房屋合同[優秀9篇]
在當今社會,人們對合同愈發重視,人們運用到合同的場合不斷增多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?下面是小編精心整理的房屋合同9篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
房屋合同 篇1
出租方(甲方):
承租方(乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿的原則下經協商訂立本合同,為明確雙方的權力,望共同遵守。 一、甲方將坐落于濱州市渤海七路黃河六路和五路之間醫藥公司宿舍樓房一套出租給乙方居住,面積 85 平方,租賃期限自_________年____月____日至_________年____月____日,計 個月。
二、本房屋年租金為人民幣_____________元。自簽訂合同日開始計算,乙方向甲方一次性付清 年房屋租金,其中支付押金 元整,(如乙方毀壞甲方物品,甲方有權將此押金按乙方毀壞物品等價賠償)。
三、甲方供給乙方無償使用物品:立式空調1個、沙發1套、茶幾1個,寫字臺1張、書櫥2個,太陽能1個、電熱水器1個、油煙機1個。如有損壞,由乙方負責維修更換,達到正常使用,否則照價賠償或從押金中扣除。
四、乙方租賃期間,水費、電費、取暖費、物業費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時,乙方須交清欠費。
五、乙方不得隨意損壞房屋設施,如需裝修、改造、轉租,乙方需先征得甲方同意。租賃結束時,裝修后的'整體結構乙方不得在租賃期結束后進行拆除和索要費用。
六、租賃期滿后,如乙方要求繼續租賃,則須提前一個月向甲方提出。甲方如同意繼續租賃,則續簽租賃合同。同等條件下,乙方享有優先租賃的權利。
七、違約責任:如一方違約要按所承租房屋金額的5%作為賠償對方的違約金。
八、本合同未盡事宜雙方協商解決,合同自雙方簽字后生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。
九、備注
甲方: 乙方:
電話: 電話:
身份證號:
年 月 日
房屋合同 篇2
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上就 的房屋租賃事宜達成如下協議:
一、甲方將房屋租賃給乙方,租期 個月,租賃時間從 年 月 日起至 年 月 日止。
二、為本著租賃嚴肅及穩定性。必須遵守先交租金后入住的'原則,乙方按每月 元房租付款給甲方,首付 個月房租合計:(大寫) 。
三、乙方在入住時,應向甲方一次性繳納保證金 元整(大寫: )乙方在租用期間,應保證甲方房屋內部結構完整無損,包括墻壁、玻璃、門窗、地板無油漬、污跡、承租人對房屋及其設備如有損壞,應負責維修或賠償,承租期滿后,必須交給出租房完整無損的房屋及設備,合同期滿后,甲方應在乙方無違約的情況下全部退還給乙方。
四、甲方應為乙方提供水、電、氣的便利,乙方在居住期間的水、電、氣、寬帶、物管等費用每月自行承擔自理。
五、承租方有下列情況之一,視為違約,出租人可以終止合同同時收回房屋:
1、承租人將房屋轉租、轉讓或轉借,租賃期限未滿時退房;
2、承租方首次租房入住人數、姓名、性別、與租用期間的實際不相符合;
3、承租人利用承租方進行非法活動,損害公共利益造成惡劣影響。
六、乙方在居住期間發生意外事件,將自行負責(如違約之事、失火、失盜等)。以及向窗外拋物發生的一切事故均由乙方負責。
七、如不居胥租用,應把房內清潔打掃干凈再將房屋退還給甲方。
八、違約責任,本協議經雙發簽字后生效,具有同等的法律效力,任何一方不得違約,其乙方違約造成協議無法履行而終止,違約應按年租金總額的20%違約金賠償給守約方。
九、雙方未盡事宜應遵守公平合法的原則解決,本協議一式兩份,自簽字日生效,到期后協議自行終止。
出租方(甲方簽字): 承租方(乙方簽字):
(本人就上述條文已經清楚解釋給乙方) (本人已透徹理解上述條文) 身份證號: 身份證號:
家庭住址: 家庭住址:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
房屋合同 篇3
房屋贈與合同怎么才能撤銷
原告劉老漢與被告劉某均認可,劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》,但該合同并未約定具體付款時間,且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下,劉老漢及其他子女在長達5年的時間內并未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定,“贈與可以附義務。贈與附義務的,受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定,因此,簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同,實際系附義務的贈與合同,合法有效。
那么,劉老漢能否行使撤銷權呢?
劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務,請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定,受贈人有下列三種情形之一的,贈與人可以撤銷贈與:嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權,自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。
根據《最高人民法院<關于民事訴訟證據的若干規定>》,當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實,或者反駁對方訴訟請求所依據的事實,有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據,且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之后原被告雖因生活瑣事發生矛盾,但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的'義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據,法院對其訴訟請求不予支持。
贈與合同撤銷的條件
原告張某、李某系夫妻,生育有四個子女。被告張丁系原告的四子,兩原告年事已高,需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今后的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下,于20xx年5月將自己座落于縣城的房屋贈與被告并進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危,被告張丁在接到通知后去醫院探望原告。后因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執,在原告還未出院的情況下,被告不辭而別。為此,兩原告在精神上受到了極大的刺激。由于被告未履行自己所作出的承諾,兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此,原告向公證處,請求依法撤銷所公證的房產贈與合同,被告立即返還原告所贈的房屋產權。
本案雙方爭議的焦點是:贈與合同公證可否撤銷?
第一種觀點認為,本案的被告在得知原告生病住院后,專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的,并非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為,是原告經過慎重考慮后作出的,并且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同,因為訂立的合同經過公證,表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的,對贈與人來說,有充分的時間和條件,來決定是否簽訂和履行該合同,不存在考慮不周,或情緒沖動等原因。從公證的效力來說,合同經過國家公證機關的公證。所以,這種贈與合同公證不得撤銷。這對于嚴肅國家公證機關的公證力,維護合同的嚴肅性,保證財產權利關系的相對穩定是必要的。第二種觀點認為,兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證,經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷,贈與人要行使撤銷權,須以符合法定事由的情形出現為條件,只要具備了法定的撤銷事由,贈與人即可以撤銷贈與合同。由于本案的贈與合同系附義務的贈與合同,被告對原告有扶養義務而沒有履行,并且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定,原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此,原告的申請予以撤銷,是合適的。
我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程序,故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件,只要具備了法定事由,贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務,符合《合同法》第192條第1款第3項的規定,屬于行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求,符合法律之規定,應當予以支持。
房屋合同 篇4
甲方:京都豪庭9#~22#、23#~24#樓項目部
乙方:
甲方承建的京都豪庭9#~22#、23#~24#樓進行裝修,經雙方協商,同意把該外墻裝修項目,以包工不包料方式承包給乙方施工,為便于施工管理,確定雙方責任及結算方法,特訂立以下條款,供雙方共同執行。
一、甲方職責
1、負責提供施工圖紙項目及工程有關變更通知書;
2、負責協調處理提升機械使用。
3、提供有關材料到場。
4、負責施工技術交底及安全技術交底工作。
二、乙方職責
1、在施工過程中,必須嚴格按照施工圖紙及國家有關現行規范標準進行施工,保證符合
gb50210-20xx建筑裝飾工程質量驗收規范(飾面板工程),做到滿貼法施工飾面磚無空鼓、裂縫,飾面板垂直、平整、陰陽角方正、接縫直線度等操作規范。確保工程質量,必須符合有關驗收規范,一旦經現場技術人員發現滲水、掉落等問題,責任由乙方全部負責賠償,返工工料均由乙方負責補償。
2、施工安全:工程開工前,必須進行安全知識教育,注意自身安全及他人安全,教育施工作業人員必須遵守安全技術規范。做到安全生產,文明施工,杜絕有安全事故發生,一旦出現有安全事故,其責任及費用均由乙方負責,甲方不負任何責任及費用。
