有關裝飾合同模板集合九篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的裝飾合同9篇，希望能夠幫助到大家。

裝飾合同 篇1

　　發包人(甲方)： 電話：

　　身份證號：

　　承包人(乙方)： 電話

　　身份證號：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議： 第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：長沙市井灣子金領家族二期2棟二單元1137房

　　第2條、工程內容及做法(1)櫥衛吊頂制作;(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜(4)套內所有窗套、門套的制作;(5)衛生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(6)室內門、門鎖等的安裝;

　　(7)室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(8)室內榻榻米、地板的鋪設與安裝;(9)室內墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(10)其他相關業務。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料)，發包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+ -5%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔相關費用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。

　　第5條、合同價款：本合同工程總費為(大寫)：_____________元(詳見附件1：家庭居室裝修工程報價單)。 第三部分 施工圖紙

　　第7條、發包人不委托承包人設計施工圖紙，圖紙由甲方自行提供，一式二份，發包人、承包人各一份。 第四部分 發包人義務

　　第9條、提供施工期間的水源、電源;

　　第10條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續; 第五部分 承包人義務。

　　第11條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　第12條、嚴格執行有關施工現場管理的規定;

　　第13條、保護好發包人提供的材料、家電的安全，并保證原居室室內上、下水管道的暢通;

　　第14條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現暢?

　　第六部分 工程變更。

　　第16條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(費用不再另行增加)。

　　第七部分 材料的提供。

　　第17條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　第18條、由承包人提供的材料、設備(承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八部分 工期延誤。

　　第19條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：(1)工程量變化和設計變更;(2)不可抗力;(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　第20條、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　第21條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九部分 質量標準。

　　第22條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定、擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔.

　　第十部分 工程驗收和保修

　　第23條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為60個月。

　　第24條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價150%。嚴重工程質量問題是指在正常使用調試下： a 防水工程出現2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外); c墻面、吊頂等涂料工程出現10cm2以上的涂料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外); e 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; f 地磚、地板工程出現2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外); g 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。

　　第十一部分 工程款支付方式

　　第25條、雙方約定按以下方式支付工程款：合同生效后，發包人按下表中的`約定直接向承包人支付工程款：支付次數 工程進度 支付金額 備 注;第一次 工人進場后第1周內預付 元材料費，第二次 工程竣工交付使用當日付 元;第三次 交付正常使用后10天內付 元;條件：無質量問題工程進度定義：1 基礎工程基本完成，木、泥工基本到位，并正常開展工作; 2水電鋪設完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; 3工程全部完工，并交付。

　　第26條、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后10日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　第十二部分 違約責任

　　第條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　第27條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　第28條、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　第29條、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式

　　第30條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規定。

　　第31條、施工期間，發包人將外屋鑰匙_______把，交給承包人保管。

　　第32條、施工期間，承包人應嚴格管理施工現場，妥善保護原有的住宅結構與設備。未經施工文件和本合同確認，不得對原有的建筑結構或設備進行拆除、改動，由此造成的一切后果，由承包人負責，并不受工程保修期的限制。

　　第33條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第十五部分 其他約定事項：

　　第34條 承包人不從發包人利益出發，惡意浪費、偷竊、偷換發包人提供的相關材料等行為發生時，一經發現，發包人有權要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結算工程量即實際耗材數量應該在長沙市規定的定額數的正負5%以內，超出部分同樣適用本條款。

　　第十六部分 附則

　　第35條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，以最后一位簽字為準，合同履行完畢后終止。

　　第36條、本合同一式2份，雙方各執1份。

　　第37條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力

　　甲方(簽字) 乙方：(簽字)

