房屋合同【集錦8篇】

　　隨著人們法律觀念的日益增強，關于合同的利益糾紛越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的房屋合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

房屋合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：路面3層，地下室1層，底柱，均為全框架;

　　2、建筑面積：3548平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂有飛邊，現澆混凝土水池一個及石棉瓦隔熱層(臨街面3層)、1層澆2.8m柱子。

　　第二條：承包方式

　　1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;

　　2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣260元(大寫：貳佰陸拾元整)，每一層按房屋占地面積算，兩面挑出部分不算(按水平面積計算);

　　3、工棚、化糞池、隔熱層不計工價，飛邊按每平方米200元算;

　　4、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝修;

　　5、基礎甲方用挖機開挖、乙方修整，甲方負責回填。

　　6、甲方負責門窗(包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿)的安裝。

　　7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

　　第三條：工程工期

　　房屋建筑施工合同范本房屋建筑施工合同范本

　　1、甲方規定動工時間為20 年 月 日至 月中旬，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第四條：工程質量

　　1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

　　2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員何鑫參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

　　3、基礎大腳①⑦照13做半腳，基礎上砌石墻。

　　4、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。

　　5、抹灰，刮白和瓷磚工程：各層室內，樓梯地面貼地板磚地角線，衛生間，廚房瓷磚貼到頂，飯廳瓷磚，大門通道，樓梯通道，貼1.5m，走道圍欄貼1.2m，余室內為仿瓷涂料。

　　6、地面工程：院子的圍墻，門面前5米打成水泥地板(工程款另付)。

　　7、外觀工程：整幢樓，臨街面及院內為瓷磚到頂，不在臨街面的為水泥抹墻到頂。

　　8、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的.預埋件。

　　9、樓梯，樓頂工程：樓頂遮雨板外伸40cm，上貼瓷磚并安裝防雷設施，樓梯頂部整體澆灌一個2.5×1.6×1.4米水池，樓頂50公分高石棉瓦隔墊層，三樓頂澆2.8m柱子。

　　10、水電工程：水、電按設計安裝，并包括衛生潔具安裝。一層門面每格安一個電表、標間安一個電表，二、三層共用一個電表，排水管接到街面下水道內。

　　11、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　第五條：施工費結算方式

　　1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元;

　　第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后方付乙方 元;

　　第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　第四層主體工程完工(第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　一至二層內墻樓刷漆粉結束付 元;

　　三至四層內墻刷漆粉結束付 元;

　　一至二層地板貼結束 元;

　　三至四層地板磚貼結束 元;

　　其余工資包括付屬工資交工結算一次付清。

　　房屋建筑施工合同范本合同范本

　　工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款(質量保證金2000元除外)。

　　乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　第六條：安全生產及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　注釋：第一層按房屋實際面積計算，挑出部分不算面積，衛生間頂用塑料板吊頂，衛生間置換氣扇。二、三層丁字拐走廊延伸到盡頭，在盡頭加衛生間，四樓在求隔房間衛生間安裝修(一個套房)，四樓頂石樓瓦隔熱層不收費，二層洗衣間、儲藏室改為臥室。

　　在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　施工期內，工程質量除委托何鑫監督施工質量外。請張健擔任工地質量監理。

房屋合同 篇2

　　房產稅如何繳納

　　問：房產稅如何計算繳納?什么時候繳納?

　　答：《中華人民共和國房產稅暫行條例》規定，房產稅由產權所有人繳納。房產稅依照房產原值一次減除30%后的余值計算繳納，稅率為1.2%.房產出租的，以房產租金收入為房產稅的計稅依據，稅率為12%. 按房產原值計算繳納房產稅的，納稅期限為：企業按季、個人按半年繳納，納稅人應自期滿之日起十日內申報納稅;出租房產的，納稅人應于出租房產之次月起十日內申報納稅。

　　征收房產稅的依據是什么,有哪些?