三、施工進度乙方必須保證工程施工進度,嚴格按照甲方施工進度安排表進行施工,如延遲一天罰款1000元,以此類推。進度安排另詳。
四、結算方式
1、所施工項目實施展開面積進行結算,線條、梁面、柱等零星項目均按實際貼展開面積計算。按實際展開面積 元/m計算。應扣除門窗洞口面積,包括砂漿攪拌、砂漿調運、水泥砂漿打底在內等工作范圍在內,不貼瓷板面如凸窗面、底其它飾面項目乙方不做。
五、付款
外墻開工后每10天預借伙食費一次,打完底后,預付工資暫借10元/m的.80%計算(含預借伙食費在內),外墻貼完后,付至工程量的80%,竣工驗收后付至工程量的90%,余款10%五個月后付清。
六、其它事項
1、本工程在施工期間,一切日常生活、住宿均由乙方自理,甲方不負任何費用。
2、本合同未盡事項,雙方共同協商解決。
3、本合同自簽訂之日生效,任何一方不得違約,如有一方違約其經濟損失由違約方承擔。
4、本合同一式二份,甲、乙各執一份。
甲方代表:乙方:
房屋合同 篇5
出賣方(甲方):______________
購買方(乙方):______________
甲方及乙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關規定,為明確買、賣雙方的權利義務關系,經協商一致,于__年___月__日簽訂商品房銷售合同(以下稱“該合同”),并同意根據該合同之有關規定簽訂本協議,以補充該合同未盡善之部分,共同遵守。
1.甲方依據《商品房銷售許可證》第____號將在____市區____路____號的____單元____層____號的商品房(以下稱“該商品房”)出售給乙方。
2.土地使用期限自____________起____________止。
3.該________之建筑材料及設備以附錄________為標準。
4.甲、乙雙方同意按附錄所列之該商品房售價及付款辦法付款。對交款日期及付款方式,乙方必須嚴格遵守。
5.如乙方未能根據附錄____之規定期限依時交付樓價款者,由滯付之日起計算直至付款之日止,乙方每日須按該合同第____條向甲方支付該合同所列出之滯納金。同時甲方還可以書面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依時支付樓價欠款及/或滯納金,甲方有權視乙方違約而作中途退房處理并有權終止該合同及本協議。甲方可以書面通知乙方解除該合同及本協議,并報知_______市房地產管理機關備案后另行出售。乙方已付之樓價款由甲方按該合同第八條之規定扣除違約金及/或滯納金,并于甲方將該商品房另行售予他人時,賠償甲方因轉售引致的損失后,退回乙方。轉售如有盈余,則歸甲方所有。乙方已付樓價款不足以支付違約金及損失賠償時,甲方保留追究乙方法律責任之權利。
6.乙方應于甲方發出該商品房交付使用通知書之日起十四天內,按甲方指定的地點及方式付清樓價余款(若有)、滯納金(若有)及其他乙方在該合同及本協議下應繳的款項,并接受甲方移交鎖匙;否則甲方將有權根據本協議第5條收取滯納金及/或違約金并安排處理該商品房,乙方不得對此提出任何異議。乙方并須向甲方負責因乙方逾期收摟而引致的任何損失及費用。收樓前如該商品房有未妥善之處,乙方不得藉此拒絕收樓。
7.乙方繳清本協議第6條的`款項后,應即辦理領取該商品房鎖匙的手續,甲方向乙方移交鎖匙當天即視為乙方實際對該商品房收樓之日。如乙方于繳清該款項后十天內仍未辦理該手續,視為乙方已實際收樓。
8.在乙方實際對該商品房收樓后如該商品房被他人占用或遭受損毀或物業內部的設備、設施被破壞,概由乙方自行負責。
9.如遇下列特殊原因,甲方可無須根據該合同所訂定之日期將該商品房交付乙方,并可延期交付該商品房予乙方使用,而不用承擔任何違約金及/或滯納金。
(1)人力不可抗拒的自然災害或其他事故;
(2)施工過程中遇到不能及時解決的異常困難及重大技術問題;
(3)其他非甲方所能控制的因素;
(4)承建商之延誤;
(5)市政府配套設施及安裝之延誤;
(6)政府部門延遲文件之批準;
(7)圖紙之更改;
(8)無法預見的意外事件;
(9)為執行當時政府的法規而引致的延誤;
(10)供水、供電部門未能按時接通室內外的水電設施。
甲方應將延期原因以書面通知乙方,乙方不得提出異議。如有特殊需要或在不能預見的情況下,甲方須再度延期支付該商品房予乙方使用,甲方則須出示承建商有關文件及得到有關政府部門的批準,方可再度延期。
10.除甲方根據該合同或本協議之規定有權逾期交房外,如甲方逾期交付該商品房予乙方使用,由該合同或本協議規定的期限或經延期屆滿之日起至交付使用日止,甲方須按該合同第_______條之規定向乙方支付該合同所列出的滯納金。但如果由該合同期限或依本協議第9條款經延期后之日起一百八十天后,甲方仍未能將該商品房交付乙方使用的,即視為甲方違約。屆時乙方有權在三十天內單方面以書面提出解除該合同及本協議,并報_______市房產管理機關備案。甲方應將乙方已付之一切款項、上述滯納金及該合同第_______條規定的違約金在接獲乙方書面通知后三十天內退付乙方(但乙方已付之律師費、公證費、交易費及乙方已向政府繳納的稅費概不獲退還),但乙方將不得要求其他賠償。如乙方在三十天內未以書面解除該合同及本協議,則甲方每月應照以上方法,支付滯納金予乙方。
11.甲方有權更改該商品房之圖紙,如更改后該商品房面積不多于或不少于原出售面積之10%,乙方不得提出異議,但該商品房售價則因面積多少而增減。如少于或多于原出售面積之10%,乙方可選擇接受新面積,而售價亦因面積多少而增減或在收到該商品房交付使用通知書后七天內以書面提出取消該合同及本協議,甲方將在收到通知書后十四天內將乙方所交樓價款無息追還(但乙方已付之律師費、公證費、交易費及乙方已向政府繳納的稅費概不獲退還),甲方亦可以將該商品房
房屋合同 篇6
案例回放:張先生于20xx年租了劉某的三間房,租期5年。后劉某稱畢某將房買走,并且已經過戶。現畢某要求張先生騰房。租期未到,張先生非得搬走嗎?