　　年 月 日

裝飾合同 篇2

　　答辯人AAA針對原告的訴訟請求，答辯如下：

　　一 答辯人認為SSS物業公司并不是本案的適格原告。

　　根據合同法律關系的相對性原理，與答辯人簽定前期物業管理服務協議書的是大連SSS房地產開發有限公司，即使根據該協議書的約定向答辯人主張權利，其主張人必須是合同的相對方大連SSS房地產開發有限公司，不應為協議書以外的第三人。原告應向答辯人出示相關證據證明其對“KKK”進行物業管理具有合法性。并出示國家行政管理部門的相關手續，以證明其具有符合法律及行政法規規定的進行物業管理的資質、經營性收費許可等。

　　二 關于物業費的問題

　　1.〈物業管理服務協議〉根據其合同性質應為雙務合同。雙方當事人應同時履行各自義務，也就是作為物業公司必須要向業主提供符合雙方約定的'管理與服務，業主才有按約定繳納物業費的義務，如果物業公司提供的物業管理服務沒有達到雙方約定，系違約行為，應由其自行承擔違約所產生的法律后果，業主完全有權按〈合同法〉的相關規

　　定行使抗辯權利。其是對物業管理公司的違約行為依法行使違約救濟權的合法行為，

　　2.“KKKK”小區是一個實行封閉式管理的小區，關于這一點從答辯人與大連SSS房地產開發有限公司簽定的〈物業管理服務協議書〉中就可以確定。但答辯人居住的０號樓卻不在小區封閉管理的范圍之內，是該小區唯一一棟樓梯口面對小區外的建筑。樓梯口面對公交車終點站，關于6號樓的物業管理問題，業主在06年至今多次找開發公司及物業公司要求解決，物業公司領導答復向總公司反映０號樓問題，對物業費進行協商。在協商過程中物業公司并未將結果履行告知義務，突然將答辯人起訴，并主張高額滯納金，其行為違反了〈民法通則〉的誠實信用原則。

　　3.原告向答辯人所主張的物業管理費中所包含的收費項目中主要應為保安費、保綠費、保潔費以及管理費。對于保安費，由于6號樓樓梯口在小區外，直接面對海口路，離小區入口30多米遠，樓道內經常會有陌生人進入，作為答辯人根本就沒有可能得到物業的保安服務。對于保綠費，6號樓前既沒有綠地，也沒有假山，答辯人也不屬于在小區內居住的居民，因此對于該項費用原告也無權向答辯人主張。對于保潔費，０號樓樓道內盡管進行了衛生清掃，但扶手、地面及玻璃灰塵遍布，垃圾清理不及時。對于管理費，由于０號樓臨街，導致一樓全部商用，管理混亂，時常發生打架事件，嚴重影響答辯人的日常生活。同樣一個小區，同樣的業主，同樣的物業費標準，但是

裝飾合同 篇3

　　發包人(簡稱甲方)：

　　承包人(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規，甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況和造價、工期

　　一、工程概況：

　　1、甲方裝飾裝修的住房需具產權合法擁有者或產權合法擁有者的書面委托。

　　乙方需經工商行政管理部門核準登記的企業，并具有經建設行政主管部門審批的'資質證書或裝飾裝修協會核發的資質資格證書。企業資質 。

　　2、裝飾裝修施工地址： 區(縣) 路 巷(社區) 號 樓 室。

　　3、住房結構： 房型 房 廳 廚 衛 陽臺，套內施工面積 平方米。

　　4、裝飾裝修施工內容：見附表一《裝飾裝修工程項目表》。

　　5、承包方式： (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。

　　二、工程造價和工期

　　工程造價必須依據國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定

　　1、合同總價款：

　　￥ 元，(大寫)： 元。

　　其中：

　　材料費： 元，人工費： 元，

　　拆除費： 元，清潔、搬運、運輸費： 元，

　　管理費：按總造價 % 元，稅金 % 元

　　合同簽訂生效后，如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協議,工程款按實增減。

　　2、工期：

　　自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。

　　第二條 材料供應

　　1、甲方提供的材料、設備：

　　甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續，由乙方負責保管。

　　2、甲方采購供應的家裝材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。

　　3、乙方提供的家裝材料、設備：見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備，應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的，應禁止使用。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

