部余款。

　　2、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，雙方簽字蓋章生效，工完款清失效。

　　3、乙方承擔人必須在現場組織協調工人施工，協助項目部管理。

　　4、必須遵守項目部所做出的一切規章制度，如發現職工違章按項目部的規定處罰，罰款在工程款內扣除。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　代表： 身份證號碼：

刮膩子合同5

　　刮膩子及滾涂料分包合同

　　發包方： （以下簡稱甲方） 承包方： （以下簡稱乙方） 遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就刮膩子及滾涂料勞務分包工程施工事項協商一致，定立本勞務工程分包合同。

　　一、 工程概況。

　　1、 工程名稱：54#變電所

　　2、 工程地點：包鋼新體系2#高爐54#變電所

　　3、 工程內容：包括整個工程內墻面，頂棚、樓梯間刮膩子滾涂料，

　　具體做法及部位以設計圖紙、項目部、監理單位、建設單位要求為準。

　　二、 承包方式：

　　1、 本工程采取包工包料方式承包。

　　2、 甲方提供腳手架租賃事項，租賃費及相關一切費用由乙方出

　　3、 手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方負責。

　　三、 承包范圍及工作內容

　　1、 承包范圍：內墻，門窗和頂棚、梁、樓梯刮膩子滾涂料

　　2、 工作內容：

　�。�1）、按照新體系變電所規范要求刮膩子滾涂料

　　（2）、容易受到雨水影響的內墻門窗口和頂棚梁均按甲方要求加32.5R白水泥，白水泥由乙方負責

　�。�3）凡是有露釘，露鐵部位均應按甲方要求涂防銹漆，防銹漆由乙

　　方負責。

　�。�4）頂板及梁底有未施工的預埋件時，應留出埋件位置，并刷防銹漆，以免污染。

　　四、 承包價格

　　1、層高6米以下包含6米按實際刮膩子面積/㎡結算

　　2、層高6米以上的房間，房間整體按實際刮膩子面積元/㎡結算

　　五、 付款方式

　　施工過程中，每3天可申請撥付工程進度的80%，待刮膩子滾涂料項目全部完工后，經甲方及項目部監理驗收達到要求后撥付剩余的20%

　　六、 質量標準及有關要求

　　1、 內墻和頂棚刮膩子滾涂料驗收以樣品間為準進行驗收。

　　2、 質量標準：合格等級

　　3、 質量驗收：每層刮膩子滾涂料完成后先進行自檢，然后甲方技

　　術人員檢查后，報建設監理單位驗收，每次驗收必須一次通過，多驗收一次，根據嚴重程度予以罰款50~200元。

　　4、 質量要求：本工程具體質量要求見技術質量交底中要求和甲方

　　質量檢查條款的規定。

　　5、 質量達不到合格要求，乙方應無償返修，按期整改，整改后仍

　　達不到合格要求，甲方有權解除合同，并賠償甲方損失。

　　七、 文明施工要求

　　1、 文明施工：保持施工現場整潔，做到工完料盡場地清，文明工

　　地檢查時，乙方必須按甲方要求及時安排人員進行現場整改，如不及時安排人員整改，甲方將另派人員整改，工資加倍從乙方工程款中扣除。

　　2、 在施工過程中無論發生何種情況，不允許乙方的作業人員和甲

　　方及業主、相關的.配合單位人員發生吵架，斗毆和圍堵甲方辦公室現象，發生矛盾應通過正常合理程序反映解決，乙方不能以任何理由干擾甲方人員的正常工作，否則發生一次，甲方有權處罰，每次1萬元以上罰款。

　　八、 安全要求

　　嚴格按照安全操作規程要求操作，保證施工安全，杜絕工傷事故發生。在施工中因乙方原因若出現任何意外傷亡事故，造成一切經濟損失和后果全部由乙方負責。

　　九、 工期要求

　　1、本合同工期從合同簽訂到期每推后一天罰5000元，提前不獎。

　　2、如乙方的施工進度達不到甲方的施工進度要求，甲方有權終止合同或組織其他班組進場施工，工資按實際完成工作量的70%結算。

　　十、 管理要求

　　1、 上班期間班組負責人必須在場，離開必須向項目部經理請假。

　　2、 班組人員必須服從甲方的管理。

　　十一、 其他

　　1、 臨時停水，停電及雨天以及不可抗力原因造成停工，乙方自身

　　原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有預先通知的停工，不增加任何費用。

　　2、 凡有喜酒恐高癥心血管疾病，癲癇患者和不滿18周歲的人員不

　　準進場施工。

　　3、 工人在往返途中的交通或其他意外事故，均由事故的有關責任

　　方承擔，與甲方無關。

　　十二、 合同簽訂后，乙方不能以任何理由隨意解除合同，否則承

　　擔給甲方造成的所有損失。

　　十三、 乙方施工的工程質量，安全，進度，文明施工必須達到甲

　　方計劃要求，否則甲方有權終止合同。

　　十四、 本合同一式兩份，甲方、乙方各一份，雙方簽字后生效，

　　工程完成后并結算付款后自行失效。

　　甲方（代表）： 乙方：

　　合同簽訂日期：

刮膩子合同6

　　內墻刮膩子合同書

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本內墻刮膩子施工事宜協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地址：

　　工程發包內容： 。

　　二、工程工期

　　開工日期：年日，竣工日期： 年月 日。

　　三、質量標準及驗收標準

　　本工程必須達到建筑工程施工質量驗收統一標準的要求，嚴格按照現行施工規范規定要求進行驗收。

　　四、承包方式及合同價款

　　1、采用包工包料的.方式進行承包，所有材料由乙方提供。

　　2、本工程承包價款為元/㎡。

　　3、本工程完工經驗收合格以建筑面積計算。

　　五、付款方式

　　本工程承包項目實行按進度付款，即刮到二到三層結一次量，按實際量的80%付款。

　　六、違約責任

　　1、乙方未按照規定的日期交付工程，每天向甲方支付 元違約金。

　　2、甲方不能按期支付工程款，致使乙方不能順利的完成工程，

　　甲方每天向乙方支付 元違約金。

　　3、如有其它事宜，甲乙雙方再另行協商，補充： 。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　身份證號：身份證號：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 日

刮膩子合同7

　　(項目編號：)

　　本建設工程施工合同條件采用國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同》（GF-99-0201）的合同條件。

