精選鋼材合同范文錦集8篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的鋼材合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

鋼材合同 篇1

　　一、兩邊當事人

　　供方：（以下簡稱甲方）

　　需方：（以下簡稱乙方）

　　二、產品名稱、商標、類型、廠家、數量、金額、供貨時刻及數量求進行送樣檢測，檢測合格后方可投入運用。

　　三、交貨地址、辦法：供貨方將資料運至江暉景苑1#樓施工現場。

　　四、運送辦法及費用擔負：供方擔任運送，運送費用含在資料單價中。

　　五、合理損耗及核算辦法：貨到現場兩邊清點計量。

　　六、檢驗規范、辦法及提出貳言：以宜昌市質量檢測中心陳述為檢驗依據。

　　七、結算辦法及期限：榜首批30T不結算，第二批30T結算榜首批貨款，順次類推，主體完工后一個月內結清余款。

　　八、如需供給擔保，另立合同擔保書，作為合同附件：無。

　　九、違約職責：

　　1、供貨方供給不合格資料出場，需方有權不收，離場費用由供方擔任；

　　2、供方按需方方案數量供貨，如因供方資料延誤工期丟失由供方擔任；

　　十、其它約好事項：

　　1、上述表中單價依據商場單價行情可作調整。

　　2、結算時供給貨款發票。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

鋼材合同 篇2

　　不銹鋼板材購銷合同一：

　　供方：(以下簡稱甲方)太原市望寶豐物資再生利用有限公司

　　需方:(以下簡稱乙方)忻州五臺山風景名勝區正坤不銹鋼旅游紀念品有限公司 乙方因加工的需要，向甲方購買不銹鋼板材，為明確雙方的權利義務，經 雙方平等友好協商，訂立以下條款。

　　1.乙方加工所需的不銹鋼板材全部從甲方購買。 未經甲方書面同意，乙方不 得從其他渠道購買不銹鋼板材，否則，乙方應向甲方支付違約金人民幣50萬元 整，同時甲方有權單方解除合同。

　　2.乙方加工進度需要，分期分批向甲方購進所需不銹鋼板材，乙方每次需貨時, 應提前三天通知甲方所需板材的規格、型號、數量、生產產地，經甲方確認后， 甲方應在150日內將該板材送到乙方加工廠地。如果甲方逾期貨的價款的千分 之三支付違約金。

　　3.由于不銹鋼板材市場價格變動頻繁，每批貨物的價格以甲方供貨當日市場價格為參考，由雙方友好協商確定 。

　　4.板材接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如 有質量問題應在收到貨物之日起_5_日內書面通知甲方，并提出相關的檢測 報告，否則該批板材的質量視為完全合格。 經雙方確認鋼材質量確實不合格 后，甲方應將質量不合格的板材運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承 擔其他責任，同時甲方在10日內換送合格板材。

　　5.付款方式：本合同項下板材款項按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工廠當日，乙方必須支付該批板材總價款的80 % 如果乙方沒有按時如數支付任何一 期的板材款，則乙方應賠償當期所欠款上午日計千分之三的違約金。

　　6.雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交 方所在地人民法院裁決。

　　不銹鋼板材購銷合同二：

　　供方：(以下簡稱甲方)太原市望寶豐物資再生利用有限公司

　　需方:(以下簡稱乙方)忻州五臺山風景名勝區正坤不銹鋼旅游紀念品有限公司 乙方因加工的需要，向甲方購買不銹鋼板材，為明確雙方的權利義務，經 雙方平等友好協商，訂立以下條款。

　　1.乙方加工所需的不銹鋼板材全部從甲方購買。 未經甲方書面同意，乙方不 得從其他渠道購買不銹鋼板材，否則，乙方應向甲方支付違約金人民幣50萬元 整，同時甲方有權單方解除合同。

　　2.乙方加工進度需要，分期分批向甲方購進所需不銹鋼板材，乙方每次需貨時, 應提前三天通知甲方所需板材的規格、型號、數量、生產產地，經甲方確認后， 甲方應在150日內將該板材送到乙方加工廠地。如果甲方逾期貨的`價款的千分 之三支付違約金。

　　3.由于不銹鋼板材市場價格變動頻繁，每批貨物的價格以甲方供貨當日市場價格為參考，由雙方友好協商確定 。

　　4.板材接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如 有質量問題應在收到貨物之日起_5_日內書面通知甲方，并提出相關的檢測 報告，否則該批板材的質量視為完全合格。 經雙方確認鋼材質量確實不合格 后，甲方應將質量不合格的板材運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承 擔其他責任，同時甲方在10日內換送合格板材。