律師點評:《合同法》規定:“租賃物在租賃期間發生所有權變動的,不影響租賃合同的效力。”現畢某為新的房屋主人,但租賃合同仍有效且租期未屆滿,畢某無權讓張先生騰房。
案例回放:李先生借給親戚6000元錢,當時沒有約定還款期限。因為不著急用,又是親戚,就一直拖著沒去要。后來聽說打官司有訴訟時效。李先生借錢都三年了,能要回來嗎?
律師點評:訴訟時效是指權利人在法定期間內,不行使權利即喪失請求人民法院予以保護的權利。訴訟時效的期間從知道或應當知道權利被侵害時起算。如果李先生一直沒有向親戚主張還款,那么他的'權利就沒有受到侵害,可隨時要求對方還款。如果他向對方催要了或者對方表示什么時間還款,就引起訴訟時效的中斷,訴訟時效從此時起重新計算。
案例回放:王先生和張某因買賣合同發生爭議,經人民調解委員會調解,達成了調解協議,張某愿意賠償5萬元。但張某沒有按照調解協議的約定十日內支付款項,王先生是否可以到法院申請強制執行?
律師點評:調解協議不具有強制執行的法律效力,不是執行根據,因此不能依據調解協議直接向人民法院申請強制執行。王先生可以以起訴的方式向人民法院申請要求對方當事人履行調解協議。
房屋合同 篇7
出租方(以下簡稱甲方):____________
電話:____________
承租方(以下簡稱乙方):____________
電話:____________
甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上,經協商甲方愿意將使用、管理權屬于自己的房屋出租給乙方,雙方根據國家相關規定,達成一致協議:
第一條 房屋概況
甲方將擁有經營管理及轉租權的房屋共_____間,合同約定套內面積_____㎡的房屋出租給乙方,作為__________。
第二條 租金、押金交納期及方式
1、租用期限_____年,自_____年___月___日至_____年___月___日。
2、第一年使用費為人民幣¥_____ 元,(大寫:_______________ )第二年使用費用為人民幣¥_____ 元(大寫:_______________ )第三年使用費用為人民幣¥_____ 元(大寫:_______________ )。
3、本合同簽定之日,乙方一次性支付_____年___月___日至_____年___月___日共_____月的租金人民幣¥ __________元(大寫:_______________ ),其余租金支付方式 。
第三條 水電費、保潔費、電話費和維修費的繳費辦法
1、保潔費、水電費、電話費、寬帶費:由乙方自行向有關部門交納;
2、維修費:租賃期間,乙方導致租賃物有關的設施損毀,維修費由乙方負責。
第四條 出租方與承租方的變更
租賃期間,乙方如欲將房屋轉租給第三方使用,必須事先征得甲方的同意,付清所有費用,并辦理有關手續后,取得使用權的第三方方可成為本合同的當然乙方,簽訂書面合同的同時享有原乙方的權利,承擔乙方的義務。
第五條 乙方的職責
1、乙方必須依約繳納租金及其他費用,如有拖欠,甲方有權向乙方加收滯納金,滯納金每天按實欠租金和費用的3%收取,如拖欠租金15天,視為違約,甲方有權收回房屋,并不退還乙方押金。
2、乙方在租賃期間,必須保護租賃期內設備和設施的完好無損(自然折舊除外),乙方不得擅自改變租賃房屋的結構及用途,如確需要變更用途,需經甲方同意方可進行。乙方造成租賃房屋及其設備的損毀,應負責恢復原狀。
3、乙方如在租賃房屋內安裝超過電子負荷的任何儀器或機械以及特殊設備,須征得甲方同意。未經甲方同意和因未辦理相關手續而產生的事故或罰款,由乙方自理,造成房屋或安全設施、消防設施損失的由乙方負責賠償。
4、租賃期滿或合同解除,乙方必須按時將租賃房屋內的全部無損壞設備、設施清潔、完好地(自然折舊除外)交給甲方。
5、乙方應遵循國家的相關安全法規,租賃期間因乙方施工等原因而造成的一切人員安全傷害和房屋財產損失均由乙方負責。
6、乙方保證承租甲方房屋作為合法用途,遵守中華人民共和國法律和政府相關規定,合法經營。因乙方違法經營而造成的一切法律責任和財產損失,均由乙方自行負責。
7、租賃期滿或合同解除后,乙方逾期不搬遷,甲方有權從房屋內將乙方的物品搬出,不承擔保管義務,乙方也無權要求甲方賠償損失。
8、租憑期間產生的一切稅收均由乙方自理。
第六條 甲方責任
1、甲方向乙方提供合格的租賃房屋,并保證房屋內的.水、電兩通。
2、維護乙方的合法利益和經營權,但是,因自然災害和偷盜行為造成的乙方損失,甲方不承擔責任。
3、乙方自己在未公開其經營性質及經營種類之前,甲方不得隨意將其商業信息對外泄露。
第七條 合同期滿,如甲方的租賃房屋需繼續出租,在同等條件下,乙方享有優先承租權,租金遞增方式:隨市場情況而適當調整。
第八條 租賃期間,若因不可抗力的自然災害導致不能使用租賃房屋,本合同可自然終止,互不承擔責任,雙方協商解決。若非甲方主觀原因造成租賃房屋無法正常使用的,甲方須將押金及預付租金無息退還乙方。
第九條 本合同如有不盡事宜,須以雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定作出補充,補充規定與本合同具有同等效力。
第十條 本合同在執行中如發生糾紛,應通過甲乙雙方協商解決,協商不成,可提請工商管理部門或人民法院裁決。
