建筑的合同14篇

　　隨著法律知識的普及，很多場合都離不了合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編收集整理的建筑的合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　建筑的合同 篇1

　　甲方：________

　　乙方：________

　　經甲、乙雙方在“平等、自愿、互惠、互利”原則下，雙方協商一致，將甲方一棟以全帶資包工包料的方式承包給乙方施工。為確保雙方利益，特訂立如下合同條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程地點及工程結構：

　　1、工程地點：通羊鎮洋都村九組前與鑫達建材市場之間的菜園地。

　　2、工程結構：一層空架，層高內空4.2米，二至七層磚混節后住宅，層高3米(具體按甲方提供的施工圖紙為準)。

　　二、承包范圍：

　　1、建筑承包期工程范圍為設計圖紙所示的全部內容。乙方必須嚴格按設計圖紙及相關建筑規范作規定的要求施工，包括房屋一面貼外墻磚，正面貼磚，東面壓光，西北面水泥磨砂。如達不到設計要求及國家相關規定的'要求質量標準，因此而造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　2、空架卷閘門、入戶門、塑鋼窗等選用中等材料，乙方負責購買材料，制作、安裝，水電由甲方負責。

　　三、甲、乙雙方的責任：

　　1、甲方負責施工場地及進場路面平整，水、電、路三通。盡可能地不影響工程正常施工。

　　2、乙方負責路面施工時損壞的維修工作。甲方負責做好與當地組民的關系，不得與組民發生任何影響雙邊關系的糾紛。

　　3、本棟因暫無證件建筑，如有執法部門要求拆除，所有一切經濟損失由甲方承擔。

　　四、本工程及工程款結算方式：

　　1、本工程按包工包料每平方700元人民幣價格與乙方結算工程款。包括化糞池、水溝，上面樓梯房每一個補壹萬元給乙方。

　　2、工程面積計算，整棟房屋為一層空架，二至七層磚混結構，按實做面積計算。

　　3、房屋漏水及立體質量在三年保證期內，由乙方負責維修(維修范圍不包括用房戶使用不當造成的質量損壞問題)。

　　4、甲方可用房屋抵現金付給乙方，甲方將四至七層按單元均價每平方米人民幣2180元計價抵工程款給乙方，由西邊往東邊順序。

　　五、工程工期交付使用期限：

　　1、延期：原則上乙方不得延期開工，如遇政策調整因素，計劃重大變更不可抗力因素，可延期開工(一個月)。工期從開基到完成為(拾個月時間日)遲一天罰款貳佰元。

　　2、停工：甲方確有必要，可要求乙方暫停施工，乙方應按甲方要求停工，并妥善保護已建工程，停工期間的工期相應順延，如有部門干涉等因素，甲方要求乙方停工，每次不得超過15天。

　　3、工程因變更設計或增加工程量，或不可抗力因素造成停工的，并辦理現場簽證后，甲方應給予乙方相應順延工期，非以上因素，工程不能按約定工程交付，由乙方承擔違約責任損失。

　　六、工程材料進場：

　　為保證工程質量，嚴禁禁止不合格材料進入工地，使用不合格建筑材料，所使用的建筑材料，必須有生產廠家的出廠合格證，甲方對進場材料存在質量懷疑，乙方必須和甲方共同在現場取樣送檢測部門檢測，檢測合格后才能用于本工程。

　　七、乙方應經常教育工人遵章守規，文明安全地進行施工，進工地必須配帶安全帽，酒后嚴禁進工地，對新進工地工人必須達到培訓合格后再上崗施工，要做好班前安全施工技術交底。