　　5.付款方式：本合同項下板材款項按以下方式支付：甲方板材送到乙方加工廠當日，乙方必須支付該批板材總價款的80 % 如果乙方沒有按時如數支付任何一 期的板材款，則乙方應賠償當期所欠款上午日計千分之三的違約金。

　　6.雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交 方所在地人民法院裁決。

　　7.本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　8.本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章): 乙方(公章): 甲方代表： 乙方代表：

　　合同簽訂日期: 20xx 年 3 月 1 日

　　品 名 規 格 單價(元/噸)

　　數量(T) 總價(元) 不銹鋼板 12MM 17100 1000 17100000 不銹鋼板 10MM 17600 1000 17600000 不銹鋼板 6.0MM 17200 800 13760000 不銹鋼管 5.0MM 17200 950 16340000 不銹鋼管 3.0MM

　　18300 900 16470000 合計

　　4450

　　81270000

　　總金額(大寫) 捌仟壹佰貳拾柒萬元整

鋼材合同 篇3

　　賣方：

　　買方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日 賣方和買方就《 》所用鋼材供方一事本著友好協商，平等互利的原則，就賣方向買方供貨的相關事宜訂立以下合同條款，雙方共同遵守：

　　第一條：標的、數量、價款及交(提)貨時間：

　　1、標的物為鋼材，合同簽訂數量為

　　2、價格以買方提貨之日《我的鋼鐵》網站上公布地區合肥地區最新鋼材價格為基礎結算價_______________。

　　3、標的貨物產地由買方指定生產廠家。廠家，品種，數量及價格以賣方開具的發貨憑證或由買方簽字收條中確定為準。生產廠家指定：

　　4、結算數量以買方實際收到鋼材數量為準。

　　第二條：質量標準：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。

　　第三條：賣方對質量負責的條件及期限：按國家標準，如出現不合格產品，由此產生的相關費用由賣方承擔。賣方在交貨時出具相應廠家的有關資料產。

　　第四條：合理損耗標準及計算方法：線材按磅重計交貨，螺紋按理重計量交貨。

　　第五條：標的物抽有權自買方提貨時轉移。

　　第六條：交(提)貨方式、地點：由賣方送貨到買方書面指定地。

　　第七條：賣方提價的產品，買方應指定專人接收，在本合同履行期內買方指定_________、_________、_________負責收貨，如該指定人員發生變動，買方應及時以書面方式通知賣方;賣方送貨時，買方指定收貨人員如不在現場，應由買方負責人_________在送貨單據上簽字或加蓋買方公章方為有效;如買方不能按前述約定辦理收貨手續，賣方有權拒絕交付該批貨物。

　　第八條：運輸方式及到達站(港)和費用負擔：汽運。運費、吊裝費等其他費用由買方承擔計_________元每噸。

　　第九條：檢驗標準、方法、地點及期限：按照國家標準驗收，檢驗合格后方可使用，如有異議收到貨物7日內應書面提出，賣方無條件及時處理。

　　第十條：結算方式、時間及數量：貨到工地后7日內買方付清貨款免息。7日后結算價格以買方提貨之日《我的'鋼鐵》網站上公布的合肥地區最新鋼材價格的基礎上每天噸加價1.2元，從提貨之日起到付款之日止。

　　第十一條：違約責任：

　　1、賣方違約責任：買方每次需要鋼材的數量，品種以書面形式(雙方簽字)通知賣方，賣方接到買方通知后3日內(如買方需要的規格合肥市場缺貨，需要從外地購買，可延長5日)送貨到買方，如因賣方接到供貨通知沒有及時給買方供貨，造成買方停工的工期延誤由此產生的違約責任由賣方承擔。

　　2、買方違約責任：

　　① 買方如果未能按照本合同第十條之約定付清貨款，70日后賣方有權解除本合同，買方還應向賣方支付未付款部分每天每噸千分之伍的逾期付款違約金。

　　第十二條：合同期限：本合同自簽訂日起至 年 月 日止。

　　第十三條：本合同未盡事宜，由雙方協商補充，合同的補充協議與合同有同樣的法律效力。

　　第十四條：本合同產生糾紛按照《中華人民共和國合同法》及有關法律規定執行。

　　第十五條：解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的向賣方所在地人民法院起訴。

　　第十六條本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　賣方： 買方：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

