訂貨合同

時間：2024-10-28 14:11:00 合同我要投稿

訂貨合同推薦度：
建材訂貨合同推薦度：
長期訂貨合同推薦度：
訂貨合同推薦度：
建材訂貨的合同推薦度：
相關推薦

訂貨合同模板匯編六篇

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的訂貨合同6篇，歡迎大家分享。

訂貨合同模板匯編六篇

訂貨合同篇1

　　供方：___________________________

　　需方：___________________________

　　一、產品名稱、型號、數量及金額

　　產品型號

　　產品名稱

　　單價

　　訂貨數量

　　總金額

　　二、交貨地點：_____________________________________________。

　　三、交貨時間：_____________________________________________。

　　四、運輸方式及費用負擔：供方送貨;中鐵快運，供方負擔;需方自提。

　　五、付款條件：安裝調試合格后即付全款。

　　六、驗收標準：根據廠家出廠標準。

　　七、違約責任：雙方協商。

　　八、包裝標準：廠家出廠標準。

　　九、售后服務：調試安裝合格日起，免費保修一年。而一年后為有償服務。

　　十、其他條款：_____________________________________________。

　　供方(蓋章)：_________需方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　________年_____月____日

　　_______年_____月_____日

訂貨合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙兩方友好協商，本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，現就甲方向乙方訂購生產物資事宜，達成一致意見，為明確兩方權利和義務，特訂立本合同：

　　一、訂購產品名稱及數量：

　　二、產品規格及價格：

　　三、產品包裝要求及規格：

　　四、質量標準：

　　1、乙方供應的貨物須符合國家質量標準、地方質量標準和甲方的生產要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方將貨物送到甲方處并經甲方檢驗合格且卸貨后__日內付款。

　　六、交貨時間和地點：

　　20__年__月___日前乙方將貨物送至_________________。運費由乙方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。

　　七、兩方權利和義務：

　　1、乙方必須向甲方提供生產企業資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品，必須符合相關的國家、行業或企業標準，并隨貨附帶產品合格證、化驗報告等手續。

　　2、如乙方提供的.貨物包裝或產品規格不符合要求，甲方有權拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

　　3、甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測，如發現質量問題，乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應承擔甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)。

　　4、因乙方產品內在質量問題，引發甲方生產或質量事故，造成甲方損失的，乙方應賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償的費用、必要的律師費、罰款等)，此責任不因甲方已進行質量監測而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符，應賠償甲方違約金__________元。

　　八、特別聲明條款：__________________________________。

　　九、本合同一式兩份，甲乙兩方各持一份，具有同等法律效力，兩方簽字蓋章后立即生效。兩方發生爭議時，協商解決，協商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、合同簽訂地：

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人簽字：代表人簽字：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

　　簽字日期：20__年__月__日簽字日期：20__年__月__日

訂貨合同篇3

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的.責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

　　定作方：______ 合同編號：

　　承攬方：______ 簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

訂貨合同篇4

　　訂貨合同

　　合同編號：

　　一、本合同是遵照××( )××號文件簽訂的。經鑒證機關鑒證后，即發生法律效力。如有違背，應負經濟或法律責任。

　　二、合同條款：

　　1．簽訂雙方商妥訂貨產品總值計人民幣××元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交款付款等詳如附表。

　　2．產品及原材料檢驗方法。

　　3．產品價格規定。

　　4．產品的包裝方法及費用負擔。

　　5．產品的交付方法及費用負擔。

　　6．貨款及費用等結算方法。

　　7．補充條款。

　　三、經濟責任：

　　(一)供方如未能履行合同，須負下列責任：

　　1．產品花色、品種、規格：質量不符合規定：需方同意利用的，按質論價，退還貶值部分的貨款；不能利用的，應負責保修、保退、保換，由于延誤交貨時間，每天應償付需方千分之×的罰款。

　　2．產品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交；因延期而不要的，可以退貨，．并承擔因此造成的損失；不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值百分之×的罰金。