　　1、高空作業必須系安全繩，如果發生安全事故，一切責任由乙方負責承擔。

　　2、乙方所參與本工程施工的人員，乙方必須為工人辦理2份，意外事故保險投保，費用由乙方處理，保單送乙方備份。

　　3、本合同履行中若發生爭議，若未盡事宜，可由甲、乙雙方共同協商解決，協商不成可通過當地人民法院處理。

　　4、本合同簽字生效，如有一方違約賠償對方叁拾萬元整，本合同一式貳份，雙方各執正本一份。

　　5、本合同自簽訂之日起生效至結算工程款后自然失效。

　　甲方簽字：____乙方簽字：____

　　____年____月____日

　　建筑的合同 篇2

　　甲方(需方)： 法定地址： 法人代表： 簽約代理人： 電話： 傳真：

　　乙方(供方)： 法定地址： 法人代表： 簽約代理人： 電話： 傳真：

　　經甲、乙雙方友好協商，本著平等互利共贏的原則，進一步強化品牌及擴大市場份額，規范產品交易行為，保護供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等自愿、互惠互利、共同發展的精神，經甲、乙雙方友好協商，就甲方與乙方材料采購事宜，達成一致意見，為明確雙方權利和義務，保證正常交易程序，特訂立本合同： 第一條、合作主要內容

　　一、乙方合作材料名稱：

　　二、產品規格、質量(技術指標)、單價等

　　結算工程量，以實際供貨量為準。

　　1、乙方應保證所供材料質量，甲方有權要求所用材料的合格證，如有需要須出具相應產品的質量檢驗報告。

　　2、所供產品如有國家強制標準的，不得低于國家強制標準;無國家強制標準的，不得低于行業強制標準;無國家強制標準的，且無行業強制標準的，由雙方共同協商產品質量要求，如甲方或施工方有特殊要求的，列入補充條款。

　　3、合作期間乙方所供建筑材料如出現不合格產品，由此引發的法律、經濟糾紛由乙方承擔，甲方不承擔連帶責任，同時給甲方帶來的影響，甲方有權追究法律責任及所帶來的經濟損失。

　　三、貨物驗收：

　　1、產品驗收按照國家有關標準或封樣樣品進行驗收，并由雙方指定人員在交貨地點對到貨產品進行驗收、簽收，并由甲方在供貨單(出庫單)上簽字;如特殊材料需施工方進行驗收的，由施工方指定人員進行確認、檢驗，合格后再統一簽字。如貨物有損壞或者缺少，乙方應在 工作入內補齊或有下次供貨中扣除。

　　2、對于建筑施工管理規范中要求進行復試的材料，現場抽樣進行復試，質量、品質、環保及其他等級指標達到國家規范標準、復試合格試驗費用由甲方承擔，不合格有乙方承擔并承擔相應的經濟損失。

　　3、如有需要施工方安裝驗收的，應在安裝完畢后共同驗收，未達到約定安裝標準的，乙方應無條件返工。

　　四、價格及運輸：

　　1、經雙方商定，乙方按照產品的市場最低階供貨，乙方銷售的價格不得低于甲方制定產品最低價銷售，若違背由此給甲方造成的損失，由乙方負責。 2、工程訂貨和大批量訂貨價另議。

　　3、產品價格如有變動，乙方需提前兩周書面通知甲方委派的負責人簽收，同時將該產品的最新報價提供給甲方，如因市場價格體系變動未及時通知甲方由此影響到甲方利益的，由乙方承擔一切損失。

　　4、考慮到雙方的長期合作關系，根據甲方的材料用量采用梯級下浮的辦法，年度購貨金額達到 萬時，價格下浮 ，年度購貨金額達到 萬時，價格下浮 ，因價格下浮而造成的甲方向乙方付款額與實際貨款額之間的差額，在年度甲乙雙方盤點后三日內，由乙方以現金的方式返還給甲方。

　　5、乙方報價為到貨價，其中不包括運輸、裝、卸等相關費用，除有特殊需求需雙方協商外，一般情況下均由乙方承擔。

　　五、付款方式：

　　1、甲方收到施工方當月進度款后，由甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方貨款。最高不得高于總價款的80%。

