機械加工合同(必備)
隨著法律知識的普及,人們運用到合同的場合不斷增多,它可以保護民事法律關系。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的機械加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
機械加工合同1
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙交付
圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:
按核定價格單計算款xxx元。
第六條驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:
________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條預付金
本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的',乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條爭議解決
本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:(蓋章)________________
代表人:________________
乙方:________________
代表人:________________
________年____月____日
機械加工合同2
買方(甲方):有限公司
合同編號:
賣方(乙方):有限公司
簽訂合同時間: 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
(略)
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5.設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
四.驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
五.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:
(1)合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
(3)余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:
驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
七.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的.自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲 方:
乙 方:
代 表:
代 表:
聯系人:
聯系人:
電話/傳真:
電話/傳真:
日 期: 年 月 日
日 期: 年 月 日
開 戶:
開 戶:
開戶名稱:
開戶名稱:
帳 號:
帳 號:
機械加工合同3
甲:_______________
乙:_______________
第一條總則
一、雙方本著友好合作、平等互利的原則,經友好協商,特訂立本協議。
二、甲以本協議為基準,把協議規定的產品托給乙生產,乙接受此托,并保證將合格產品提供給甲。
第二條本協議應用范圍
一、本協議適用于根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的,所有具體的托加工訂貨單(見第三條)。
二、所有書面簽署的托加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協議相關條款執行。
三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認后再列入此協議,與此協議具有同等約束力
第三條托加工訂單
一、在每次生產前,甲需開立具體的托加工訂單,其一般條款由本協議規定,補充條款在訂單中說明,經雙方確認簽字蓋章后生效。
二、托加工訂單的主要內容為加工的貨物名稱、數量、以及具體的特定要求等,其經雙方確認簽字蓋章后,具有同本協議同等的法律效力。
三、托加工訂單附屬本協議,符合本協議中的一般規定,為本協議不可缺少的附件。
第四條項目約定
一、甲托乙加工生產之產品為出口液壓件等系列產品,乙保證按甲乙雙方確定的托加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。
二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料,并對乙技術人員作必要的技術支持。
三、甲托乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的數據為檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。
四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯,保護甲產品的立性,且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代為加工。
五、乙所加工生產甲托之產品,其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲所有,乙有保密義務,未經甲書面同意,乙不得抄襲、修改或復制,不得留存技術資料、復制品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發。
六、乙加工所需要的車床、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置,如需甲代制作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車床從_________月_________日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供,乙加工后的副產物(鐵屑、鋁屑等)由乙作為乙成本計入利潤進行核算。
七、因產品檢測程序復雜,若乙沒有條件提供檢測,可協商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。
第五條產品質量標準與責任
一、乙所交付的加工好的產品,按甲的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權要求乙返修,到符合甲驗收標準為止。
二、對于報廢的產品數量每批、每種不同規格按報廢率進行核算,超出的產品超出部分按甲規定的相應單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規格的產品,數量小于或等于_________件的,報廢率為_________%,數量于_________件的,報廢率為_________%其它特殊加工產品,報廢率由甲乙雙方另行協商,并由甲乙雙方以書面形式簽字確認。
三、若產品不良屬于甲提供的材料造成,或是由于甲設計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兌換。
第六條訂貨與供貨
一、交貨期:
乙收到甲提供的技術資料及原材料后,乙應及時安排生產,確保按甲要求的交貨日期進行交貨。
二、甲、乙雙方的`訂貨單一經簽署即不可取消,如需變更,要雙方協商一致。乙必須按規定的時間、數量、質量要求向甲供貨。
三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數量不足的,應立即通知甲,未提出異議即視為甲提供了符合要求的原材料。
四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應當支付相應損失。
第七條勞動報酬
一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結算 :
其它特殊產品的價格,由甲乙雙方共同協商,并以書面形式簽字確認。
二、付款方式:每月_________號結算本月應付金額。每月_________號發放前第_________個月工資。
若出現延誤,甲乙雙方共同協商。
第八條勞動保護
一、乙員工的各項事宜由乙安排。
二、乙在雇傭員工生產甲托加工的產品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。
第九條違約責任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協議處罰。
二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。
第十條不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素:自然災害、戰爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
第十一條仲裁原則
一、協議包括訂購單等有關附件在執行期間,如發生爭議,雙方另行協商解決,協商未成,可由告訴方提請所在地仲裁員會仲裁解決。
二、仲裁原則以本協議及其附件為依據,依約履行。
第十二條協議有效期
一、自雙方簽署之日起生效,本協議有效期為_________年,若期間任何一方經判定有違約行為,另一方有權終止本合同,并保留法律追述權。
第十三條其他
一、本協議如有未盡事宜,雙方可另行協商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
二、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):_______________
代表:_______________ 代表:_______________
日期:_______________ 日期:_______________
機械加工合同4
甲方:
乙方 :
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質量要求:
一:甲方提供圖紙和質量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計: ______份,由甲方于______ 年 ______月______日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:______ 元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:______年______月______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。由甲方自行提貨。
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款: ______元(大寫 :
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的'規定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條:本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表人:代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
______年______ 月______ 日
機械加工合同5