　　隨著市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為征稅對象，按房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據，向產權所有人征收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。

　　房產稅計算依據之一：房產余值

　　以房產原值一次減除10%至30%之后的余值為計稅依據。具體的減除幅度，由各省、自治區、直轄市人民政府規定。例如，北京市規定的減除幅度為30%。

　　房產原值是指納稅人按照會計制度的規定，在賬簿“固定資產”科目中記載的房屋原價，包括房屋造價和與房屋不可分割的各種附屬設備或者一般不單獨計價的配套設施(如照明、煤氣、暖氣、衛生、各種管線等)的價格。

　　納稅人沒有按照規定記載房屋原價的，在計算征收房產稅的時候，應當按照規定調整房產原值。

　　房產稅的計算依據之二：房產出租，房產租金收入為對稅依據。

　　與計稅依據相應，房產稅的稅率也有2種：按照房產余值計算應納稅額的，稅率為1.2%;按照房產租金收入計算應納稅額的，稅率為12%。

　　房產糾紛中,起訴狀的具體內容包括哪些

　　隨著市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。因此引發的房地產糾紛也屢見不鮮。要么是房屋買賣糾紛，要么是房屋質量糾紛。本文就房產糾紛相關問題作相應分析。

　　民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據。主要應寫明下列事項：

　　當事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、聯系電話等等。當事人是法人或其它經濟組織的，應寫明該法人或其它經濟組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務、聯系電話等等。有訴訟第三人的應寫明第三人的基本情況。

　　請求事項。寫明訴訟請人民法院依法保護其合法權益的要求，請求事項應寫得具體明確。

　　訴訟請求所依據的事實和理由。主要應寫清楚民事法律關系存在的事實、發生爭議的焦點，起訴依據的法律法規名稱及具體條款。

　　結尾部分應寫明受訴人民法院的名稱，并由當事人簽名或蓋章，注明起訴的年月日。

　　證據和證據來源。即起訴依據的產權證、公證書、契稅憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實的材料。

　　房產糾紛起訴書范本

　　原告：————

　　住址：————

　　電話：——————

　　被告：——————

　　住所地：————

　　法定代表人：————

　　聯系人：————

　　電話：————-

　　訴訟請求：

　　1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

　　2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

　　3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

　　事實與理由：

　　綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證并支付違約金。

　　為維護原告合法權利，特訴請人民法院判允前列訴訟請求。

　　此致

　　————人民法院

　　具狀人：——————

　　————年——月——日

　　隨著市場經濟的繁榮，房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為征稅對象，按房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據，向產權所有人征收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。

　　一、 一般時效：是指其他法律有特別規定除外的訴訟時效，通常適用《民法通則》第135條規定的訴訟時效為二年，從權利人知道或應當知道權利被侵害之日起計，超過二年，人民法院不予受理。

　　二、 特別時效：是指《民法通則》第136條第三項的規定“延付或者拒付租金”的情況，訴訟時效為一年，超過一年的，人民法院不予受理。

　　三、 最長時效：指《民法通則》第137條的規定“從權利被侵害之日起超過二十年”的，人民法院不予受理，換言之，即權利人不知道或者不應該知道自己的權利被侵害，請求人民法院保護也應在二十年時效之內提出，超過二十年，人民法院不予保護。

　　綜上所述，一般訴訟時效和特別訴訟時效，是從權利人知道或者應當知道自己的權利被侵害之日起計算，而最長時效則是從權利人的權利被侵害之日起計算。如《繼承法》第八條規定：繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年，自繼承人知道或者應當知道自己的權利被侵犯之日起計算，但是，自繼承開始之日起超過二十年的，不得提起訴訟。

　　四、 通過行政復議的行政房地產糾紛案件，其訴訟時效為十五日，自收到復議決定之日起計算，沒有經過行政復議的房地產糾紛案件，時效為三個月，從知道作出具體行政復議之日起計算。

　　五、 對行政處罰不服的訴訟時效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規定：對行政處罰不服的，可以在收到處罰決定三日起三十日內向人民法院提起訴訟。但是由于作出具體行政處罰的行政機關沒有告知當事人的訴訟權或者起訴期限的，致當事人逾期向人民法院起訴的，可按照最高人民法院《關于貫徹執行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的規定，其訴訟期限從當事人實際知道訴訟權或起訴期限時計算，時效為一年，超過一年的，人民法院不予受理。

　　首次購房需要準備的材料包括哪些

　　個人購買一手房提交下列材料：

　　1. 身份證和戶口本復印件，身份證復印件無法提交的，可提交公安機關出具的身份證明原件;

　　2.現役軍人提交《軍官證》或《士兵證》復印件;

　　3. 外籍人員應提交護照復印件;

　　4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區身份證或往來內地通行證復印件;

　　5. 臺灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證復印件;

　　6. 申請人為未成年人的，提交戶籍證明或身份證復印件，并且提交監護公證。

　　申請人為單位的提交下列材料：

　　1.請人為企業法人的，提交營業執照復印件及法定代表人身份證明;機關、事業單位法人提交組織機構代碼證復印件及法定代表人身份證明;