　　3．產品包裝不符合同規定：應負責返修或重新包裝，并承擔交付費用；需方要求不返修或重新包裝，應償付不符合同規定包裝價值的百分之×的罰金。

　　4.產品交貨時間不符合同規定：每延期1天，應償付需方以定期交貨部分貨款總值千分之×的罰金。

　　(二)需方未能履行合同時，須負以下責任：

　　1．中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的.規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之×的罰金。

　　2．中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之×的罰金。

　　3．未按規定的時間和要求交付原材料或技術資料、包裝物，其交貨日期待予順延外，應償付順延交貨產品總值每日千分之×的罰金；不能提供時，視同中途退貨處理。

　　4．自提產品未按規定日期交貨，每延期1天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之×罰款。

　　5．未按規定日期付款，每延期1天，應償付以延期付款總額千分之×罰款。

　　6．實行送貨或代運的產品拒絕接貨，應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　(三)產品價格如需要調整，必須經雙方協商，并報請物價部門批準后方能變更口在物價主管部門批準前，仍按合同價格執行。因價格而影響交貨和收購，每延誤1天，償付對方千分之×的罰金。

　　(四)任何一方要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商，并報請上級主管部門和鑒證機關備案。提出注銷合同一方需向對方償付百分之×的補償金。

　　(五)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前×天與對方協商修訂調整，并報鑒證機關備案。任何一方不得擅自變更合同，一方變更合同，對方有權拒絕生產或收購，因此而不能執行合同應償付對方百分之×的罰金。

　　(六)確因自然災害等原因，影響執行合同或延期交貨；需提前×天通知對方，經主管部門證明，叮酌情減免罰金。

　　四、執行合同中發生爭議和糾紛，簽約雙方應協商解決，解決不了，可向市合同管理機關申請復議，仍然不服，10日內可向法院提出訴訟。

　　五、本合同及附件一式六份。供需雙方各持正本1份、副本4份，雙方主管部門和工商行政管理局各1份。

　　┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓

　　┃ 供方單位： ┃ 需方單位： ┃

　　┃ 經辦人：印 ┃ 經辦人：印 ┃

　　┃ 廠長(主任)：印 ┃ 經理(主任)：印 ┃

　　┃ 地，址： ┃ 地址： ┃

　　┃ 電話： ┃ 電話； ┃

　　┃ 開戶行、帳號： ┃ 開戶行、帳號： ┃

　　┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━

　　┃ 業務主管部門意見： ┃業務主管部門意見： ┃

　　┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛

　　鑒證機關審核意見：

　　×年×月×日

訂貨合同篇5

　　需方（以下簡稱甲方）：

　　供方（以下簡稱乙方）：

　　根據甲方需要，按照國家標準、行業標準，乙方提供樣品并按照樣品供貨。甲乙雙方經協商，達成如下協議：

　　第一條：供貨名稱及協議價格

　　一、供貨名稱

　　1、產品名稱：LE 16位電費計量表箱，LE 9位電費計量表箱。

　　二、供貨價格

　　1、甲方所購產品價格

　　備注：每位成品按照135.7元。（不含稅價）

　　2、凡甲方采購本協議供貨范圍內產品，均享受乙方給予的協議供貨價格。

　　3、協議供貨價格的確定：

　　（1）乙方應提供最優惠的價格，切實讓利于采購人；

　　（2）乙方提供的協議供貨價格不得高于其產品市場銷售最低價，在協議供貨有效期內，乙方一般不得對中標產品的價格向上進行調整，不得降低采購優惠率。如對中標產品的市場價格向下進行調整的，不能降低配置，采購優惠率不變；如提高采購優惠率的，不能降低配置。

　　（3）甲方在購買協議供貨項目內的產品時，根據市場供求狀況，還可以與協議供貨商就產品價格和售后服務等再次進行談判，但確定的采購價格不得高于該協議供貨商承諾的價格，售后服務標準也不得降低。甲方一次采購同類設備數量較多或采購預算金額較大時，可以與協議供貨商進一步協商，爭取獲得更優惠的采購價格。

　　（4）乙方所報價格為交貨價，與交貨有關的費用應包含在報價中，不再另行支付；

　　4、交貨時間按照乙方承諾執行，并在貨源緊張時享受優先供貨權。

　　第二條：質量標準和要求

　　1、乙方保證本協議中所供應的產品質量標準按照國家標準、行業標準或制造廠家企業標準確定，上述標準不一致的，以嚴格的標準為準。沒有國家標準、行業標準和企業標準的，按照通常標準或者符合協議目的的特定標準確定。