　　1 / 9

　　合同協議條款

　　第一部分 協議書

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：_張坤 _

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：北海中國電子海灣公園小區會所。

　　工程地點：北海市工業電子園區。

　　工程內容：

　　建筑物內墻面、天棚面、梁柱面需進行表涂膩子抹灰飾面的全部工程所消耗的人工費、輔材費、機械費及其它全部費用(不含乳膠漆材料費)。

　　1、 膩子抹灰飾面工程所需的腳手架搭桿，人工費及輔材費。

　　2、 現場施工所需要的安全帽、安全帶、保險繩的投入使用，維護費。

　　二、合同價款及計算方式:

　　1、雙方約定:按膩子抹灰實涂面積每平方米，單價為/㎡，不因任何原因進行調整。

　　2.計算方式:以雙方委派的人員現場收方計量計算工程價款。

　　三． 涂抹工程施工工藝及施工措施:

　　1.墻面膩子抹灰面及未抹灰的混凝土梁、柱、頂棚面基底清理，底灰、底料滿刷膩子二遍，陰陽角找方，線口補直。

　　2.雙方約定:內墻裝飾墻面、天棚面、膩子抹灰面的施工用腳手架由乙方自行搭設解決，其腳手架的租用費、工料費用由發包方支付計入工程量清單內。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：包輔材、人工費，不包含乳膠漆，工程量清單及施工圖紙所包含的內容。

　　三、合同工期

　　開工日期：20xx年7月 18日

　　竣工日期：20xx年8月 10日

　　合同工期總日歷天數 22 天。

　　四、質量標準 工程質量標準：達到國家施工驗收規范合格標準

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、本合同通用條款

　　4、標準、規范及有關技術文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單及工程預（決）算書

　　雙方有關工程聽洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_20xx_年_7_月__18__日

　　合同訂立地點：_ 北海市

　　本合同雙方約定__本合同經雙方法人代表或委托代理人簽字并加蓋單位公章后生效。

　　發 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　第二部分 通用條款

　　采用國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同》（GF-1999-0202）的通用條款。

　　第三部分 專用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　2、合同文件及解釋順序 合同文件組成及解釋順序：本合同協議書，中標通知書，投標書及其附件，本合同專用條款，本合同通用條款，標準、規范及有關技術文件，圖紙，工程量清單報價表。

　　3、語言文字和適用法律、標準及規范

　　3.1 本合同使用漢語。

　　3.2 適用法律和法規

　　需要明示的法律、行政法規：《建筑法》、《合同法》及國家、廣西有關主管部門的現行法規

　　3.3 適用標準、規范

　　適用標準、規范的名稱：_房屋建筑、驗收規范、質量檢驗評定標準_

　　發包人提供標準、規范的時間：_____無___________

　　國內沒有相應標準、規范時的約定：_________無________

　　4、圖紙

　　4.1 發包人向承包人提供圖紙日期和套數：__合同簽訂后五個工作日內，免費向承包人提供完整的施工圖紙和有關技術資料。套數：陸套。__

　　發包人對圖紙的保密要求：___無_____；使用國外圖紙的要求及費用承擔：________無______

　　二、雙方一般權利和義務

　　5、工程師

　　5.2 監理單位委派的工程師

　　姓名：_________________ 職務：_________________

　　發包人委托的職權：_____________________________________________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：_____________________________

　　5.3 發包人派駐的工程師

　　姓名：_________________職務：_________________

　　職權：__________________________________________________________

　　5.6 不實行監理的，工程師的職權：_________________________________

　　7、項目經理

　　姓名：__段超宏________職務：_項目經理___

　　8、發包人工作

　　8.1 發包人應按約定的時間和要求完成以下工作：

　�。�1）施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前七天，辦理土地征用、拆遷補償、三通一平等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題。

　　（2）將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求：開工前七天將施工所需的水、電線路從施工場地外部接至承包人的施工現場總平面布置圖指定的位置，保證水電供應滿足施工期間的需要。

　�。�3）施工場地與公共道路通道開通時間和要求：_開工前七天將施工場地與公共道路的通道開通至施工場地內，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

　　（4）工程地質和地下管線資料的提供時間：__開工前七天，隨施工圖一起配套提供給承包人，并對資料的真實性、準確性負責。_

　�。�5）由發包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：_開工前七天，辦理好施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等申請批準手續。

　　（6）水準點與坐標控制點交驗要求：開工前七天確定水準點與坐標控制點，發包人以書面形式交給承包

　　人，雙方在現場進行交驗。

　�。�7）圖紙會審和設計交底時間：_在開工前七天，由發包人組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底。

　�。�8）協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護工作：視實際情況由雙方商定保護措施，發包人承擔有關費用。

　�。�9）雙方約定發包人應做的其他工作：_雙方另行商定。

　　8.2 發包人委托承包人辦理的工作： _雙方另行商定。

　　9、承包人工作

　　9.1 承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：

　　（1）需由設計資質等級和業務范圍允許的承包人完成的設計文件提交時間：無

　　（2）應提供計劃、報表的名稱及完成時間：

　�。�3）承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求：_根據工程需要，提供和維修非夜間是施工使用的照明、圍欄設施，并負責施工場地范圍內的安全保衛。

　�。�4）向發包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求：__待定____

　　（5）需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續 按本合同第二部分通用條款第

　　9.1（5）款規定執行。

　　（6）已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：_已竣工工程未交付發包人之前，承包人負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復。工程已交付發包人或發包人擅自提前使用后而的損壞及所需的修理費用、工程成品毀損的風險，由發包人承擔。若發包人要求承包人采購特殊措施保護的，由發包人就保護的工程部位和相應的追加合同價款另外進行協商。其余按本合同通用條款第9.1（6）款規定執行。

　　（7）施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木的保護要求及費用承擔：__視實際情況由雙方商定保護措施，由承包人負責保護，費用由發包人承擔。_

　�。�8）施工場地清潔衛生的要求：_ 符合文明施工要求，負責及時清理由承包人所造成的`建筑垃圾和施工人員所造成的生活垃圾，做好施工場地圍護隔離，符合建設部15號令《建設工程施工現場管理規定》及當地政府關于城市衛生市容管理條例等，承包人承擔由自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。_

　�。�9）雙方約定承包人應做的其他工作：____雙方另行商定。

　　三、施工組織設計和工期

　　10、進度計劃

　　10.1 承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：_承包人在圖紙會審和設計交底后，3天內提供施工組織設計和工程進度計劃。

　　工程師確認的時間：__從收到承包人提供的施工方案及工程進度計劃后三天內予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意該施工方案及工程進度計劃。