第十一條 本合同經過雙方簽后生效。本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
第十二條 本合同內簽定的金額不函租房稅,如需交納租房稅由乙方交納租房稅費用。
出租方:_______________
承租方:_______________
_____年___月___日
房屋合同 篇8
甲方(出賣人): 身份證件號碼:
乙方(買受人): 身份證件號碼:
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于 ,建筑面積為 平方米;套內建筑面積_______ ___平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______ ______平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為 ;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房價款的支付方式、支付時間為:
乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫) 元,(小寫) 元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在年月日,付人民幣萬元;
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款萬元。 ;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條
1、甲、乙雙方定于 年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于 前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在 前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的'其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由 甲方承擔乙方承擔 。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔 。
第八條 甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期
超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條 本合同一式份。其中甲方留執 份,乙方留執 份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自之日起生效。 甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
現住址: 現住址:
聯系電話: 聯系電話:
簽約日期: 簽約日期:
出賣人(以下簡稱甲方):
_________身份證號碼:______________________ ______ 甲方為___ ___省__ ___市__ ___區/鎮____ ____居民 甲方配偶: _________身份證號碼:_________________________ ___ 房屋地址:__ 買受人(以下簡稱乙方):
_________身份證號碼:______________________________ 乙方為________省________市______區/鎮__________居民 根據《中華人民共和國合同法》 、 《中華人民共和國土地管理法》 及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信 用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條 房屋情況 該房屋農村集體土地使用證號:
__________________________ 房屋座落:
______ 市 ______ 區 _______ 村。設計用途 房 , 建筑結構 該房房土地來源為:
農村集體土地劃撥 年使用至今為______年。
第二條 該房屋價款規定 該房屋按照協商以總價計算,價款為30萬元,計叁拾萬元(大寫) 第三條 房屋交付日期 經雙方簽訂合同后,乙方付清甲方房款_5_日內方可交付。甲方 在將房屋交付乙方時如遇不可抗力 (如自然災害及其他不可抗力) 時, 且不能履行合同,雙方同意按下列第_2_種方式處理:
1、 變更合同
2、 解除合同 居民自住用 , 建筑層數為____層。
建筑面積_____平方米。, 房屋建于_________ _ 農村集體土地使用證號碼:_________________________ _ 3、 ____ 第四條 乙方付款形式及付款時間 __。 如甲方無異議,乙方將在合同簽訂_5_日內按一次性付款形式付 款。
第五條 甲方逾期交付商品房的處理:
如超過上述約定期限的,乙方有權按照下述約定,追究甲方違約 責任,約定為:
