關于承攬加工合同范本

　　隨著時間的推移，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的關于承攬加工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關于承攬加工合同范本1

　　定作單位：______________________________

　　_______________項目經理部(以下簡稱甲方)

　　承攬單位：______________________________

　　____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價款

　　一、加工品名：____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸_______________元整人民幣(￥：_______________元人民幣)

　　四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料，排圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

　　五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修_______年。

　　四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的`復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

　　七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。

　　定作方：____________________

　　__________年________月________日

　　承攬方：____________________

　　__________年________月________日

關于承攬加工合同范本2

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的`交付方式及地點：

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：

　　第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條 本合同解除的條件：

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

　　印制單位：

關于承攬加工合同范本3

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方與乙方就加工柜臺、貨架一事進行協商并達成一致，特訂立本合同，雙方共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方根據乙方提供的質量要求和圖紙，首先制作規格樣品。經縣物價局核定價格后，雙方代表將在當面封存樣品，作為后續驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條雙方約定，乙方應在____年___月___日前將圖紙送交給甲方。甲方在工作過程中如發現圖紙存在不合理之處，應及時通知乙方；乙方應在規定時間內回復并提出修改意見。若乙方未在規定時間內回復，導致甲方停止工作并通知乙方的，由乙方承擔相應責任并賠償甲方因此造成的損失。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條加工成品完成后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方應在三天內到廠驗收。驗收標準以合同約定的質量要求、圖紙和樣品為準，數量以合同規定為準。如在驗收過程中發生爭議，可由縣物價局提供檢驗證明解決。

　　第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條甲方負責對定制物品進行包裝，確保物品不受損壞。包裝費用按每件元計算，共計元，所有費用由乙方承擔。

　　第九條甲方將承擔貨物的運輸工作，運輸費用按照每件元計算，總費用為元，全部由乙方支付。若因運輸造成損失，甲方將承擔賠償責任。

　　第十條本合同簽署之日，甲方應當向乙方支付預付款人民幣（￥）元。若甲方未能履行合同義務，除承擔違約責任外，還應當立即返還全部預付款。若乙方未能履行合同義務，甲方有權將預付款抵扣為違約金和賠償金，如有剩余部分，乙方應當立即返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，確認無誤后，立即辦理結算手續，并在收到貨物后的十五個工作日內通過銀行轉賬付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　1，甲方若未按合同約定的質量要求交付定制物品，乙方同意接受的`，應按照實際質量支付相應的價格；不同意接受的，甲方應負責修理或更換，并承擔因延遲交付而產生的責任；若修理或更換后仍不符合合同規定，乙方有權拒絕接收，甲方需承擔由此造成的損失。

　　2，甲方如未按合同約定交付定制物品的全部數量，乙方仍需使用的部分，甲方應當及時補足數量，并按照延遲交付的方式處理未補足部分；若乙方不再需要未交付的部分，有權解除合同，甲方應承擔由此造成的損失。

　　3，甲方應妥善包裝定制物品，如因包裝不當導致定制物品受損，應由甲方承擔賠償責任。

　　4，甲方如未能按時交付定制物品，應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天，按照逾期交付部分價款總額的一定比例計算。

　　5，甲方若無法按時交付定制物品，應向乙方支付相當于定制物品未交付部分價值總額%的違約金。

　　6，甲方承擔送貨責任，若在運輸過程中造成定制物品損壞，應負責修復至合同規定的質量標準，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　1，甲方如需在合同履行過程中變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當提前書面通知乙方，并經雙方協商一致達成變更協議。如因此變更導致乙方遭受損失的，甲方應當依約向乙方進行賠償。

　　2，乙方如中途取消合同，應支付給甲方相當于未履行部分定作物價款總額%的違約金。

　　3，如果乙方未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除非另有約定，乙方應當承擔因此造成的停工待料損失。甲方有權要求乙方賠償因停工待料而產生的損失。

　　4，甲方如超過合同規定日期付款，應當按照中國人民銀行相關規定支付逾期付款利息給乙方。

　　5，乙方若無正當理由拒絕接收定制物品，應承擔因此造成的一切損失賠償責任。

　　6，乙方若要更改交付定制物品的地點，應承擔因此而產生的額外費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條雙方如對本合同內容產生爭議，應首先進行友好協商解決；如協商不成，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁，也可直接向人民法院提起訴訟解決。

