承攬合同

時間：2024-05-03 07:02:26 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
建筑工程承攬合同推薦度：
簡單的承攬合同推薦度：
安裝承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
相關(guān)推薦

【優(yōu)秀】承攬合同范本

　　隨著人們法律觀念的日益增強，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編精心整理的承攬合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【優(yōu)秀】承攬合同范本

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為__日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至___年___月___日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負(fù)責(zé))。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質(zhì)量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);

　　2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時接受甲方驗收認(rèn)可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負(fù)責(zé)，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;

　　3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔(dān);

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。

　　十一、違約責(zé)任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________