合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲 方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止, 按銀行同期貸款利 率計算。此外,甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約 金。
第六條 乙方逾期付款的處理 如超過上述約定期限的,甲方有權按照下述約定,追究乙方違約 責任,約定為:
合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自合同約定 乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計 算。此外,乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。
第七條 房屋質量及保修責任 甲方交付的房屋的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的 承諾(特別是房屋主體結構的質量需要達到國家關于房屋居住的要 求) ,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。乙方在房屋 主體結構完好情況下,承擔維修責任。
第八條 房屋及其土地使用權力延伸的規定 該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方于 _______年_____月____日按照合同規定將所屬房屋售于乙方。
乙方作 為購買者享有該房屋及其土地使用的一切權利, 且雙方需聲明乙方在 購買該房屋后, 擁有對于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利 (包括被征用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均 由乙方所得,與甲方無任何關系,且甲方后代不得對乙方及其后代進 行追償) 。
該合同由雙方所在村委會給予認可, 甲方應將該房屋的農村集體 土地使用證轉交于乙方,乙方在法律規定和適當機會下將其作廢,并 在村委會的證明和市/區政府規定的條件下重新辦理乙方對于該房屋 的農村集體使用證。
第九條 公證人的規定 本合同在 ________ 省 ________ 市 ________ 區 ________ 村村委會 的公證下簽訂,雙方對于村委會的公證給與肯定和贊成。 公證人(簽章) : 甲方: 乙方: _____年_____月____日 _____年_____月_____日
得,與甲方無任何關系,且甲方后代不得對乙方及其后代進行追償) . 該合同由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交于乙 方,乙方在法律規定和...
甲方:
乙方:
年 月 日
房屋合同 篇9
甲方(貸款方)
乙方(借款方)
證件號碼:
乙方為購買甲方所開發項目___________的房屋 號樓 單元 室,因資金不足,特向甲方申請借款。經雙方平等協商,根據平等自愿原則達成如下協議:
一、 借款用途
乙方向甲方所借款項僅限于購買___________的房屋 號樓 單元 室之用,所借款項全部直接用于支付該房屋首付款,乙方無權要求甲方提供現金用于他途。
二、 借款金額
乙方向甲方借款金額為人民幣 元。
(大寫 萬 仟 佰 拾 元整)
三、 借款期限及方式
借款期限自 年 月 日 至20xx年 月 日止,乙方保證在借款期限到期之日前分二期償清該筆借款。
第一期:甲方向乙方交房之日( 按甲方的交房日期為準)乙方付欠款額的50%即 元。
第二期:借款期限到期之日欠款全部付清。
乙方在借款期限內有明顯違反甲乙雙方簽訂的購買上述房屋相關合同條款等行為或出現喪失還款信譽和能力及其他可能影響甲方收回借款的情況的,甲方有權單方面要求乙方提前還款。
四、 保證條款
(一) 乙方所購上述房屋之全款發票由甲方保管,直至乙方還清所有借款時歸還。
(二) 乙方購買上述房屋需繳納的各種稅費由甲方代收代繳,發票契證等由甲方保管,直至乙方還清所有借款時歸還。
(三) 乙方未還清所有借款之前,甲方有權拒絕將其所購上述房屋產權交付乙方。
(四) 乙方必須全力配合甲方辦理銀行按揭所需一切手續。
五、 借款利息
乙方在本合同約定的借款期限到期前償清全部借款的,不必向甲方支付利息。借款期限到期后乙方逾期未還款的',按逾期尚欠款項的日息千分之一向甲方支付利息,同時計算復利。
六、 違約責任
乙方未按本合同約定期限償還借款的,自本合同規定的借款期限到期日之第二天起至乙方還清所有借款之日止,乙方除應按第五天規定的日息向甲方支付利息外,還應承擔逾期未付款的違約金,違約金按日萬分之五計算,逾期超過30 天,甲方有權向法院提起訴訟。
七、 本合同未作約定的,按照《中華人民共和國合同法》的有關規定執行。
八、 本合同一式2份,雙方各執1份,經甲乙雙方簽字蓋章后正式生效。
甲方(貸款人) 乙方(借款人)
年 月 日 年 月 日
【房屋合同】相關文章:
房屋合同08-18
房屋合同[經典]08-25
房屋合同[精選]09-04
房屋合同(經典)09-04
房屋借用合同02-23
個人房屋合同02-25
租賃房屋合同02-10
房屋購房合同02-22
房屋裝修合同06-29
房屋轉租合同06-29