　　10.2 群體工程中有關進度計劃的要求：__無_

　　13、工期延誤

　　13.1 雙方約定工期順延的情況：

　�。�1）在施工過程中遇到地下管線的；

　�。�2）因發包人應承擔責任的原因，發包人未能按合同要求配合施工造成停工時；

　�。�3）政府指令性要求停工的；

　　（4）非承包人責任而造成的工期延誤及工程師同意順延工期的其他情況。

　�。�5）其余工期順延的情況按本合同通用條款第13.1條第（1）～（6）款的規定執行。

　　14、工程竣工

　　14.1承包人必須按照協議書約定的竣工日期或合同約定可順延的工期竣工。

　　14.2因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或合同約定可順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　14.3施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需

刮膩子合同8

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《合同法》、《________建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本內墻刮膩子施工事宜協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：________

　　工程地址：________

　　工程發包內容：________

　　二、工程工期

　　開工日期：________年________月________日，竣工日期：________年________月________日。

　　三、質量標準及驗收標準

　　本工程必須達到建筑工程施工質量驗收統一標準的要求，嚴格按照現行施工規范規定要求進行驗收。

　　四、承包方式及合同價款

　　1、采用包工包料的.方式進行承包，所有材料由乙方提供。

　　2、本工程承包價款為________元/㎡。

　　3、本工程完工經驗收合格以建筑面積計算。

　　五、付款方式

　　本工程承包項目實行按進度付款，即刮到二到三層結一次量，按實際量的________%付款。

　　六、違約責任

　　1、乙方未按照規定的日期交付工程，每天向甲方支付元違約金。

　　2、甲方不能按期支付工程款，致使乙方不能順利的完成工程，甲方每天向乙方支付元違約金。

　　3、如有其它事宜，甲乙雙方再另行協商，補充：________

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽字）：________乙方（簽字）：________

　　身份證號：________身份證號：________

刮膩子合同9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲方工程發包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協商，按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定，雙發達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守規定。

　　第一條 工程名稱：____________

　　第二條 工程地點：____________

　　第三條 工程范圍：內墻膩子及涂料工程施工

　　第四條 工程內容：頂棚及管道井膩子施工(不少于二遍);公共部分電梯間、樓梯間乳膠漆面層施工，施工部位及做法以現場交底為準，具體要求如下：

　　一、基層處理

　　1、整體墻面進行清理打磨，鏟除墻體表面遺留下來的灰砂，掃除灰塵;

　　2、用聚合物水泥砂漿或界面劑作適量的修補(如：墻體表面的缺損，影響施工后整體的效果)，達到平整、垂直。對砼墻面與磚墻面抹灰接縫處，用柔性膩子填縫，采用玻纖布進行處理，防止表面開裂;

　　3、用量線彈出整個墻面的柱、梁、陰陽角的直線，對不直處用膩子進行直線填補，達到橫平豎直。

　　二、墻體表面披刮膩子

　　1、以上基層處理好后，對墻體進行第一遍披刮膩子工序。達到表面平整，不堆積，不漏刮;

　　2、待第一遍滿刮膩子完全干燥后，對表面遺留的痕跡、粗糙部位剔除后，方可進行第二遍滿刮膩子。達到表面平整，陰陽角線平直;

　　3、用紗布進行平砂處理(膩子必須完全干透)，清除浮灰。

　　三、墻體表面刷涂料

　　1、嚴格確認上述工藝符合要求后，進行第一道乳膠漆施工，顏色均與一致，不流掛，不漏刷;

　　2、待第一遍涂料完全干燥后，用細砂皮磨去表面的細微顆粒后，除凈表面浮灰，再進行下一道工序;

　　3、上第二道乳膠漆后，使之平整色澤一致，墻面平整光滑，陰陽角線垂直，平行，不流掛，不漏刷。

　　四、材料品牌要求：______________________________________________________________________________________

　　第五條 工程單價及結算方式

　　1、本工程膩子施工包干單價：________________________________________

　　2、本工程采用包工包料方式，乙方完工后，待甲方、監理單位和建設單位確認質量合格后，按甲乙雙方確認實際完成的工作量計算并結合簽證按實結算;

　　3、工程竣工驗收合格后30天內，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續。

　　第六條 合同工期

　　甲方發出進場通知后，3天內乙方必須安排工人進場施工，工期執行總承包單位簽訂的工期節點。除非遇到不可抗力的災害或事故以外，工期不予順延。

　　第七條 工程質量等級

　　1、達到國家規范合格標準。按項目部要求，刮膩子及刷涂料時須在與其他界面交接處(如：門窗邊框處)和地面處，做好防污染措施。施工完后的表面在質保期內不脫皮，基本不褪色;

　　2、由建設工程質量監督部門對本合同項目工程質量進行評定，達范規定安全用電，不私拉亂接電源線，確需用電應通知甲方專業人員設置，否則不遵守施工安全規定而造成的一切安全事故，全部責任及經濟損失由乙方承擔。

　　3、乙方人員進入工地，必須按照甲方管理制度及管理規定或管理細則執行，做好嚴密準確的材料計劃，施工現場必須做到工完、料凈、場地干凈(剩余材料、工具均收倉歸垛)。如有發現對材料不節約使用，甲方管理人員有權根據情節輕重按合同相關處罰條款給予罰款處罰，乙方使用的小型(手持)機具設備均由乙方自備。

　　4、乙方認真履行合同加強施工安全管理，杜絕死亡、杜絕重傷，杜絕火災、墜落、物體打擊、機械傷害、觸電、大型機械及腳手架等重大安全事故的發生，否則所完成工程量最終結算按結算工程量5元/㎡(展開面)從結算中扣除。

　　第八條 勞務用工要求及約束

　　1、合同簽定后三日內乙方必須提供有效的勞務資質及管理人員、勞務人員名單、身份證復印件、上崗證及必備的特殊工種證件復印件、乙方的聯系方式、通訊地址等各四份并加蓋公章、法人章，并且按國家及工程所在地政府主管部門現行規定規范勞務管理，否則不按規范管理，結算時按本合同第2.2 條款綜合單價下調2元/㎡(展開面)乘以已完成工程量為結算額。若未提供勞務資質及營業執照，甲方收取乙方工程結算額的3%作為勞務管理費。

　　2、根據該工程設計圖和工程特點以及相關技術要求的需要，乙方組織所需足夠、配套的勞動力。必須每天做好參與該工程施工人員全員造冊考勤登記記錄，并應每日班后進行考核準確無誤。考勤應及時、準確，確保甲方或上級隨時檢查或抽查無誤。

　　3、乙方按國家相關規定招收工人，不得聘用童工、年邁體弱的病體的老齡工(按國家規定達到退休年齡)或不適應建筑崗位工作的其他體弱病殘者以及孕婦和哺乳期內的婦女，否則因上述原因引發的一切責任及直接和間接經濟損失均由乙方承擔，按本合同的第8.1條的由乙方支付違約金。