　　4、施工中如乙方發現甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

　　5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環保合格標準家裝材料。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關法律規定。

　　2、本工程由 方設計，提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費 元由 方承擔。

　　3、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備，須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。

　　4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續。

　　工程竣工后，乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經甲乙雙方及監理人員簽字生效后，辦理驗收移交手續(見附表四《工程質量驗收單》)，并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，并與乙方協商另定驗收日期，甲方不得無理拖延。

裝飾合同 篇4

　　_____公司（以下簡稱甲方）為統一和提高___________________________（以下簡稱乙方）的店面和產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：

　　自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：

　　門頭廣告牌的設計、制作、安裝；

　　產品形象墻的設計、制作、安裝；

　　產品展示架的.設計、制作、安裝；

　　店內主體色調的制定、粉刷；

　　店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝；

　　甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。

　　自協議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。

　　乙方在協議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。

　　甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。

　　本協議一式3份，甲方2份，乙方1份。

　　本協議修改由雙方協商解決。

　　本協議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。

　　推薦合同范本。建筑裝飾工程施工合同（甲種本）。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書樣本。裝修施工協議書

　　甲方：乙方：

　　辦公地址：辦公地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　代表人（簽字）：代表人（簽字）：

　　年月日 年月日

裝飾合同 篇5

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務。

　　20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的'建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。

　　2、不履行安全保衛義務。

　　沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設施的義務。

　　沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

　　依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。

　　根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。

　　因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝飾合同 篇6

　　答辯人：xxx ，女，漢族， 身份證號：XXXX， 住址：XXXX組。 被答辯人：天津市xxx科技有限公司 地址：天津市XXXX

　　因答辯人與被答辯人財產損害賠償糾紛一案，答辯人現就被答辯人的訴訟請求提出答辯如下：

　　1、原告主體資格問題。本案受損房屋的業主是適格的當事人，被答辯人是否與此財產損害糾紛有利害關系，我方持有異議。

　　2、被告的主體不適格。本案的實際侵權人應為涉訴房屋的實際占有、使用人即涉訴房屋的.承租方,而非涉訴房屋業主。被答辯人以常年不在本市居住的業主為被告，缺乏法律依據。

　　3、我們先假設本案財產損害存在，那么賠償責任也應就各方在損害事件中的過錯來合理分擔。而被答辯人將受損財物“長時間浸泡”或“長時間在潮濕的空氣里”，沒有合理有效的阻止損失的擴大，在此財產損害上存在故意或重大過失，應承擔大部分的責任。如今，答辯人已經積極了“采取真正有效地施工”等補救措施，及時停止侵害，排除了妨礙，并且修理、重作、更換了吊頂，恢復了屋頂的原狀，并不像被答辯人所稱未積極的履行以上義務。那么在答辯人就此損害承擔完畢大部分民事責任前提下，剩下的責任理應由被答辯人獨自承擔。

裝飾合同 篇7

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)： 身份證號碼：

　　聯系地址： 聯系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　建筑業企業資質證書號：

　　注冊地址(或辦公地址)：

　　法定代表人或負責人： 聯系電話：

　　工程設計人： 聯系電話：

　　施工負責人： 聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　(一)工程地點：

　　(二)工程內容(見附表一和四)

　　(三)工程承包方式，采取下列第 種方式：

　　1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見附表二和三)。

　　3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

　　(六)工程期限 日。

　　開工日期： 年 月 日;

　　竣工日期： 年 月 日。

　　(七)工程價款(見附表一)：

　　本合同工程造價為(人民幣) 元;

　　金額大寫： 。

　　其中：材料費： 元，人工費： 元，

　　設計費： 元， 垃圾清運費： 元，

　　管理費： 元，其他費用: 元。

　　(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程價款按實結算。

　　(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。

　　二、工程設計

　　(一)見重慶市住宅裝飾設計合同，其設計方應提供施工圖紙或作法說明，應付的設計費由甲方另行結算。

　　(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載于附表四內。

　　(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。

　　三、工程監理

　　若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。

　　四、甲方義務

　　(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權，或已取得了合法所有權或使用權人的委托，有權對該房屋進行裝飾裝修。