　　2.其他組織申請房產登記的'，提交非法人營業執照或者組織機構代碼證或單位成立批文;

　　3.外國企業駐國內機構應當提交代表機構登記證復印件及法定代表人身份證明;

　　4. 金融機構辦理抵押登記時應提交金融許可證復印件。

　　如果是二手房 那你除了身份證和戶口本外 還要私章和結婚證(如果你已結婚)，單身的話需要你的單身證明。

　　房屋預售需要滿足哪些條件

　　很對開發商由于籌集資金問題，都會存在房屋預售問題。房屋預售究竟需要哪些條件呢，房屋預售的具體流程是什么。本文就房屋預售相關問題詳細闡述。希望對您有幫助。

　　商品房預售的條件?

　　第一，開發商的開發經營資格必須合法。即開發商必須具有《企業法人營業執照》和《房地產開發企業資質證書》，并在其資質規定的業務范圍進行開發;

　　第二，開發建設的手續必須合法。依據《城市商品房預售管理辦法》第五條、第六條的規定，開發項目必須取得《土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》及《商品房預售許可證》。

　　在簽訂預售商品房購房合同前，應注意審查開發商的以上資質和“五證”是否齊全，并注意上述證明文件中所載內容是否同與開發商陳述一致，尤其是《商品房預售許可證》。因為房地產開發企業未取得《商品房預售許可證》而與買受人訂立的商品房預售合同將被認定無效，除非在起訴前取得商品房預售許可證。一旦因開發商隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實而導致商品房預售合同無效，或者被撤銷、解除的，買受人可以依據最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規定，要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失，并可以主張房地產開發企業承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

　　商品房交付有何要求?

　　商品房交付時，買受人應當檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設項目交付使用的證件是否齊備，查看是否具有建設工程竣工驗收備案證明書，并要求開發商依照建設部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規定，提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。另外，買受人應結合商品房買賣合同的約定核查實際交付的商品房質量、設備及裝修與合同約定是否一致。

　　未取得房產證的預售商品房是否可以轉讓?

　　《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十六條規定：“商品房預售的，商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題，由國務院規定。”根據《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于做好穩定住房價格工作意見的通知》規定，國務院決定，禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前，房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的，房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續。因此在吳先生購買的預售商品房竣工交付、取得房屋所有權證之前，該商品房不能辦理轉讓手續。

房屋合同 篇3

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　為了保護好房屋，使其免遭白蟻侵害，以確保財產和人身安全，根據國家建設部令(1999)第72號《城市房屋白蟻防治管理規定》和_________要求，本著服務第一、質量第一的原則，經雙方協商，就下述房屋的白蟻預防工程事宜簽訂本合同。

　　第一條甲方新(改、翻、擴)建房屋工程基本情況

　　第二條防治范圍及質量標準

　　預防范圍：采用噴灑藥物方法對新建房屋建筑的地基、木構件和部分墻體等進行處理，以達到防止白蟻危害房屋主體的目的。

　　質量標準：經預防處理后，上述房屋主體自預防竣工之日起十五年內不發生白蟻危害。

　　第三條甲方應負責事項

　　1.提供工程項目批準文件(復印件)房屋平面圖、結構平面圖等有關圖紙并將工程開工日期提前一周，分部(項)工程實際施工日期提前3天通知乙方，以便做好預防施工計劃準備。

　　2.做好與乙方的配合協調工作，為乙方提供水、電等必要的施工條件，并督促施工單位為乙方提供必要預防施工方便。

　　3.合同期內應及時向乙方提供蟻害的發生情況說明，并為乙方提供預防工程回訪復查的方便。如因甲方內裝修而引起蟻害，其責任應由甲方自行負責。

　　4.乙方進場施藥期間，甲方無關人員應撤離施藥現場。

　　5.本工程的'白蟻預防費按_________文件規定收取，即每平方米建筑面積__________元，合計(大寫)_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分，甲方應于簽訂合同時一次性繳付乙方。因甲方原因，造成乙方重復施工的，增加的費用由甲方另行支付。

　　第四條乙方應負責事項

　　1.必須堅持服務第一、信譽第一、質量第一，切實做好白蟻預防施工管理，確保預防處理過的房屋在本工程預防包治期(自本工程預防竣工之起算十五年內)不發生蟻害(自本工程預防施工結束后，因甲方擅自更改預防處理過的構件或裝修而引起的蟻害除外)。