　　4、乙方確保按勞動合同法與之該工程范圍內的乙方全員簽定用工合同，合同中要明確約定雙方的權利與義務，規定勞動用工期限、工作崗位、勞動報酬和違反勞動合同的責任等內容。有關勞動報酬的條款應明確工資支付標準、支付方式、支付時間以及產生爭議的解決方式等。按勞動合同法相關規定為該工程范圍內的乙方全員購買五保，即為：養老、失業、醫療、工傷、生育。為其務工人員辦理雙卡并發放到持卡人手中，統一組織施工現場務工人員上下崗刷卡考勤，使用建管親情卡辦理勞動合同簽訂、解除及入場、離場手續，使用愛心工資卡發放工資，要按規定要求時限向項目部上報每月應發工資及其它相關用工信息。

　　5、乙方應嚴格執行勞動法及勞動合同法用工規定的延時加班補貼規定;節假日的補貼規定其費用由乙方承擔(本合同單價中已含該綜補貼因素)。乙方要加強對務工人員的交通安全常識教育。為提倡國家低碳減排、綠色環保、降低道路堵塞等，特要求務工人員上下班乘坐公共交通車，總之乙方人員上下班途中全部責任均由乙方承擔。

　　6、乙方嚴格執行《勞動合同法》關于勞務派遣等的相關規定。

　　7、乙方負責對工人加強思想教育管理，保證乙方人員無偷盜現象，如發現乙方工人有偷盜現象的，發現一次按所偷物品原價十倍罰款;如發現乙方人員有2次以上偷盜現象且證據確鑿，視為乙方內部管理不利，除罰款外并將偷盜者驅逐出工地。

　　8、對于下列乙方工作人員，甲方隨時有權要求乙方更換，具體包括：

　　8.1、專業水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;

　　8.2、不能積極配合甲方工作人員正確管理者;

　　8.3、違反甲方施工現場管理規定屢教不改者;

　　8.4、無證上崗者(適用于按照規定必須有上崗證件的工作人員);

　　8.5、與本工程施工無關及對本工程產生不良影響的其他人員。

　　9、施工過程中乙方人員的宿舍由甲方提供，乙方住宿人員必須遵守膠建集團相關規章制度、項目部宿舍管理細則。食堂由甲方提供，如發現工人有在宿舍內私自開伙房的給予壹仟元罰款并當即撤消其伙房沒收其炊具;三餐后剩菜剩飯按照甲方指定的場所倒入專門的垃圾桶，乙方應派專人清理生活區的衛生，保證生活區整潔，如發現飯后有隨便倒垃圾及達不到以上要求的給予每人次壹佰至壹仟元罰款。

　　10、乙方人員進入施工現場，應建設單位及上級部門的要求全部工人及乙方管理人員要求服裝統一、安全帽統一以及施工人員的工作證發放，以上費用由乙方承擔。

　　11、乙方確保計劃生育管理符合國家相關規定，乙方確保無惡意上訪事件發生，如乙方違犯被政府及膠建集團公司的各級主管部門批評或通報批評，按本合同的第8.1條的給予乙方處罰。

　　12、乙方應認真履行合同加強勞務隊伍及全員管理確保該合同第7.1～7.12規定和要求，否則，所完成工程量最終結算按結算工程量2元/㎡(展開面)從結算中扣除。

　　13、綜合管理

　　13.1、凡因乙方責任在上級政府有關主管部門、建設單位、監理單位以及膠建集團公司的各主管部門的檢查中發現的質量、安全、文明施工、進度、勞務管理等相關施工管理及勞務管理的事項不合格而受到批評或通報批評的，視為違約，每發生一次，甲方視其情節由乙方支付壹仟至壹萬元的違約金。如被政府主管部門或本項目部所屬公司各主管部門處以罰款的，其罰款金額全部由乙方承擔，并且甲方給予乙方按上級罰款額的雙倍金額再次支付違約金。凡是因乙方責任造成的經濟損失除按損失額賠償外，由乙方加倍支付違約金。乙方的`違約金及其它處罰均在最終結算中扣除。

　　13.2、乙方中途非甲方原因而單方停工為甲方造成的直接經濟損失和間接經濟損失全由乙方承擔，乙方已完成的工程量結算，待乙方退場后1個月內按本合同第2.2條款中的相關單價乘以0.5系數計算，其付款方式按本合同內容中第3條款執行;其工人工資全部由乙方承擔并負責清算發放。

　　13.3、在施工現場或生活區嚴禁擅自設置電器或私拉亂接電路，確需設置時必須書面向項目部提出申請，經相關負責人簽批后，由相關專業人員負責設置或接電。宿舍內禁止使用電鎢燈、電爐子、電熱器、電熱水器、電暖器等高壓、大電流、大用量耗電、易引發火災的電器，如發現以上物品除收繳外，按電業部門費用標準加倍收費外，并給予貳佰至壹仟元違約金，如發生安全用電事故的，其責任和經濟損失按本合同第8.1條款執行。

　　13.4、

　　(1)乙方進入施工現場的一切人員、必須遵紀守法，服從甲方現場的統一管理，嚴禁打架斗毆，嚴禁酗酒或酗酒鬧事，發現一次支付違約金壹仟至壹萬元并開除工地，嚴重者移交司法機關處理;如乙方不服從甲方的管理，其情節惡劣，甲方有權終止合同并將其開除工地，執行本合同第8.2條進行結算。

　　(2)為了確保生活區的安全用電和節約用電，甲方為乙方安排生活區宿舍按每人生活正常所需1度電，當超限量電費由乙方承擔，結算時從中扣除;其電表箱甲乙雙方各設鎖具一道，實現雙控，同開同關，如發生單方無合法理由破壞鎖具，發生一次給予壹仟元至貳仟元不等的罰款。

　　13.5、乙方在承包期內，其所組織的全員所發生的一切債權、債務

　　及與工地周邊的市民(村民)如因乙方或乙方人員所發生的關系，均由乙方自行解決，甲方不承擔任何連帶責任，如因此對甲方造成不良影響，甲方按合同相關規定給予乙方相應的處罰。