　　本合同于____年___月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本協議共有五份，甲方和乙方各執一份，另外一份存放于縣公證處，一份存放于縣物價局，最后一份存放于縣建設銀行。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號：

　　____年___月___日

關于承攬加工合同范本4

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規格 數量 單價：_____元/m2 備注

　　1 鋼質防火門 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=_____元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）： （不含稅）

　　注：防火門采用1.2毫米厚的金屬框架和0.8毫米厚的金屬門扇，中間填充珍珠巖模壓板。表面經過靜電噴涂處理，確保防火門具有良好的防腐性能。門板為平整設計，符合現代簡約風格。根據實際需要，可根據實際發生的數量進行結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20__。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，首次支付總貨款的_____%，待貨物全部交付后支付總貨款的_____%，安裝完成后支付尾款的_____％，剩余_____％作為質保金，質保期結束后結清尾款。

　　八、售后服務承諾

　　1、本產品的質保期為自合同簽訂之日起計算，為期十二個月。在質保期內，如果出現任何質量問題，乙方將負責免費維修。質保期結束后，我們仍提供終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的`相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應當通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

關于承攬加工合同范本5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經過甲乙雙方協商一致，就承攬加工事宜達成協議，特此訂立本合同，以確保雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：甲方委托乙方加工不銹鋼水泥焊接軌道板，共36份，根據附加的工圖數量要求進行加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、甲方將委派代表按照產品圖紙和規定要求進行全面驗收，以確保產品質量符合標準。如果產品不合格，損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　甲方提供原材料后，乙方將在30天內完成整批產品的加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響到材料提供和加工進度，需立即通知對方并共同協商解決辦法。

　　四、加工費用：

　　該項目的'總加工費用為20萬元，由甲方承擔增值稅。在合同簽訂后，雙方不得擅自變更合同內容。

　　五、付款方式：

　　甲方在乙方交付產品后，應當一次性支付全部款項，其中包括質量保證金。質量保證金將在業主最終驗收合格后退還給甲方。甲方需在一個月內支付剩余款項。若甲方違約，應按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應通過友好協商解決。若協商不成，應提交有管轄權的仲裁機構進行仲裁解決。

　　合同中如有任何未盡事宜，雙方應共同協商解決。本合同自雙方簽署之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

關于承攬加工合同范本6

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照規定，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內始終具備履行合同所需的商業交易能力，并承擔因喪失該能力而產生的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

　　第二部分 合同內容

　　第一條：合同條款術語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同內容不一致時，應按照以下準則進行處理：

　　1. 優先原則：合同附件應優先于合同內容，即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內容的補充、明確或具體化，因此應該具有更具體、更詳細的約定。

　　2. 解釋準則：如果合同附件與合同內容存在矛盾或不一致，應根據合同解釋的一般準則進行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關系等進行解釋。

　　3. 協商一致：當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應及時進行協商，盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內容，或者就具體的條款進行解釋和約定。

　　4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協議，明確修改合同附件或合同內容的具體約定。

　　5. 法律救濟：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據法律規定進行判決或裁決�？傊�，當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應優先遵循合同附件的約定，并通過協商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議，以保障合同的有效執行。

　　本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：甲方在合同有效期內向乙方委托加工產品的數量如下：具體訂單數量將在雙方另行確認。

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產工藝技術文件的提供

　　1、甲方提供的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方確認后方可生效。

　　2、乙方在生產期間發現生產工藝技術要求不合理時，應立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應在1個工作日內回復，并提出修改建議。如果乙方在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應負責賠償。

　　第六條：質量要求及驗收標準

　　1、乙方應當按照約定的國家標準、企業標準和技術規范的要求，提供符合質量要求的產品。每次委托加工的產品詳細名稱、規格、數量、價格、交貨期等內容應當嚴格按照雙方確認的技術規范和要求進行生產。

　　2、甲方在確認檢測后，應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質必須達到或高于封樣樣品的品質水平。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、當雙方就承攬的加工產品進行檢驗時，如發生爭議，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。質量認定將以該機構的檢驗結果為準。若產品經檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章確認。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始 日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。