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,結合發電有限責任公司的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工作范圍與內容乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務,微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。
第二條合同期限本合同期限________年。
第三條承包方式包工不包料
第四條合同總價本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條材料供應
1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗;
2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準,并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。
第六條驗收標準
1.缺陷消除率100%;
2.微波設備運行率為99.8%;
3.交換設備運行率為99.9%;
4.調度總機運行率為99.9%。
第七條質量保證金
1.本合同質量保證金為合同總價的10%;
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。
第八條付款方式甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同),乙方在每月____日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票),甲方在每月____日前結清當月90%的服務費,其余10%未付部分待質保期滿,經驗收合格后支付。
第九條違約責任
1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失,及未按本合同規定向甲方提交資料,應承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛:因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力:由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的.不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度,還應書面通知另一方,并應在15天內,提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響,通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任,或者延期履行本合同。
第十二條合同變更:本合同簽訂后,如需修改,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
第十三條附則:本合同一式肆份,雙方各執兩份,每份均具有同等的法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期________年。本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1.撫順____公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍
2.撫順____公司與修配專業公司機械加工服務安全協議
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):___________
______年____月____日
________年____月____日
機械加工合同6
甲方(出租方):
乙方(承租方):
為了確保機械加工設備的安全使用和人身安全。依據相關法律法規, 經甲、乙雙方協商,特簽訂本安全生產協議,協議如下:
一、甲方責任和義務:
1.甲方按要求配備必要的生產實訓設備,并按相關技術標準調整安裝到位。
2.甲方有權檢查、督導乙方落實安全生產責任制。
二、乙方責任和義務:
1、乙方承租人(企業法人)是機械加工實習車間安全生產負責人,對本實訓車間安全生產負全面責任。
2、乙方必須認真貫徹執行國家和上級勞動保護、安全生產主管部門頒發的有關安全生產、消防保衛工作的方針、政策,嚴格執行有關勞動保護法規、條例、規定。
3、乙方健全安全管理規章制度,成立安全生產管理小組,研究解決關安全生產中的重大問題。由于違反國家規定和管理、操作不當造成的'一切安全生產責任及經濟損失全部由乙方承擔。
4、乙方生產操作人員必須持證上崗,必須嚴格遵守安全操作規程,不得野蠻作業和違章操作,保護好人身安全和機械安全。嚴禁不懂電器、機械設備的人,擅自操作使用電器、機械設備。違反以上條件,造成機械設備及人身傷亡事故甴乙方承擔全部責責。
5、乙方在設備的使用過程中,如有發現危及安全生產的機械故障時,應立即停止使用,確保機械設備在性能良好的情況下使用。
6、乙方節假日休息其間,應將機械設備處于安全狀態,確保設備良好的性能。
三、附則
本協議經雙方簽字、蓋章后生效,甲、乙雙方各執一份。
甲 方:(簽字) 乙 方:(簽字)
年 月 日 年 月 日
機械加工合同7
買方(甲方): 合同編號:
賣方(乙方): 簽訂合同時間: 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二、技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1、甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2、乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置
3、乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4、安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5、設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的`使用和保養方法
6、乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三、交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五、驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
六、設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
七、設備付款方式:
1、支付方式:
銀行轉帳支付
2、支付時間:
1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3、開票時間: 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八、人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九、保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十、解決合同糾紛方式:
1、本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2、若協商不妥,則到原告方人民法院起訴
3、違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一、其它
1、本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
聯系人: 聯系人:
電話/傳真: 電話/傳真:
日 期: 年 月 日日 期:年月日
開 戶: 開 戶: 開戶名稱: 開戶名稱: 帳 號 帳 號:
機械加工合同8
買方(甲方):有限公司合同編號:
賣方(乙方):有限公司簽訂合同時間:xx年xx月xx日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二、技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1、甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2、乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3、乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4、安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5、設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6、乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三、交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
四、驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
五、設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六、設備付款方式:
1、支付方式:
銀行轉帳支付
2、支付時間:
1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3、開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
七、人力不可抗力
本合同所指的.不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2。若協商不妥,則到原告方人民法院起訴
3。違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方:乙方:
代表:代表:
聯系人:聯系人:
電話/傳真:電話/傳真:
日期:年月日日期:年月日
開戶:開戶:中國農行灌口分理處開戶名稱:開戶名稱:廈門豐力機械有限公司帳號帳號:304001040007099
機械加工合同9
買方(甲方):有限公司
合同編號:
賣方(乙方):有限公司
簽訂合同時間:_____年____月__日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5.設備的'質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗
收手續
六.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙
方承擔
七.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方:
乙方:
代表:
代表:
聯系人:
聯系人:
電話/傳真:
電話/傳真:
日期:_____年____月__日
日期:_____年____月__日
開戶:
開戶:
機械加工合同10
甲方:________________
乙方:________________
根據【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規的要求,甲乙雙方本著互惠互利,友好合作的原則,經雙方協商一致達成如下條款,特簽訂本合同,望共同遵守:
第一條、加工物名稱、規格型號、數量、單價及供貨時間:
第二條、承攬方對加工精度負責,達到約定設計產量,保質期一年。
第三條、交貨地點、方式: 定做方指定地點,裝車和卸車由委托方負責。