　　13.6、乙方認真執行計劃生育政策，嚴禁聘用或容留在該施工現場或生活區計劃外育齡懷孕人員工作或暫住，一經發現按本合同第8.1條款執行。

　　13.7、乙方人員進場3日內必須按甲方制訂表格如實填寫全員名單、供甲方定期點名，乙方人員進出場必須經書面申請甲方相關人員同意簽字后方能調進或調出，否則視其情節每人次支付違約款壹佰至伍佰元。嚴禁乙方人員非在崗時間在施工區域內休閑;在施工區、生活區內要衣著整齊，嚴禁在工地場所穿拖鞋或帶釘的鞋，嚴格遵守甲方規章制度及項目部的管理細則規定，講究衛生，創建文明工地。

　　13.8、嚴禁乙方帶入或容留非本項目施工人員進入施工現場或生活區;嚴格遵紀守法;嚴禁包庇容留流竄犯，不得將其帶入、混入該工地或生活區，否則由乙方承擔一切法律責任及其所造成的經濟損失;如被司法機關或上級主管部門或本集團公司主管部門罰款，則甲方對乙方執行本合同第8.1條款進行處罰。

　　13.9、宿舍區嚴禁男女(雙性)混合住集體宿舍(合法夫妻自費單間除外)，否則引發一切責任由乙方承擔，如因此而發生的一切經濟損失甲方對乙方執行本合同第8.1條款進行處罰。

　　13.10、如果乙方在安全生產、質量目標、工程進度及文明施工過程中存在問題，經甲方管理人員口頭或書面通知兩次上及其多次或三日內沒有認真整改到位的事例次數三次或三次以上，視為乙方不服從甲方管理，如乙方拒絕接受甲方管理，不信守合同，甲方有權更換施工隊伍，結算及付款方式按本合同第8.4條款執行。

　　13.11、乙方確認指定乙方施工現場代表或緊急聯系人的姓名、聯系方式、聯系電話，通訊地址真實可靠，并保證通過乙方在本合同上留下的聯系方式、通訊地址，甲方能在第一時間(最短時間)直接聯系到乙方代表或緊急聯系人。若乙方代表及緊急聯系人的聯系方式、通訊地址發生變更，乙方在變更聯系方式后24小時內應將變更后新的聯系方式、通訊地址通知甲方，否則視為欺騙，因此而引發的各種后果由乙方承擔，因此造成的損失乙方除按損失額賠償外，甲方給予乙方加倍罰款，甲方不負任何責任。

　　13.12、乙方必須將該合同認真全面貫述于全數入場上崗人員，包括施工過程中人員的更換或增加，使乙方全員對該合同各條款詳細了解后并且簽字認可該合同的相互約束，否則乙方不得將其留滯該項目施工工地或職工生活區，如乙方違反本條，每人次罰款1000元或因該條款落實不利而導致其他影響甲方信譽、聲譽的按該合同第8.1款執行處罰。

　　第九條 、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　第十條 、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　第十一條 、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：________

　　乙方單位(蓋章)：________

　　代表人：_________________

　　代表人：__________________

　　電話：______________

　　電話：__________

　　日期：________________

　　日期：________________

刮膩子合同10

　　甲方（發包方）：_________

　　地址：________

　　身份證號：________

　　乙方（承包方）：________

　　地址：________

　　身份證號：________

　　按照《合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：__________

　　工程地點：_____

　　工程項目及承包范圍：整體裝修、裝飾、水電、設備安裝等（包括屋面扣板吊頂、墻地面、貼瓷磚、淋浴器安裝、管路鋪設、墻地面防水處理、室內隔斷砌筑、大白、窗臺、樓梯理石安裝、屋面爬梯處理、浴室洗衣房暖氣安裝、電器開關安裝、燈具安裝、水箱安裝等）

　　工程內容：具體祥見《工程預算書》。

　　承包方式：包工包料

　　施工日期：自____年____月____日始，至____年____月____日止，工期共____天。

　　工程總額：人民幣____元整（小寫：____元）。

　　第二條工程款付款方式的約定

　　付款比例：

　�。�1）工地開工時支付款：計____元

　　（2）木工進場時支付款：計____元

　�。�3）油漆工進場時支付款：計____元

　�。�4）工程竣工驗收合格后支付款：計____元

　　因工程項目（內容）變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在工程完工驗收之后2個自然日內一次性支付給乙方。

　　工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用（費用額度根據工程具體情況由甲、乙雙方另行協商）。

　　施工過程中，如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。

　　工程竣工辦理驗收移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程尾款的0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據實際情況經甲乙雙方協商一致后，延期支付。

　　甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產生的一切后果有甲方自行承擔。

　　第三條工期約定

　　施工過程中，甲方要求修改個別設計方案的，須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設計師，乙方設計師須在接到通知3天內進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延；

　　施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前交付甲方，以便甲方及時準備資料：如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延；如因乙方不及時通知甲方準備材料，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。

　　施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。

　　工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤，工期順延。

　　因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤，工期順延。

　　因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤，工期順延。

　　以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費；工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價的標準向甲方支付延誤費。

　　第四條工程項目（內容）變更的約定

　　簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目（內容），甲、乙雙方須簽署《工程項目（內容）變更確認單》。已施工工程項目，甲方須按該項目總造價的50%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。

　　第五條工程質量及驗收的.約定

　　乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料；甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定；對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　甲乙雙方按《江西省裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。

　　竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收；甲方自接到《工程驗收通知單》7日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條工程結算的約定

　　工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在7個自然日內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格30個自然日內付清所有結算款項。

　　工程結算款內容包括：工程施工結算款、甲方付款滯期費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、扣減乙方工程延誤費等。

　　甲方按規定時間支付完結算款項后，乙方開具工程質量保修單。

　　第七條服務的約定

　　施工過程中，乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。

　　工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。

　　保修服務時間：工程竣工起次日的360個自然日內，即一年。

　　保修內容及保修范圍：

　　乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修；

　　乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修（包括賠償甲方自購材料）；

　　乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行施工項目因材質引起的質量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。

　　乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收費內容為；材料費、人工費。

　　合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向對方支付合同總價的5%作為違約金。

　　第八條其他約定

　　本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。

　　本合同履行過程中，因一方原因導致合同無法繼續履行的，應及時通知對方，并辦理合同終止結算手續，造成對方損失的，應予賠償。

　　施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。

　　施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條爭議解決的約定

　　與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決。

　　向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。

　　第十條附則

　　本合同一式二份，雙方各執一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：________乙方：________

　　代表人：________代表人：________

　　簽署日期：________簽署日期：________

刮膩子合同11

　　發包方：__________（以下簡稱甲方）承包方：__________（以下簡稱乙方）遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就刮膩子及滾涂料勞務分包工程施工事項協商一致，定立本勞務工程分包合同。