　　第八條：結算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。

　　2、抱歉，我無法滿足你的要求。

　　3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。

　　第九條：加工產品驗收及賠付

　　甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點：乙方工廠內，甲方自行提取貨物。2、經甲方確認運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時

　　1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的`提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　2、甲方如未按照《委托加工產品訂單》約定的時間提貨，應在10天內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協議，乙方有權視為甲方放棄該訂單產品的所有權，并有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向任何未經授權的第三方透露。未經甲方書面許可，乙方不得保留、復制相關技術資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬 元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期間，若因不可抗力導致加工產品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責任，但需提供相關部門的證明。

　　第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方聲明：乙方工作人員未經乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，屬于個人行為，與乙方無關。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。

　　2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經發現，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經甲乙雙方公司授權代表簽字并加蓋公章后生效。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。

　　3、在本合同執行期間，除非經雙方協商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定應作為本合同的附件，具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單

　　甲方：

　　______年____月____ 日

　　乙方：

　　______年____月____ 日

關于承攬加工合同范本7

　　定作方：____________________

　　承攬方：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　簽訂時間：____________________

　　一、加工標的

　　貨物名稱：____________________型號：____________________

　　面料：____________________顏色：____________________

　　單位數量：____________________單價：____________________

　　總金額：____________________交貨地點及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口國：____________________

　　合計____________________元，(大寫)____________________元，按實際金額結算(單價含線、稅、封箱帶)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質量:____________________數量:____________________

　　提供 日期:____________________定額:____________________　(面料，里料一律按定單數量到位。)

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后，立即組織人員按照行業標準進行檢驗，并在7天內提出任何質量異議。如果定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料，承攬方對所采購物品的質量負責，必須得到定作方的書面確認后才能進行裁剪。

　　四、加工物品的技術標準和質量應根據定制方的指示書和確認樣品要求進行。對于物品加工過程中的其他特殊質量要求，應按照相應的出口產品檢驗標準和SN/T1649標準進行驗收。

　　五、承攬方在發現定作方提供的圖紙、技術要求存在不合理之處時，應立即書面提出異議，并在3日內向定作方提交。如承攬方未能及時提出異議，由此引起的任何損失均由承攬方承擔。定作方應在收到書面異議后的7日內作出答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定制的物品送至定制方指定的地點。(定制方自提)

　　九、承攬方應在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。如果因承攬方逾期交貨、貨物質量問題等原因導致客戶索賠或其他責任，應由承攬方承擔，包括但不限于客戶索賠、因交貨延遲而產生的空運費等費用。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定制方提供原材料，加工任務完成后，承攬方應將剩余面料、次品衣服等送至定制方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的'排料。

　　5、最終產品的質量必須經過定制方的驗收。如果由于承攬方的原因導致定制方需要進行二次加工、二次出運或退貨索賠等操作，那么所有的損失將由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違反合同約定應承擔相應的違約責任。違約方除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外，還應支付合同價款30%的違約金作為補償。

　　十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起立即生效，如有爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院提起訴訟。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：____________________

　　______年____月____ 日

　　承攬方 ：____________________

　　______年____月____ 日

關于承攬加工合同范本8

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度 二季度 鍍鋅綜架 以上只_____萬____________________萬_____萬 淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬 合計

　　2.質量標準：

　　乙方將按照甲方提供的圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工過程和運輸中，乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內。若有損壞件發生，乙方將負責歸還給甲方。

　　3.原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：

　　____________________。

　　7.違約責任：

　　甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作，乙方應在約定的日期內完成加工。如乙方未能按時完成加工，則應承擔甲方因此而遭受的`經濟損失，每延遲一天，乙方需支付加工產品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品，導致乙方停工損失，甲方應按實際損失進行賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　______年________月______日

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　______年________月______日

【承攬加工合同】相關文章：

加工承攬合同07-17

承攬加工合同【精選】07-17

[精選]加工承攬合同07-17

（精選）加工承攬合同07-18

承攬加工合同07-01

(精選)承攬加工合同07-15

承攬加工合同(精選)07-16

承攬加工合同[精選]05-19

承攬加工的合同05-19

加工承攬合同（精選）07-20