第四條、包裝標準,包裝物的.供應與回收:無包裝,無回收。
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限:按約定標準驗收,定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格,提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限:定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛,一次性支付。
第九條、違約責任:雙方在合同履行過程中,未經過雙方書面同意,不得擅自解除或終止合同,否則除賠償給對方造成的損失外,還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,有雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項:在工件加工完成并無任何異議,由定做方財務科支付合同規定金額款項。
第十二條、其它合同事項: 本合同壹式貳份,雙方各執壹份,經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項:本合同壹式肆份,雙方各執貳份,經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章: 乙方簽章:
代表簽字:____________代表簽字:____________
聯系電話:____________ 聯系電話:____________
簽字日期:______________ 簽字日期:______________
機械加工合同11
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條:
加工成品質量要求:
1、甲方提供圖紙和質量要求。
2、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:
甲方提供圖紙共計:______份,由甲方于___年__月__日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:
加工價款:______按核定價格計算共計:______元。(乙方附明細清單)
第四條:
驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:
交貨的時間和地點:______年____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。由甲方自行提貨。
第六條:
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:
結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條:
乙方的違約責任
1、乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的',應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
2、乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:_____元(大寫:_____)逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
3、乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:
甲方的違約責任
1、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
2、甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
3、甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
4、甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。
第十條:
不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條:
本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份,甲乙雙方各執一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
______年____月____日______年____月____日
機械加工合同12
供方: 合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間:
產品名稱
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術
混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術,保溫磚砌塊填充物的發泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術,保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的'要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發生爭議,由雙方人當事人協商解決,協商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
此合同有效期二年
機械加工合同13
甲方:
乙方:
根據【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規的要求,甲乙雙方本著互惠互利,友好合作的原則,經雙方協商一致達成如下條款,特簽訂本合同,望共同遵守:
第一條、加工物名稱、規格型號、數量、單價及供貨時間:
第二條、承攬方對加工精度負責,達到約定設計產量,保質期一年。
第三條、交貨地點、方式:定做方指定地點,裝車和卸車由委托方負責。
第四條、包裝標準,包裝物的供應與回收:無包裝,無回收。
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限:按約定標準驗收,定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格,提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限:定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛,一次性支付。
第八條、違約責任:雙方在合同履行過程中,未經過雙方書面同意,不得擅自解除或終止合同,否則除賠償給對方造成的損失外,還需要向對方按本合同交易總額的`10%標準支付違約金。
第九條、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,有雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向定做方所在地法院起訴。
第十條、雙方約定事項:在工件加工完成并無任何異議,由定做方財務科支付合同規定金額款項。
第十一條、其它合同事項:本合同壹式貳份,雙方各執壹份,經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十二條、其他事項:本合同壹式肆份,雙方各執貳份,經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章:乙方簽章:
代表簽字:
聯系電話:聯系電話:
簽字日期:簽字日期:
機械加工合同14
承攬人:(甲方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作方:(乙方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名、規格(長,寬,高cm)、單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求:
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
1、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條 原材料由甲方提供。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款_______元。
第六條 驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_______元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后________天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的'質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:
代表人:
________年_____月_____日
乙方:
代表人:
_________年_____月_____日
機械加工合同15
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時,方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應當嚴格遵守,未經方許可不得留存技術資料的復制品。
3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規定的質量交付物或完成工作,方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數量少于合同規定,方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規包裝物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意,提前交付物,方有權拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規定,暫由方代保管時,應當償付方實際支付的保管、保養費。
7.實行代運或送貨的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的'運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權拒收,承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規定期限領取物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的,承攬方有權將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時,方還應補償不足部分;如物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發生的,方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
【機械加工合同】相關文章:
(精選)機械加工合同08-03
機械加工合同06-29
機械加工合同[實用]07-17
機械加工合同(優秀)07-29
【優秀】機械加工合同07-31
機械加工合同(實用)07-18
【精品】機械加工合同08-02
機械加工合同(優選)08-03
(優選)機械加工合同08-03
(精品)機械加工合同08-03