　　一、工程概況。

　　1、工程名稱：54#變電所

　　2、工程地點：包鋼新體系2#高爐54#變電所

　　3、工程內容：包括整個工程內墻面，頂棚、樓梯間刮膩子滾涂料，具體做法及部位以設計圖紙、項目部、監理單位、建設單位要求為準。

　　二、承包方式：

　　1、本工程采取包工包料方式承包。

　　2、甲方提供腳手架租賃事項，租賃費及相關一切費用由乙方出

　　3、手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方負責。

　　三、承包范圍及工作內容

　　1、承包范圍：內墻，門窗和頂棚、梁、樓梯刮膩子滾涂料

　　2、工作內容：

　　（1）按照新體系變電所規范要求刮膩子滾涂料

　　（2）容易受到雨水影響的內墻門窗口和頂棚梁均按甲方要求加白水泥，白水泥由乙方負責

　�。�3）凡是有露釘，露鐵部位均應按甲方要求涂防銹漆，防銹漆由乙方負責。

　�。�4）頂板及梁底有未施工的預埋件時，應留出埋件位置，并刷防銹漆，以免污染。

　　四、承包價格

　　1、層高6米以下包含6米按實際刮膩子面積/㎡結算

　　2、層高6米以上的房間，房間整體按實際刮膩子面積元/㎡結算

　　五、付款方式

　　施工過程中，每3天可申請撥付工程進度的80%，待刮膩子滾涂料項目全部完工后，經甲方及項目部監理驗收達到要求后撥付剩余的`20%

　　六、質量標準及有關要求

　　1、內墻和頂棚刮膩子滾涂料驗收以樣品間為準進行驗收。

　　2、質量標準：合格等級

　　3、質量驗收：每層刮膩子滾涂料完成后先進行自檢，然后甲方技術人員檢查后，報建設監理單位驗收，每次驗收必須一次通過，多驗收一次，根據嚴重程度予以罰款50~200元。

　　4、質量要求：本工程具體質量要求見技術質量交底中要求和甲方質量檢查條款的'規定。

　　5、質量達不到合格要求，乙方應無償返修，按期整改，整改后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，并賠償甲方損失。

　　七、文明施工要求

　　1、文明施工：保持施工現場整潔，做到工完料盡場地清，文明工地檢查時，乙方必須按甲方要求及時安排人員進行現場整改，如不及時安排人員整改，甲方將另派人員整改，工資加倍從乙方工程款中扣除。

　　2、在施工過程中無論發生何種情況，不允許乙方的作業人員和甲方及業主、相關的配合單位人員發生吵架，斗毆和圍堵甲方辦公室現象，發生矛盾應通過正常合理程序反映解決，乙方不能以任何理由干擾甲方人員的正常工作，否則發生一次，甲方有權處罰，每次1萬元以上罰款。

　　八、安全要求

　　嚴格按照安全操作規程要求操作，保證施工安全，杜絕工傷事故發生。在施工中因乙方原因若出現任何意外傷亡事故，造成一切經濟損失和后果全部由乙方負責。

　　九、工期要求

　　1、本合同工期從合同簽訂到期每推后一天罰5000元，提前不獎。

　　2、如乙方的施工進度達不到甲方的施工進度要求，甲方有權終止合同或組織其他班組進場施工，工資按實際完成工作量的70%結算。

　　十、管理要求

　　1、上班期間班組負責人必須在場，離開必須向項目部經理請假。

　　2、班組人員必須服從甲方的管理。

　　十一、其他

　　1、臨時停水，停電及雨天以及不可抗力原因造成停工，乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有預先通知的停工，不增加任何費用。

　　2、凡有喜酒恐高癥心血管疾病，癲癇患者和不滿18周歲的人員不進場施工。

　　3、工人在往返途中的交通或其他意外事故，均由事故的有關責任方承擔，與甲方無關。

　　十二、合同簽訂后，乙方不能以任何理由隨意解除合同，否則承

　　擔給甲方造成的所有損失。

　　十三、乙方施工的工程質量，安全，進度，文明施工必須達到甲

　　方計劃要求，否則甲方有權終止合同。

　　十四、本合同一式兩份，甲方、乙方各一份，雙方簽字后生效，工程完成后并結算付款后自行失效。

　　甲方（代表）：__________乙方：__________

　　合同簽訂日期：__________

刮膩子合同12

　　委托方(以下簡稱甲方)：_________________

　　施工方(以下簡稱乙方)：_________________

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就乙方承包甲方的刮白裝修工程(以下簡稱工程)的`有關事宜,達成如下協議：

　　一.工程地址：_________________

　　二.工程內容：_________________

　　三.委托方式：_________________采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。

　　四.工程工期：_________________

　　1、開工日期：_________________(以乙方工人開工算起)。

　　2、竣工日期：_________________(以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準),如自然災害及不可抗力除外。

　　五、工程總造價：_________________(人民幣)每平方元,面積按照圖紙國家統一規范計算。

　　六、付款方式：_________________

　　工程開工付款元,竣工后甲方應付清工程款,即(人民幣)

　　元。變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。

　　七、違約責任：_________________合同生效后,擅自撤除合同的一方,應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　八、爭議解決：_________________雙方友好協商,協商無效,可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　九、合同效力：_________________本合同一式兩份,雙方各執一份。經雙方簽字,蓋章后生效,補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　簽訂日期：_________________ _____年 _____月____ 日

刮膩子合同13

　　刮膩子工程施工合同

　　發包方： 鄂爾多斯市建友裝飾工程有限責任公司 （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　為了搞好 宏大loft公寓樓 刮膩子分部工程，加快施工進度，保證質量，完成施工任務。雙方本著友好合作，互惠互利的原則，甲方將鄂爾多斯市東勝區宏大loft公寓樓室內裝飾工程刮膩子分部工程承包給乙方施工。依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：鄂爾多斯市東勝區宏大loft公寓樓室內裝飾工程

　　工程地點：鄂爾多斯東勝區廣場、宏大國際

　　第二條 承包形式：本工程采用包清工形式。

　　第三條 承包內容與單價：1、包括人工費、機具、材料、倒運、上樓費、垃圾清理費，

　　門窗、踢腳線所有成品封閉保護（貼報紙、貼保護膜）達到噴發涂料的標準，不包括材料乳膠漆噴涂料，

　　2、施工垃圾倒到指定點，承包樓層是10層、11層；如不聽從指揮做其它樓層甲方拒付任何款項，造成的一切損失由乙方承擔。

　　3、驗收標準優良

　　注：步梯樓道刮膩子達到合格交工（每平米10元；包工包料），驗收標準合格。 計算方式：1、墻面按照施工實際面積測量為準計算；頂棚按照投影面積計算。窗簾盒按照展開面積計算，墻面、頂部、每平米均為18元。