鋼材合同 篇4

　　需方：（以下簡稱甲方）

　　供方：（以下簡稱乙方）

　　依據相關法令、法規，兩邊在誠實信用，友愛洽談的情況下締結本合同：

　　一、兩邊議定：到達每批鋼材的成交，以當日送貨單數據為收款憑據（單價隨行就市但不含稅）。

　　二、質量規范：依照國家現行查驗規范，到達合格產品，并交附鋼材產品質量證明書。

　　三、費用擔負辦法：由供方擔任運到車費、磅費、吊機費。

　　四、檢驗計款規范：鋼材分量以原始磅碼單為根底，到需方指定的規范地磅過磅為準。

　　五、結算付款辦法及期限：按當批成交協議條件，以送貨單金錢及日期為準八天內開收票當天日期的支票付清貨款給供方，并確保支票在簽發日期內有效到帳給供方；一經交貨，需方不能以任何辦法或其內部批閱流程作托言，延誤付款時刻。

　　六、職責事項：

　　①供方供給的產品有必要合格，到達國家的質量要求；不然供方擔任退貨，其間吊機費、磅費和化驗費由供方擔任。

　　②需方有必要依時付款，不然供方要運走所供鋼材，由需方擔任補償雙程的運費100元/噸、吊機20元/噸、磅費3元/噸、入倉費15元/噸，而且不能動用供方的鋼材，已用部分有必要在三天內付清貨款。不行抵當之貨款，按需方現有的物資折價相抵，由此所引起的`全部結果、職責及經濟費用由需方負全責。

　　③如需方不能準時付款，要求延期，供方贊同后，需方每延期一天，在原貨款的根底上再按每噸每日添加10元作為補償費用給供方，直到需方付清貨款停止。

　　④供方須確保鋼材如數卸貨，禁止送貨、卸貨過程中呈現盜竊行為，以一罰十。為了避免各種分量紛爭工作，兩邊均有職責監督司機及地磅的詐騙行為，如避免司機放水、掉雜物或地磅短差工作，需方有必要派兩人以上擔任收貨及監督。

　　⑤需方對所供鋼材如有任何貳言問題，應在收貨后三天內提出，而且不能動用供方的鋼材，以便驗證，驗證無任何問題方可運用，三天往后需方自傲全部職責。

　　七、履行合同期間，遇到爭議或膠葛，盡量友愛洽談處理，若兩邊洽談不成，依本合同為原則，向兩邊當地的仲裁委員會或人民法院申述處理。

　　八、其它約好事項：需方指定簽收人員是：聯系電話：。

　　九、本合同一式兩份，具有平等約束力，蓋章簽定日起與日后送貨單一起收效。

　　十、補白：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

鋼材合同 篇5

　　供貨方：（以下簡稱甲方）

　　風險提示：

　　仔細審查合同相對方是否具有簽約資格和履約能力，避免相對方惡意欺詐或無力履行合同而導致損失。

　　在簽約前應保留對方的營業執照復印件并盡量通過工商部門查詢了解其真實情況，還可以通過電話、網絡查詢，最好親自上門察看一下，盡可能多地了解對方的`資格、信用狀況、留意對方的營業執照是否年檢，是否是假執照、單位經營(辦公)場所和登記的是否一致，股東構成如何，是否有不良記錄，要求提供經審計的財務報告來判斷經營狀況等。

鋼材合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，本著互惠、互利的原則訂立如下合同。、

　　一、 產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間：

　　甲方向乙方提供 細數量、以實際到貨為準。附報價表共2頁，結算價格以報價單 折結算，本合同總金額約人民幣萬元。本報價不含稅，自簽字本合同后乙方預付款匯入甲方指定賬戶后一星期內，甲方送貨到乙方施工現場。

　　二、 質量要求、技術標準：所供產品質量能達到國家相關行業標準，產品能滿足乙方施工要求。

　　三、 交貨地點、方式、運輸費用負擔：交貨地點為乙方施工現場，汽車運輸費用由甲方承擔，乙方負責卸貨。

　　四、 驗收標準：國家標準驗收，所供產品與樣品一致。

　　五、 結算方式及期限：自簽定本合同預付款為 定金，余款在甲方送貨至乙方施工現場，清點數量后，二天內付清全額余款。

　　六、 雙方違約責任：乙方預付款定金打入甲方指定賬戶后，甲方必須在7日內送貨至乙方施工現場，逾期甲方按總貨款的千分之五滯納金付給乙方，如因乙方原因拖欠貨款，乙方每日付給甲方總貨款千分之五的`滯納金。