　　2、乙方必須在工程驗收交付后的甲方在收到乙方提交的合格結算材料后 日內審核完畢并通知乙方，并支付 工程款，付款時預留5%作為質量保證金，一年后無息付清。在甲方支付乙方貨款時，乙方需提供與支付金額相符的增值稅發票，否則甲方拒絕支付該款項。

　　3、支付方式是以轉賬支票，不支付現金，乙方支領進度款所用印鑒與簽訂本合同所使用的'印鑒單位相符。

　　第二條、雙方權利與義務

　　一、甲方責任：

　　1、在貨物交付時，甲方按規定對貨物的外觀、規格、數量、產品合格證進行驗

　　2、甲方如途中變更產品規格、品種、質量或者規格，應償付變更部分貨款總值的3%的罰金。

　　3、甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，甲方償付乙方退貨部分總貨款的 1%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規定收貨。

　　4、乙方送貨或者代運產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因此而造成的損失及運費。

　　二、乙方責任：

　　1、乙方所供材料到達后及時進行檢測，如發現質量問題，乙方必須立即現場處理善后事宜，如造成損失由乙方支付所有相關費用。

　　2、因乙方產品內在質量問題，引發甲方和施工方的施工進度和事故，造成損失由乙方支付所有費用，此責任不因甲方已進行質量檢測而免除。

　　3、如乙方未能按照規定時間送貨、送貨遲延或者貨物與合同約定不符，乙方承擔相應責任。

　　4、乙方配備一定的產品樣品的資料給甲方，并根據實際情況給予甲方樣品和人員的無條件支持。

　　5、合作期間，乙方應排專人負責及時供貨，并對后期進行跟蹤。 甲乙雙方應保守合作事宜的商業機密，不得向外泄露。

　　三、爭議、違約

　　1、凡因本合同引起的或與本合同有關的爭議，雙方應當協商解決，除甲、乙雙方同意停止施工外，乙方都應保護施工進度，保護好已完工程。

　　2、若工程發生重大事故，或在質量檢查中被質檢部門評為不合格;工期已確定的節點考核要求;甲方有權決定終止協議的履行。

　　3、甲方不能履行義務，應當承擔違約責任，相應順延工期。

　　4、因乙方不能履行義務，應承擔違約責任。

　　5、如有爭議雙方協商不成，向甲方項目所在地有管轄權的人民法院起訴的方式解決。

　　四、其他

　　1、雙方在業務往來中恪守正當交易，雙方對在業務交往中所知悉的對方商業秘密和業務資料有保密義務，包括合同及有關協議、收獲但據、文件資料、銷售數據及其他商業秘密信息等。如一方違反保密約定，守約方有權要求違約方賠償損失。

　　2、工程中因需方對原設計進行變更需要增加的工程內容簽訂的附加合同，同原合同具有同等效力。

　　3、乙方保證為甲方提供的所有證件、證書等文件為真實合法文件。

　　五、補充條款：

　　六、協議期限：

　　本協議期限為 年 月 日至 年 月 日，協議期滿，雙方有意向繼續合作，需另行簽約。

　　七、協議效力

　　1、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、本協議一式 份，雙方各執 份，有關變更及附加條款以雙方簽章的書面形式為準。

　　3、協議中應包括雙方營業執照復印件和法人身份證復印件。 訂立合同人：

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日：

　　建筑的合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特定合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組矛地彎。

　　3、工程內容：模板工程按展開面積18元/㎡（包括模板的制作、支拆、鐵釘、鐵絲等輔材，模板的清理、堆放、場地運輸等）計算。

　　4、付款方式：

　　①不預付金額；

　　②中途不可借支；

　　③月底按完成工程量付總造價的80%；

　　④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。

　　二、工程質量：合格。

　　三、工程保修金：甲方按總造價的'3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內通還給乙方。

　　四、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

　　五、乙方必須嚴格按甲方和業主方提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

　　六、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。

　　七、乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程制度進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任一律由乙方自行負責。

　　八、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

　　九、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、住宿住處的設施等的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