　　2、乙方所提供的貨物應符合國家有關安全、環保規定，必須為正品行貨，不得有假冒偽劣產品或提供以次充好的產品。

　　第三條：權利瑕疵擔保

　　1、乙方保證對其提供的貨物享有合法的權利。

　　2、乙方保證在其提供的貨物上不存在任何未曾向甲方透露的擔保物權，如抵押權、質押權、留置權等。

　　3、乙方保證其所提供的貨物沒有侵犯任何第三人的知識產權和商業秘密等權利。

　　4、如甲方使用該貨物構成上述侵權的.，則由乙方承擔全部責任。

　　第四條：包裝要求

　　1、乙方所提供的全部貨物均應按標準保護措施進行包裝，此類包裝應適應于遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸等要求，以確保貨物安全無損地運抵指定現場。

　　第五條：驗收

　　1、乙方將貨物送至甲方指定地點安裝調試后，由甲方根據貨物的規格要求和質量標準，對貨物進行檢查驗收，并完善相關驗收手續。

　　2、貨物的數量不足或表面瑕疵，甲方應在驗收時當面提出；對質量問題有異議的應在安裝調試后7個工作日內提出。

　　3、在驗收過程中發現數量或有質量、技術等問題，乙方應負責按照甲方的要求采取補足、更換或退貨等處理措施，并承擔由此發生的一切費用和損失。

　　4、甲方在乙方按合同規定交貨和安裝、調試完畢后，無正當理由拖延接收、驗收或拒絕接收、驗收的，應承擔由此而給乙方造成的直接經濟損失。

　　第六條：貨款的支付

　　采購貨物驗收完畢后，由甲方辦理支付手續。

　　第七條：質量保證

　　1、乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過的，并完全符合協議規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內應具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于 12個月的質量保證期內，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷而產生的故障負責。

　　2、在質量保證期內，如果貨物的質量或規格與協議不符，或證實貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根據本協議規定以書面形式向乙方提出補救措施或索賠。

　　3、乙方在約定的時間內未能彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但其風險和費用將由乙方承擔，甲方根據協議規定對乙方行使的其他權利不受影響。

　　第八條：履約延誤

　　1、乙方應按照協議規定的時間、地點交貨和提供服務。

　　2、乙方無正當理由而拖延交貨，甲方有權追究乙方的違約責任。

　　第九條：爭議的解決

　　1、在發生所供商品的質量、售后服務等問題時，甲方有權直接向乙方索賠，并簽訂必要的書面處理協議。如協商開始十天內仍不能解決，可向市政府采購管理辦公室投訴。調解和投訴不能解決時，任何一方有權在協議簽約地選擇仲裁或訴訟的途徑解決。

　　2、乙方有權自主決定其經營方式和管理方式，維護自身的合法權益不受侵害。乙方對政府采購事項有質疑、投訴權，對不法侵害有權依法申請行政復議或向人民法院提起行政訴訟。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　甲方代表乙方代表：

　　電話號碼電話號碼

　　開戶銀行開戶銀行

　　銀行帳號銀行帳號

訂貨合同篇6

　　合同編號：_____________簽約地點：_____________采購方（以下簡稱甲方)：法定代表人：營業執照號碼：地址：電話：傳真：供貨方（以下簡稱乙方）法定代表人：營業執照號碼：地址：電話：傳真：買賣的標的物

　　雙方一定要明確約定買賣產品名稱、品牌、規格、型號、等級，生產廠家，數量等詳細內容，盡可能把產品的各項標示都作為標的內容寫進合同。如有樣品的，雙方應封存樣品并可進行公正。防止因產品約定不清，而就所提供合格與否產生糾紛。

　　同時，要求供貨方對產品的所有權及處分權作出保證或承諾，防止其產品上存在權利限制，如產品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知識產權等影響到標的物的交付。茲因甲方生產及辦公需要向乙方訂印下列印刷品，經雙方友好協商同意簽訂合同如下：