　　七、 雙方如有違約，依照《經濟合同法》裁決或雙方友好協商解決，其它事項雙方另行協商。

　　八、 本合同一式二份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效，雙方需各自履行合同。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋼材合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲乙雙方本著平等互利互惠的原則，就雙方采購鋼材事項達成如下合同條款：

　　一、甲方工程的名稱及地點：

　　二、交易方式：

　　1、在本合同有效期內，甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂采購合同中指定，甲方項目部指定收料人及對帳人為 ，聯系電話 。

　　2、甲方以傳真、短信或口頭方式通知所需采購的鋼材具體的規格、數量，乙方應當在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內（直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計劃），將所需鋼材送到指定地點，如乙方原因造成供貨延誤，乙方應按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。

　　3、乙方將鋼材送達工地后，甲方收料人應當場清點數量，核對規格、品名，核實后在乙方的送貨單上簽名，該單作為乙方與甲方的結算憑證。

　　四、鋼材的計量方式：螺紋鋼按理論重量計算；9米定尺。線材按電子磅計量，磅差不得超過每噸3公斤。

　　五、交（提）貨地點、方式：每批鋼材交貨地點按照合同的指定工程地點，由乙方負責送貨到達。乙方配送部 ，手機： ，傳真 ： ，乙方核對人： ，手機 。

　　六、質量要求、技術標準：乙方必須按甲方如下的指定品牌供應符合國家的質量標準的鋼材，并隨每批貨物出具質量保證書、合格證、生產許可證，甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下： ，若因乙方原因不能采購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達甲方工地，向甲方支付2000元/次的違約金，并應在接到甲方供貨通知當天告知甲方，經甲方同意可采購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質量符合國家標準的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。

　　七、驗收標準和方式：甲方應在收到乙方送達鋼材后五個工作日內取樣送當地有檢測資格部門進行檢測，檢測合格后方可使用，若甲方未復檢使用鋼材責任由甲方負責。如鋼材在檢測后發現質量不合格，甲方應在收到檢測報告三天內通知乙方，乙方確認檢測報告后無條件負責退回貨物，并在二個工作日內按甲方要求供應合格產品，并承擔退貨相關費用（裝卸費用由乙方承擔），若甲方在接鋼材復檢不合格報告后未能在三天內通知乙方的'，則由甲方承擔責任。同時甲方在現場抽驗鋼材外觀質量和理論重量，乙方應保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測，乙方均需確保材料質量符合國家標準。

　　八、結算及付款方式：

　　1、乙方按甲方要求將鋼材送達甲方指定工地的當天，甲方指定收貨人應在乙方送貨憑單上簽收確認并加蓋項目部專用章，該簽收憑單將作為雙方結算貨款的依據。

　　2、乙方把結算清單送達工地，甲方代表應在三十天之內書面或口頭回復是否準確。

　　3、付款方式為： 每次付款前，乙方均應提供國家統一完稅發票，同時發票專用章的單位名稱應與供貨單位名稱相一致，否則甲方有權拒絕付款。

　　九、其他約定事項；若到鋼材到甲方工地時間為05：00到20：00時間的甲方負責工地5小時內及時配合卸貨，若甲方原因不能在5小時內安排卸貨的，向乙方支付誤工費1000元/日，若鋼材到甲方工地時間為20：00到05：00時間的甲方負責10小時內及時配合卸貨，若甲方原因不能在10小時內安排卸貨的，向乙方支付誤工費1000元/日。

　　十、簽訂合同的任何一方違約不履行合同，應負違約責任。因本合同發生糾紛，任何一方均可向合同簽訂地所在地法院起訴。

　　甲方：乙方：日期：

鋼材合同 篇8

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

　　我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的'工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。

　　訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。

　　因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。

　　因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。

【鋼材合同】相關文章：

鋼材的合同06-04

鋼材合同06-02

(經典)鋼材合同06-02

鋼材購買合同07-20

鋼材購貨合同09-30

鋼材合同（熱門）06-02

鋼材采購合同08-18

鋼材購買合同10-28

鋼材供應合同10-18

鋼材購銷合同06-27