關于裝飾合同集錦5篇

　　隨著人們法律意識的建立，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的裝飾合同5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

裝飾合同 篇1

　　甲方：______________________

　　聯系電話：______________________

　　身份證號碼：______________________

　　現住址：______________________

　　工程地址：______________________

　　乙方：深圳__________裝飾工程有限公司

　　聯系電話：____________________

　　營業執照號：____________________

　　資質證號：____________________

　　地址：__________

　　法人代表：__________

　　茲有甲方委托乙方承擔裝飾設計,經雙方友好協商,在平等自愿的基礎上達成以下合同條款：

　　第一條：設計工作概況

　　1.1設計工作流程

　　1.2設計收費標準及工作范圍表

　　第二條設計內容本設計分為兩個階段進行：

　　第一階段：方案設計

　　2.1.1根據甲方提供的主要委托思想（功能要求、個人喜好、投資計劃等）,乙方進行方案設計,并提供設計方案,此部分設計內容包括：

　　①效果圖______張

　　②平面結構圖______張

　　③天花平面圖______張

　　④平面布置圖______張

　　⑤地面材質圖______張

　　⑥主要材料的確認

　　2.1.2乙方提供的方案圖紙必須經甲方簽字認可后乙方才能進行下階段工作；

　　2.1.3若乙方提供的方案,改變了建筑原有的結構、設備,則需經甲方和相關部門的簽字認可；

　　2.1.4若甲方要求改變建筑原有的結構、設備,則需經乙方和相關部門的簽字認可；

　　2.1.5設計周期：______天（日歷天）。即______年______月______日至______年______月______日

　　第二階段：施工圖繪制

　　2.2.1在甲方簽訂施工合同后,乙方進行施工圖繪制,并向甲方提供全套圖紙;

　　2.2.2按甲方要求修改方案及施工圖所需時間不計入設計周期；

　　2.2.3施工圖繪制周期,簽訂施工合同后______天。

　　第三條設計費支付方式：

　　3.1乙方按套內面積______平方米,每平方米______元收取設計費,總設計費人民幣大寫__________________元,小寫￥____________元。

　　3.2付款方式：

　　3.2.1雙方簽訂本合同即由甲方支付給乙方總設計費的60%作為訂金,即：____________元；（注：若總設計費的60%總金額少于____________元的,則該訂金為____________元,且則須一次性付清）

　　3.2.2簽定施工合同時即結清設計費尾款。

　　第四條雙方的權利與責任：

　　4.1甲方：

　　4.1.1確定一名甲方代表,在整個設計、施工過程中作為對乙方提供的設計方案及材料給予確認；

　　4.1.2若甲方在已簽字確定設計方案的情況下,需另外重新出方案的,甲方應承擔相應費用。若甲方對方案不滿意,有權要求乙方重新做,若多次重做仍不滿意,甲方有權終止設計合同,并要求乙方退還已收訂金的一半,但不得帶走任何形式的圖文資料紙；（注：乙方不予返還的訂金數額最少為____________元）

　　4.1.3配合施工圖交底；

　　4.1.4配合材料的確定；

　　4.1.5參與竣工驗收。

　　4.2乙方：

　　4.2.1根據甲方提供的主要委托思想（功能要求、投資計劃、個人喜好等）進行方案設計；

　　4.2.2有權要求甲方提供設計所需的與本工程有關的資料；

　　4.2.3根據甲方簽認的設計方案進行施工圖繪制；

　　4.2.4現場指導施工及疑難問題的`解決；

　　4.2.5參與施工交底；

　　4.2.6根據甲方需要可提供1個工作日內的配飾物品的選擇指導。

　　第五條違約責任

　　5.1在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的設計費；已開始設計工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付；超過一半時,按該階段設計費的全部支付。

　　5.2甲方未按本合同約定向乙方支付設計費,每拖延一日,按本合同總價款的1%向乙方支付違約金。

　　5.3乙方未按時提交設計方案或施工圖的,每拖延一日按本合同總價款的1%向甲方支付違約金。

　　5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,則視為違約,將支付給對方總設計費的10%作為違約金。同時,訂金不予返還。

　　5.5乙方對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方人員錯誤造成工程量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費,該免收的部分設計費作為補償費用歸甲方所有,同時乙方還應當賠償由此給甲方造成的全部損失

　　5.6由于乙方設計的原

　　因,遭成工程不能及時開工或者拖延工期,工期每延誤一天,乙方應當向甲方支付相當于設計費千分之三的賠償金。

　　第七條附則

　　7.1本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效；

　　7.2本合同一式二份,雙方各執一份,具有同等法律效力；本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力,

　　7.3本合同履行完后自動終止；

　　7.4雙方約定,因本合同發生的糾紛由合同履行地人民法院管轄。

　　甲方（簽字）：____________乙方（蓋章）：____________

　　簽約代理人：____________

　　______年______月______日______年______月______

裝飾合同 篇2

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2.裝飾施工地點：_________區___________路____弄(村)____號___樓____室。

　　3.住房結構：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________________________

　　其中：材料費：________________________________，人工費：_____________________

　　管理費：________________________________，設計費：_____________________

　　垃圾清運費：____________________________，稅金(3.41%)：____________

　　其他費用：___________________________

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自_________年_______月______日開工，至________年_____月____日竣工，工期________天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　2.本工程由_________方設計，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6.工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認，事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定：

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

　　3.工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　付款時間付款百分比金額

　　對預算設計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后開工后二到五天65%元

　　施工過程中工期進度過半30%元

　　竣工驗收當天5%元

　　增加工程項目簽訂項目變更表100%元

　　注：裝飾工程有形市場另有規定的.，亦可按市場規定辦理。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　　1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　2.乙方工作：