　　2、乙方不允許材料浪費，情況發生，如發現不聽罰款500元。

　　3、每道程序完工后必須經項目經理房二勇、工程監理師田月秀驗收合格簽字后方可做下一道程序。

　　第四條 承包范圍：

　　1、原頂棚、墻面刮膩子不平直或色澤不均時必須修整到無明顯突起，驗收合格后方可進行下道工序，乙方負責處理基層洞口及其不平整處、線條不正，天棚陰角不正處。

　　2、公共部分墻面、頂棚、石膏板吊頂、窗簾盒、室內所有內墻刮膩子，工程必須達到甲方監理驗收水平。

　　3、乙方施工中所用的腳手架及一切機具由乙方自行負責，所有乙方施工人員應聽從甲方管理人員指揮，不得違章作業。不按甲方要求施工所發生的返工費用由乙方承擔返工費用及甲方損失，甲方指揮造成的返工費用由甲方負責。

　　4、乙方進場施工現場必須準確提供相關施工人員的身份證件，不得隱瞞，戶籍在鄂爾多斯地區以外必須到施工現場片區派出所備案，方可進場登記施工，否則不得入內施工，項目最終結算根據提供的相應的身份證件發放工資，未有登記備案人員將不以結算，所發生的后果乙方自負。

　　付款方式：每完成一層全部工作，通過公司內部驗收合格支付每層工程量的50%,全部工程完工并經建設單位、監理單位驗收通過后經雙方結算對賬無誤后付清45%的余款，（余款5%作為保質金，保質期自驗收合格之日起一年，到期后一次性支付乙方）。每次付款必須經項目部房二勇、田月秀簽字方可領取。領取工程款首先支付工人工資，由公司直接支付給工人，剩余款項支付給乙方合同簽訂人（中途不付生活費，合格后按產值報表結算）。

　　第五條合同工期及施工質量標準：

　　1、工期：刮膩子應符合行業標準，以單體樓為單位計算，合同施工工期天，從簽訂合同次日開始，每層30天內完成樓內所有的墻面、頂棚、公共部分全部刮膩子工程。要求面層刮膩子三遍，施工質量為合格（成品以質量監督站、監理公司、建筑單位等單位驗收結果為準）。根據工地實際情況為基準，超期每天按照200元的違約金將從工程款中扣除。

　　2、質量標準：

　　細部處理：將墻面、門口、窗臺板底部、踢腳線處、樓梯側面、外露管道根部、線盒、洞口、檢修口等基層處不平整、坑洼、起皮、掉灰、松動、缺棱掉角及鼓包等處清除干凈、鑿平、838補平膩子刮子收面，將殘留在基層表面上的`灰塵、污垢、濺沫和砂漿流痕等雜物清除掃凈，已刮完膩子的過墻管道、洞口、陰陽窗簾盒、窗臺板底部、掛暖氣內側墻面、隔墻、柱子收口角、踢腳線、門洞口、電線盒、檢修口應提前處理完畢，為確保墻面干燥，上述事宜都應提前二次補齊后方可進行下一道工序。

　　刮膩子施工，先必須進行對所有已安裝的燈具、（消防、空調、強電、弱電）設備、成品（門、玻璃、窗臺、地面、石膏板、踢腳、暖氣、電箱、開關、插座、電梯套、樓梯板、扶手等）等進行全面保護。施工材料必須攪拌均勻方可使用，接口不留痕跡，基層不透明、全部覆蓋。施工完畢后將保護膜及施工材料、工具、腳手架等主材、輔材徹底清理，做到活完料凈場清。

　　施工、材料要求：嚴禁浪費材料，合格材料每層將按照相應用料比例進行用料，若乙方施工浪費嚴重，甲方將從乙方工程款中扣除此部分材料款。

　　第六條安全責任：

　　1、乙方必須嚴格按安全操作規程操作，嚴禁違章操作，承包人必須派技術人員在施工現場管理、安全、質量生產。

　　2、嚴禁酒后上架作業。在整個施工過程中如乙方違章作業，發生的安全事故產生的經濟及法律責任均由乙方負責。

　　3、乙方自有人員、機具、從事危險作業人員意外傷害保險費用由乙方統一繳納，安全措施（安全帶、安全帽等）自行配備。

　　第七條工期及違約責任：

　　1、乙方應按甲方規定的工期內時間完成，（具體施工日期以甲、乙雙方簽訂書面合同為準），不可抗力因素除外。如乙方承包范圍內的工作內容中部分工作未完成，或因乙方施工力量不足時或乙方施工質量問題不能滿足質量要求時，甲方可另聘他人執行，更換班組，乙方應在兩天內無條件退場，已施工完畢部分按甲方認可合格部分付給30%工程款，余款作為賠償甲方由此造成的經濟損失。

　　2、甲方提供材料及電源:如若甲方材料、電源供應不及時，應工期順延并補助工人工資。

　　第八條債權、債務

　　甲乙雙方的債權和債務在未經雙方協商一致的前提下，分部刮膩子工程不得轉讓給第三方。否則轉讓承擔全部違約責任。

　　第九條補充條款

　　未盡事宜，雙方本著友好的原則協商解決，但項目施工中所可能發生的補充協議、合同變更以及改變合同主要條款簽證等，必須經甲方上級合約部門以及分管領導審核簽字同意，否則無效。

　　本合同一式4 份，甲方3份，乙方1份。

　　本合同雙方簽字、蓋章后生效，甲乙雙方遵守執行。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　合約經理： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

刮膩子合同14

　　發包方（以下簡稱甲方）：________

　　承包方（以下簡稱乙方）：________

　　根據《合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、公平、公正、自愿、誠實信用的原則，就甲方將________勞務發包給乙方達成以下一致協議，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：________工程；

　　工程地點：________；

　　二、勞務分包內容及分包方式

　　分包內容：________商鋪及住宅室內頂板、梁、墻（板下100mm，廚衛間除外）刮膩子；樓梯間、公共走道頂板、墻、梁刮膩子乳膠漆飾面施工，其中包括公共部位有設計要求的踢腳線描刷工作。