　　2.如屬甲方原因導致乙方不能正常進行白蟻預防施工的，如上述房屋在包治期內發生蟻害的，由乙方在甲方的配合下，履行一次性滅殺白蟻的補救措施。如再次發生蟻害，則乙方按滅治白蟻的有關規定向甲方收取相應的滅治費用。

　　3.白蟻預防工程施工結束后，乙方應及時簽發《新建房屋白蟻預防工程竣工報告》、《新建房屋白蟻預防工程竣工驗收單》交甲方存檔，作為新建房屋白蟻預防工程竣工驗收的依據之一，并對預防作處理的工程進行定期回訪復查。

　　第五條其它約定事項________________________________________________________。

　　第六條本合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份。

　　第七條本合同自雙方簽字之日起生效，至本合同約定的預防包治期結束時，自行終止。

　　甲方(蓋章)：___________ 乙方(蓋章)：___________

　　負責人(簽章)：_________ 負責人(簽章)：_________

　　經辦人：_________________ 經辦人：_________________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　聯系地址：_______________ 聯系地址：_______________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

房屋合同 篇4

　　甲方：××設備公司

　　乙方：××實業公司

　　甲方于×年×月×日在××區××路×號建造職工宿舍樓，與乙方職工宿舍相鄰。為了雙方職工利益，經過反復協商，共同達成如下協議：

　　一、甲方宿舍樓建成后，在該樓1號門內劃出10套住房歸乙方使用。其中三居室4套，在第三層．一居室6套，在第四層。產權歸甲方所有，使用權歸乙方所有。

　　二、乙方將××路×號院的房、地產權及使用權全部劃歸甲方所有。在甲方向乙方交住房證前，應由乙方負責，甲方配合，辦完劃歸手續，有關費用按市房管局規定辦理。

　　三、甲方職工宿舍樓建成并經甲、乙雙方按此樓統一一標準認證后可交付使用，在本協議經當地公證機關公證后生效起，乙方負責在1個月之內將××路×號院全部騰空，交甲方。

　　四、新建宿舍樓的乙方住房，其房屋、水電及取暖費必須按市有關政策規定按時交付甲方，并服從甲方的管理。逾期不交者，甲方有權按有關規定辦理。

　　五、新建宿舍樓房及附屬設備的`維護和修理由甲方負責。住戶對室內外的一切設備無權擅自更動，嚴禁破壞建筑結構。

　　六、本協議一式叁份(雙方各執一份，交公證處一份)，需經當地公證機關公證后生效。

　　甲方：××設備公司(章) 乙方：××實業公司(章)

　　法定代表人：××× 法定代表人：×××

　　×××年×月×日簽于×××

房屋合同 篇5

　　出賣方（甲方）：___________________________

　　地 址：____________________________________

　　郵碼：_______________ 電話：_______________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　購買方（乙方）：___________________________

　　地 址：____________________________________

　　郵碼：_______________ 電話：_______________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　協 議 書：

　　根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條 乙方購買甲方座落在____市____街____巷____號的房屋 棟 間，建筑面積為____平方米。

　　第二條 上述房產的交易價格：

　　第三條 付款時間與辦法：

　　1。

　　2。

　　第四條 甲方應于____年__月__日前將交易的'房產全部交付給乙方使用。

　　第五條 稅費分擔

　　1。甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額的____％的交易費；承擔公證費、協議公證費。

　　2。乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額的____％的交易費，承擔房產交易中國家征收的一切其他稅費。

　　第六條 違約責任

　　1。乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款____％的違約金。

　　2。甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款____％的違約金。

　　第七條 本合同主體

　　1。甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2。乙方是____________單位，代表人是____________。

　　第八條 本合同經國家公證機關____ 公證處公證。

　　第九條 本合同一式 份。甲方產權人各一份。乙方一份，________ 房產管理局、________ 公證處各一份。

　　第十條 本合同發生爭議的解決方式：

　　甲 方：____________ 乙 方：____________

　　代 表：____________ 代 表：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

房屋合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　現有甲方私房承包給乙方承建，特立合同如下：

　　一、承包內容：

　　磚混結構，地梁鋼材φ16四根，高400，起立柱，倒圈梁φ12鋼材，領條8個頭，瓦安陸瓦，一層實心墻，二層空斗墻，水電門窗由甲方負責，排面磚由乙方負責。

　　二、承包方式

　　包工包料，按每平方米520元據實結算，面積拉到滴水，樓梯算1。5每平方米，衛生間算兩個平方。

　　三、付款方式

　　單間開工付叁萬元，兩間付肆萬元，一樓蓋板單間付貳萬元，兩間付叁萬元，二樓蓋板單間付貳萬元，兩間付叁萬元，蓋瓦、粉刷按進度付款，交房余款一次結清。

　　四、安全事故由乙方負責。

　　五、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字之日生效，未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年 月 日