　　1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　2)指派______________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1.因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　住址： 地址：

　　電話： 電話：

　　郵編： 郵編：

　　簽訂日期：年月日 簽訂日期：年月日

裝飾合同 篇3

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應當承擔賠償責任

　　《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監督管理的過錯，應當承擔賠償責任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。

　　三、答辯人不應承擔賠償責任。

　　《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

　　根據上述法律規定，答辯人屬于承攬合同關系中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任

　　1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的`解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關系，而非建設工程合同關系，我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。

　　2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建筑業企業資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

　　3、現今并沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。

　　4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。

　　此致

　　深圳市龍崗區人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況和造價

　　1、 工程名稱：2、 工程地點：3、 住房結構：房廳

　　224、 建筑面積：,施工面積： m。

　　5、 裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》

　　6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。

　　7、 總價款：￥元，人民幣(大寫)：元。 其中：設計費： 元，管理費： 元。

　　材料費： 元，人工費： 元。

　　稅 金： 元，其他費用： 元。

　　工程施工安裝內容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據。按實際工程質量結算，增減項目需經甲乙雙方協商確定后生效。

　　8、 工期：

　　自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期為 天。

　　二、甲方工作

　　1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設的損失由乙方承擔。

　　2、向乙方提供施工所需的水、電等設施。

　　3、協助乙方辦理施工申請，審批等手續，并負責繳納物業管理處報批的一切費用。

　　4、對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

　　5、甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

　　6、及時履行乙方的其他協助義務。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

　　3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

　　四、工程價款及結算

　　1、工程款付款方式：

　　(1)、工程款付款按下表支付

　　工程款付款時間表

　　雙方同意以《報價單》為本工程單價及數量的基礎約定，結算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應出具收據。

　　五、關于雙方責任的約定

　　1、甲方責任：

　　因甲方原因影響工期，工期相應順延，并承擔C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;A、不能按期、按時供時供水電;B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);C、不能按期提供自購的材料、設備;D、提供的材料設備不符合質量或規格造成反工;E、不能按期付工程款F、變更設計及因變更設計造成的材料、人工的浪費;G、逾期驗收;H、因甲方原因終止合同，而施工工程質量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費;I、非乙方造成的其他不可預見的原因。

　　2、乙方責任：

　　A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔;B、對竣工驗收后保修期兩年內發現的屬于乙方施工安裝的`質量問題，乙方免費維修;C、乙方施工過程中違反操作常規造成的人員傷害，責任由乙方負責;D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;E、由于乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。

　　六、工程質量及驗收

　　1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。

　　2、在施工過程中，甲方提出變更設計，增減項目，應及時通知乙方。

　　3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。

　　4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知后兩天內驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期;甲方應承認第一通知時間愛你為竣工日期。

　　5、工程竣工，甲方付清工程尾數后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖，憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格之日算起。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方 元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滯納金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付

　　3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，并視為甲方已實際驗收。

　　4、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同據、具同等效力。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　附件：

　　一、裝飾工程報價單

　　二、設計施工圖紙

　　三、補充協議(甲方代表簽字和乙方加蓋公章方可生效)除合同條款及以上補充內容外，其它任何口頭承諾均不作為施工、結算的依據。

　　甲方：(簽字) 乙方簽字：

　　年 月 日

裝飾合同 篇5

　　發包人： 承包人：

　　住所： 住所：

　　委托代理人： 營業執照號：

　　電話： 法定代表人：

　　電話： bp機號：

　　委托代理人： 電話：

　　本工程設計人： 電話：

　　施工隊負責人： 電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：____________________________________________________。

　　1.2 工程內容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限________________天，開工日期_________年_______月_______日， 竣工日期_________年_______月_____日;

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)______________________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條 發包人義務

　　4.1 開工前_______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條 承包人義務

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化或設計變更：

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的`，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：______________________________________________

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_____________________________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人負責。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)_______________________________________________________________;

　　(2)_______________________________________________________________;

　　(3)_______________________________________________________________。

　　承包人應提前二天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

　　10.2 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：

　　(1) 合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付次數 支付時間 支付金額

　　第一次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元

　　第二次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元

　　第三次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元

　　工程進度過半指：___________________________________________________________

　　(2) 其他支付方式：_______________________________________________________

　　11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽，發包人應在簽時向承包人結清工程尾款。

　　11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______________元。

　　12.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　12.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金__________元。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____________種方式解決：

　　(一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 幾項具體規定

　　14.1 因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。

　　14.2 施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_______把，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　14.3 施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午______點_______分至______點______分;

　　下午______點_______分至______點______分;

　　第十五條 其他約定事項________________________________________________

　　第十六條 附則

　　16.1 本合同經雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　16.3 本合同一式_________份，雙方各執____________份，___________部門_____份。

　　16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)

　　附表1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)

　　附表1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(三)

　　附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

　　附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單

　　附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表

　　附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表

　　附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

　　附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單

　　附表 8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單

　　附表 9：家庭居室裝飾裝修工程結算單

　　附表 10：家庭居室裝飾裝修工程保修單

　　發包人 (簽)：_____ 承包人(蓋章)：______

　　法定代表人：__________

　　委托代理人：__________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　鑒證意見：____________

　　鑒證機關(章)________

　　經辦人：______________

　　________年____月____日

【裝飾合同】相關文章：

裝飾的合同04-14

裝飾合同最新07-07

裝飾公司合同07-24

裝飾設計合同07-20

關于裝飾合同09-18

裝飾裝修合同04-27

裝飾施工合同02-28

裝飾公司合同10-29

居室裝飾合同07-18

裝飾設計合同06-12