　　一、印刷品明細及質量要求

　　1、乙方負責向甲方供應下表中所列貨物：（貨幣單位：元）序號貨物名稱品牌或型號質量要求數量單價總價金額總計

　　2、總價：_______元人民幣。甲方負責提供樣品，乙方保證所提供的印刷品與樣品，（本合同規定的規格、質量相一致），保證印刷的產品顏色均勻，字跡清晰，色正，無雜色，無重疊，用紙規格符合甲方要求。質量標準

　　實際上，商品缺少國家強制性標準的情況非常普遍。采購合同一定要寫上具體的質量標準，而不能直接寫按照國家強制性標準，避免發生質量糾紛時沒有規矩；

　　在供方為外商的情況下，更應該明確約定質量標準，因為我國國家的強制性標準（如果有）僅約束國內企業，對外商并無直接約束力。在這種情況寫上適用國家強制性標準，將無法確定是哪個國家的.標準，從而導致此約定不明，等于沒有約定。

　　二、包裝標準

　　1、乙方保證印刷品包裝防雨、防潮并適合搬運。

　　2、因包裝不當而造成印刷品損壞或丟失的，乙方應負責退換或賠償，并在指定日期內交至甲方指定場所。

　　三、交貨時間、方式及地點乙方在合同規定期限之前負責將貨物送到甲方指定地點。驗收標準

　　驗收標準約定不明時，極易發生產品質量糾紛。

　　應在驗收條款中詳細列明貨物的驗收標準、驗收手續及過程，還可選擇約定驗收結果的最終確認權人。同時還應詳細列明貨物不符合約定條件時的處理方式、及以處理過程的溝通與銜接。

　　四、驗收甲方當場驗貨，確保貨物與本合同條款所定規格型號相一致，如有異議當面提出，乙方應做出相應的處理，如甲方未對貨物提出異議的，視為乙方所交貨物完全符合約定。價款及支付方式

　　采購合同的主要義務是一方給物，一方給錢。因此，價款是采購合同的最為重要的內容之一。采購單一貨物，價格固定，價款比較清楚，一般不會產生爭議。如果采購多種貨物或進行長時間的貨物買賣，價款較為復雜，一旦約定不明，則極易產生爭議。因此，合同中應明確產品單價、計量標準、數量、產品附件等，對于涉外合同，還應當明確貨幣種類及外匯結算標準，防止出現分歧。

　　另外，支付方式也應當約定明確，價款支付是現金支付，還是用支票支付；如果采用匯款，匯費由誰負擔等細節應當明確。

　　五、付款方式乙方送貨到甲方指定地點后，經甲方驗收，確認符合本合同所定標準，并向甲方開具與合同標的額等額的正規發票或者收據，甲方在收貨后_____個工作日內結清款項。違約責任

　　采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案，最主要的就是違約責任必須清楚，可操作性強。

　　違約責任里面最怕的就是寫上一句;如果沒有在合同規定的時間里送貨，所有責任由對方承擔;這樣雖然規定了違約責任，但是沒有一個具體可行的方案，萬一以后合同出事，還得找很多的證據證明自己的損失，操作性太差。

　　六、違約責任

　　1、乙方提供給甲方的產品不符合本合同規定的規格型號或質量存在嚴重問題的，乙方應在_____天之內負責補充、更換，費用由乙方承擔；乙方在規定時間內仍無法解決該產品質量問題的，甲方有權退貨。

　　2、乙方應在合同規定期限內將合同貨物交付甲方。因乙方逾期交貨而影響甲方生產的，每逾期1天，乙方應按總貨款的____%向甲方償付逾期交貨的違約金；超過合同規定交貨截止日_____天乙方仍不能交貨的，甲方有權終止合同，而乙方仍須立即付給甲方上述違約金。

　　七、爭議的解決凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議，由雙方友好協商解決，協商不成時，提交合同簽署地法院裁定。

　　八、合同時效

　　1、合同有效期由________年____月____日至________年____月____日止。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力，合同自雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章）：法定代表人（簽字）：________年____月____日乙方（簽字）：________年____月____日

【訂貨合同】相關文章：