　　承包方式：乙方包人工、包材料、包器具、包質量安全。

　　三、發包方進度、質量、文明施工要求

　　進度要求：

　　1）計劃工期________年________月________日至________年________月________日；

　　2）滿足甲方進度計劃要求，合理安排組織人員數量滿足總工期進度需求。人力資源安排做到隨工期緊、緩而應變增、減。

　　質量要求：

　�。�1）按照圖紙和設計變更的要求及甲方和監理的要求施工，原材料滿足甲方和設計標準要求；

　　（2）按照相關技術規范和分戶驗收標準施工；

　　（3）陰陽角方正順直，公共部位膩子刮完需打磨平整，確保刷完乳膠漆無膩刀刮痕，乳膠漆面層應涂刷纖細，均勻、無流墜。

　�。�4）如有質量問題及上級部門的質量罰款由乙方承擔；

　�。�5）乙方施工過程中，抓好檢查制度，對沒有自檢或檢查不合格的工程不充許進行下道工序施工，否則造成的質量問題所發生的一切費用由乙方承擔；

　　（6）確�？⒐を炇贞P于本分包內容的驗收一次通過；

　　工程保修：工程質量保修質保期為竣工驗收合格后年，出現質量問題乙方要負責維修。否則甲方自行安排處理，從乙方質保金雙倍扣除。

　　安全文明、成品保護：施工中攪拌材料場地必須用塑料布保護地面；施工用的大________、膠水等材料施工完后必須清出工作面，且清理過程中不允許拋灑、隨意丟棄而污染其他工種的`成品，如出現此種情況乙方承擔全部責任；施工完畢后必須做到掃地出門標準。

　　四、單價、工程量計算及付款方式

　　1、單價：（1）室內頂棚________元/㎡；（2）樓梯間走道公共部位________元/㎡。

　　2、面積計算方式：采用展開面積計算規則，按實際發生展開面計算

　　3、付款方式：________

　　4、質保金扣押比例：分包工程量總價的________%。質保期后一次付清。

　　五、甲乙雙方權力、義務

　　甲方權利、義務

　�。�1）甲方負責提供住宿，生活條件，保證基本生活用水、用電。

　　（2）甲方對工程應做好技術交底及安全技術交底，一式三份由當事人簽字。

　�。�3）甲方應對上崗人員有培訓、教育、考核、檢查督促獎罰權利。

　�。�4）當乙方施工進度和質量不能滿足甲方要求時，甲方通知乙方調整改正，如還不能滿足要求，甲方有權責令乙方退場，終止合同并賠償甲方損失。

　　乙方權利、義務

　�。�1）乙方應派素質較高、技術過硬的施工人員進場施工，并服從甲方施工現場的各項管理規定，聽從甲方管理人員的合理安排和指揮，不得頂撞辱罵甲方及建設單位、監理單位現場管理人員，言行舉止要文明。

　�。�2）乙方應嚴格執行甲方與業主簽定的《建筑施工合同》條款，維護甲方的利益。

　　（3）乙方在協商履行過程中不能以任何方式手段造成工程停工或集中鬧事，如有發生造成的后果由乙方承擔責任。

　　（4）乙方在現場的施工人員需管好自己的安全工作，乙方施工人員出現安全事故由于是自身原因引起的，由乙方自己承擔。住宿生活方面需服從甲方的管理安排，積極做好防火、防盜工作，提高個人防護意識。

　�。�5）在所約定的工程未全部施工完畢前，乙方無故停工造成甲方損失的，應承擔賠償責任，若停工超過________日仍未復工，則甲方有權解除合同，另由第三方完成未完工工程。且甲方對乙方已完工程不給予結算，不支付任何費用。

　　六、爭議解決辦法

　　施工中甲乙雙方發生爭議時，應先友好協商解決，如協商不成可在合同履行地裁委會申請勞動仲裁，或直接向合同履行所在地人民法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同雙方簽字蓋章之日起生效。本合同甲、乙雙方各自履行完自己權力和義務后自動解除廢止。

　　發包單位：________承包單位：________

　　負責人簽字：________負責人簽字：________

　　電話：________電話：________

　　________年________月________日________年________月________日

刮膩子合同15

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：________________

　　2、工程地點：________________

　　3、面積：按實結算

　　二、承包方式及承包內容

　　1、承包方式：包工包料、包質量(質量達合格工程及甲方指定標準)、包工期，包安全施工，包文明施工。

　　2、承包內容：本工程圖紙及變更所示的所有刮白工程并參照業主要求，地下室、車庫包括剪力墻和二次結構及梁、柱、頂板在內的刮白施工，做法按業主要求，啞巴洞口不計算工程量，窗口按刮白實際面積計算。

　　3、所有施工工具由乙方自行負責

　　三，承包價格：

　　高層按實際面積每平方米________元計算，車庫按實際刮白面積________/㎡計算。

　　四，付款方式：

　　每月20日上報月進度計劃，次月20日支付上報計劃的80%，工程竣工驗收合格后付到總價的.80﹪，工程決算后付到97%，剩余3%作為質量保修金，保修金從竣工驗收合格之日起滿1年返還。

　　五，訂金：

　　乙方需交甲方訂金高層加車庫計壹拾伍萬元整。

　　六，付款條件：

　　經項目部施工員，質檢員，安全員及項目經理簽名的工程量作為結算的唯一依據。(結算時扣除質量不合格產生的材料費及安全違章)

　　七，質量：

　　乙方必須嚴格按甲方項目部要求和本項目部下發的技術交底進行操作，對達不到要求的必須無條件返工。

　　八，工期：

　　從開工之日起至甲方指定竣工日(具體開工時間另聽通知)，每延遲一天甲方將處罰乙方20xx元。(節假日及天氣原因不順延工期)

　　九，安全：

　　乙方所有施工人員進入施工現場或在樓層內作業時必須戴安全帽，樓層內接料時頭、身不可伸出窗外，所有施工人員嚴禁酒后作業，嚴禁打架斗毆，如因乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任，并承擔上級主管部門的處罰，非乙方原因造成的安全事故，由甲、乙雙方以及勞動監察部門會同一起分析事故責任，按照國家相關政策及相關條例協商處理。

　　十，文明施工：

　　乙方在施工過本中所產生的垃圾應按項目部要求集中到指定位置，如乙方不聽從項目部安排，公司財務在結算時將按照項目部的處理結果進行扣款。

　　備注;凡未交清訂金的合同為無效合同。如乙方不能進場施工，甲方應按乙方(訂金額)銀行同期貸款利率四倍計息。

　　本合同一式三份，甲方，項目部、、乙方各執一份，工程款結清本合同自然失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年________月________日________年________月________日

【刮膩子合同】相關文章：

刮膩子分包合同04-07

【精選】刮膩子合同四篇04-27

【熱門】刮膩子合同三篇05-04

關于刮膩子合同3篇05-01

銷售合同合同06-14

建房合同 -合同06-09

承攬合同合同04-28

施工合同施工合同04-21

主合同與附合同10-11

建筑合同施工合同05-05