房屋合同 篇7

　　出租人：李思雨 （以下簡稱“甲方”）

　　承租人：李鴻海 （以下簡稱“乙方”）

　　甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上達成本續租合同如下各項條款并保證嚴格遵守：

　　第一條 出租房屋基本情況

　　1、甲方將坐落于蓬萊市消防路邊防大隊家屬樓2-101，建筑面積123㎡（三房二廳）出租給乙方作住宅使用。

　　2、甲方出租給乙方的房屋為已裝修房，房屋內配套設施詳見物品移交清單，物品移交清單須經過甲乙雙方簽名確認。

　　第二條 續租期限

　　續租期限為12個月，即自20xx年2月1日至20xx年1月31日止。續租期滿前一個月協商是否繼續租賃，如合同到期不再繼續租賃，合同自動終止；如續租期未滿任何一方需提前結束續租，需經雙方友好協商。

　　第三條 租金押金及支付方式

　　1、房屋租金：甲方出租給乙方的住房，每月租金為人民幣900元（玖佰圓整）。

　　2、付款方式：每年支付一次，乙方按甲方要求匯入甲方指定賬戶。其中扣除20xx年租賃期間產生的'房屋維護費800元，此次共支付甲方人民幣10000元（壹萬圓整）。

　　3、乙方在雙方合同簽訂后的一個月內，應向甲方支付年租金人民幣10000元（壹萬圓整）

　　4、室內物品押金人民幣1000元（壹仟圓整），繼續作為本合同內押金，押金在本續租合同期滿時清點物品無誤（損壞房屋內物品須照價賠償）及相關費用結清后退還（多退少補）。如損壞、缺少、使用不當造甲方損失，由乙方負責維修或賠償，否則甲方有權從乙方租賃押金中照價扣除（合理的自然損耗不在此列）。

　　5、甲方指定賬戶：

　　開戶行：山東省農業銀行蓬萊支行

　　開戶人姓名：李思雨

　　賬號：6228480260093152510

　　第十一條 本合同終止后，乙方應于終止后十日內遷離出租房屋，乙方逾期不遷離或不返還出租房屋，且不在此房屋內居住的，甲方有權收回房屋。

　　第十二條 甲、乙雙方就履行本合同發生糾紛，應通過協調解決。

　　第十三條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商并作出補充協議，補充協議經雙方簽章確認后，與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　第十五條 本合同經雙方（或甲方代理人）簽字蓋章及乙方按規定支付各項費用后生效。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　聯系電話: 聯系電話:

　　委托代理人（簽章）：

　　日期：

房屋合同 篇8

　　賣 方 (以下簡稱甲方)：

　　姓 名:

　　地 址：

　　聯系電話：

　　買方 (以下簡稱乙方)：

　　姓 名：

　　地 址：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地

　　產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：

　　第一條 房屋的'基本情況：

　　房屋地址：甲方房屋位于

　　層 戶，房屋結構為 ，房產證登記面積 平方米，房屋所有權證編號： 。

　　第二條 價格： 元（大寫 拾 萬 仟 佰元整），（含附屬設施費用）；

　　2、 甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由乙方負擔。

　　第三條 付款方式：

　　乙方于本合同簽訂當日內向甲方支付交首付款 萬元元（大寫 拾 萬 仟 佰 元整），余款 萬元（大寫 拾 萬 仟 佰 元整） 在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。

　　第四條 房屋交付期限：

　　房屋合同由社區各位領導鑒證，交納稅費2000元整，由乙方負責交納。

　　第五條 簽訂合同之后，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理，與乙方無關。

　　第六條 甲方保證在辦理完過戶手續之日起______日內，將戶口遷出，逾期超過______日，乙方每日按已付款的_____%收取違約金。

　　第十條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

　　第七條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第八條 本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。

　　甲 方（簽名或蓋章）：

　　乙 方（簽名或蓋章）：

　　鑒證方（簽名或蓋章）

　　簽訂日期：_________年______月_______日

【房屋合同】相關文章：

房屋合同【經典】09-19

房屋合同（精選）09-23

房屋合同（經典）10-07

房屋合同[經典]08-25

房屋合同08-18

房屋合同[精選]09-04

房屋合同(經典)09-04

（經典）房屋裝修合同07-26

房屋租賃合同07-30

房屋租賃合同07-30