建筑工程承攬合同范本
在人民愈發重視法律的社會中,合同的用途越來越廣泛,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編為大家整理的建筑工程承攬合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
建筑工程承攬合同范本1
甲方:_________________
乙方:_________________
依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據,參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱:_________________
二、施工地點:_________________
三、結構形式:_________________
四、發包內容及價格:整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的`女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價,以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫________元
五、資質要求:________以上資質,簽訂合同時,將資質復印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求:合格
七、開工日期:________年________月________日
竣工日期:________年________月________日
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的_______%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價款_______%。
4、經質檢站、監理,甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款________%。
5、保質金_______%,質保期為_______個月,在質保期內如出現質量問題,甲方通知乙方并約定時間進行維修,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除,質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟,聯合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執,由物業單位協調處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現象發生,乙方自行與業主調解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產,文明施工。
1、施工嚴格執行安全生產操作規范,施工前須對上崗人進行安全生產,文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進,合理堆放,保證施工現場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現場或停工,如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人,如發生發現有轉包現象出現,甲方有權終止合同,所發生的費用由乙方承擔。
十六、施工現場三通一平,由甲方協調,費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:________________
電話:________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
乙方:________________
電話:________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
建筑工程承攬合同范本2
發包方:____________ (以下簡稱甲方)
承包方:____________ (以下簡稱乙方)
根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就 工程勞務作業承包事項協商一致,簽訂本勞務作業承包合同,雙方共同遵照執行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:______ 。
3、承包方式:
4、承包范圍及內容:
二、工程工期
1、本工程的工期從__年______月______日至__年______月______日,總日歷天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、承包價款按建筑面積每平方____元計算,總承包價款暫定____元。
(1)1#樓:5137.92㎡____元/㎡____元。
(2)2#樓:4770.42㎡____元/㎡____元。
(3)3#樓:5607.36㎡____元/㎡____元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%,剩余20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
(一)甲方的責任和權利
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
1、本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的.違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向該工程所在地 法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方(簽字/蓋章):____________
代表人:____________
身份證號:____________
聯系方式:____________
乙方:____________(簽字/蓋章):____________
代表人:____________
身份證號:____________
聯系方式:____________
簽訂時間:__年______月______日
【建筑工程承攬合同】相關文章:
建筑工程施工承攬協議04-10
承攬的合同03-21
廣告承攬合同02-27
安裝承攬合同02-20
運輸承攬合同02-08
工程承攬合同03-27
設備承攬合同03-31
設計承攬合同04-01
項目承攬合同03-31
承攬加工合同07-01