　　(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

　　(三) 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。

　　(四)開工日前 天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現場交底。

　　(五)為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設，或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔其費用。

　　(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用。

　　(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。

　　(十)施工期內，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。

　　五、乙方義務

　　(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。

　　(二)乙方委派代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

　　(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327—20xx)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。

　　(四)保護好原居室內的'家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。

　　(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

　　(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。

　　(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。

　　(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。

　　(十)負責施工人員的管理及施工安全。

裝飾合同 篇8

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　工程概況

　　1、 工程地點______________.

　　2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、 工程期限及保修期：

　　工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

　　保修期：_____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、 合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_______________________(小寫)________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付時間支付金額

　　開工前三天支付(合同總價60%) 元

　　年 月 日支付(合同總價35%) 元

　　雙方驗收合格支付(合同總價5% ) 元

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務甲方：

　　1、 開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、 提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、 不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、 負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的`品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、 本工程質量標準按20xx年1月10日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局20xx年1月1日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部20xx年1月1日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(20xx)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1) 工程量變化和設計變更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、 甲方責任：

　　(1) 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2) 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3) 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4) 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5) 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、 乙方責任

　　(1) 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4) 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、 本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、 本合同一式______份，雙方各執_____份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人(簽章)： 法定代表人(蓋章)：

　　經辦人：

　　電話或手機 電話或手機

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇9

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《室內裝飾工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、合同主要內容

　　1、甲方將位于洪山區保利·淺水灣小區6號樓1單元1004室一套兩室兩廳住宅的室內裝飾工程以包工，部分包料，甲方提供部分材料(見附表一：甲方提供的裝飾裝修材料明細表，附表二：乙方提供的裝飾裝修材料明細表)的形式交給乙方承做。

　　2、合同價款：本合同工程造價為(人民幣) 金額大寫： (頂格有效)。

　　3、工期 年 月 日止。

　　4、關于工程價款及結算的約定。

　　1)自合同生效日內，甲方付給乙方預購材料款，人民幣 元，大寫： 整。

　　2)水電等隱蔽工程驗收合格，甲方付給乙方人民幣元，大寫： 整。

　　3)工程進行到門及門套、家私造型框架驗收合格，貼面板線條之前，甲方付給乙方人民幣 ，大寫： 整。

　　4)工程驗工驗收合格，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方，甲方接到資料三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表四：工程結算書)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，即人民幣 元，大寫： 整。

　　5)工程保修期：壹年。

　　6)工程內容及設計圖樣見設計圖紙即附表三。

　　7)施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽訂補充合同。

　　8)本合同簽訂效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將給對方工程預算總造價的5%的'違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。

　　二、合同細節說明：

　　1、甲方工作

　　1)開工前一天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2)參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收;

　　3)并提供施工期間的水源、電源;

　　4)負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　5)施工過程中甲方如中途提出更改施工方案，需經乙方認可，根據具體情況承擔相應的材料損失費及工程費，工期相應變更，同時增加項目交

　　11、附則

　　1)本合同正、副本各貳份，雙方各執一份。

　　2)本合同自簽訂之日起生效，保修期內有關保修條款生效，保修期滿后全部條款終止。

　　甲方：身份證號：家庭地址：電話：年 月 日

　　乙方： 身份證號： 家庭地址： 電話： 身份證復印件： 年 月 日

【裝飾合同】相關文章：

裝飾的合同04-14

居室裝飾合同07-18

裝修裝飾合同10-01

裝飾裝修合同10-08

裝飾公司合同10-29

裝飾設計合同06-12

住宅裝飾合同09-21

裝飾公司合同07-24

裝飾購銷合同11-26

裝飾施工合同08-25