　　十、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

　　十一、乙方負責斗車的維修、管理，用后如數交還給甲方。

　　十二、單方違約：按總造價的50%進行罰款。

　　十三、本合同甲乙雙方各執一份，從簽字蓋章起生效，并具有同等法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　建筑的合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特訂合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

　　3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。

　　4、工程規模：大小住戶約40戶左右。

　　二、工程造價和付款方式：

　　1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金額;

　　②中途按工程進度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付總造價的80%;

　　④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。

　　三、工程質量：

　　合格。

　　四、工程保修金：

　　甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內退還給乙方。

　　五、甲方責任

　　1、甲方向乙方提供職工的.食宿及各種施工場地。

　　2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。

　　3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

　　六、乙方責任

　　1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

　　2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。

　　3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。

　　4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

　　5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

　　6、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

　　七、

　　單方違約：按總造價的5%進行罰款。

　　八、

　　本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建筑的合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經協商，達成如下協議：

　　一、工程內容

　　甲方將位于 房屋的施工工程承包給乙方。甲方負責建房所需的鋼筋、水泥、磚沙、石灰、碎石等材料，乙方負責工程施工，包工不包料。

　　二、工程工價

　　1.建筑1-3層，按樓層實際建筑面積計算工價，每平方米計人民幣130元（木工除外）。

　　2.出沿部份工價按照樓層工價的50%另外計價。

　　3.外墻貼瓷面磚按20元/平方米計算另外計價。

　　4.

　　4、所有的墻角、門窗、梁柱全部做包角。

　　5、屋內每層地面必須抓平、磨光， 甲方指定要鋪地面磚除外。

　　6、澆水泥樓層、梁柱等不得有水泥紙、木榍及任何大塊其他雜物。

　　7、本協議質量標準以國家規定標準為準。以上各款有超過國家標準要求，按協議標準執行，低于國家標準要求的以國標為準。

　　五、安全協議

　　為確保施工安全，甲方付給乙方人民幣 佰元整，作為乙方的保險金額，乙方在施工前必須為本合同范圍內所有施工人員參加保險，并且確保工程施工過程中施工人員安全。如果在施工過程中發生意外事故，甲方一概不負責任。

　　六、驗收方式

　　乙方要確保施工質量至少要符合國家規定的標準，如達不到甲方要求，甲方有權要求乙方返工，返工所需工錢和材料全部由乙方負責。

　　七、付款方式

　　每層施工結果，雙方沒有爭議，甲方即預付人民幣5000元；余款于完工后10天內，在扣除總工程款的'20%后結清。扣除的20%工程款，如在工程結果后一年內沒有質量問題，于工程結束后一年時一次性結清。

　　八、施程時間

　　從地腳梁上正式砌墻之日起，120天完成施工任務，不扣雨天。下墻腳、地腳梁上正式砌墻等具體時間均由甲方確定。每層樓面現澆后15天內，不得運送任何建筑材料上該樓面。

　　九、其他協定

　　以上未盡事宜由雙方協商解決。以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，協議一經簽定立即生效，不得反悔，違約賠償對方損失。

　　甲方（簽字、蓋章）

　　乙方（簽字、蓋章）

　　簽訂日期：

　　年 月 日

　　建筑的合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為了整個工程的順利安全進行，甲方委托乙方承擔施工任務。

　　雙方本著團結協作，緊密配合，分工負責到底的精神，保質保量保進度，順利完成施工任務，商定如下條款共同遵守。

　　一、工程項目

　　工程名稱：

　　工程地址：

　　工程規模：

　　二、工程范圍及質量要求

　　1、工程范圍：

　　2、工程質量符合農村當地標準

　　三、工程承包價格：

　　每平方米清包工價： 合同總價

　　另外有混凝土泵車費五千元

　　四、開、竣工日期

　　1、計劃開工日期： 年 月 日

　　2、計劃竣工日期： 年 月 日

　　五、責任

　　1、甲方責任

　　(1)負責該工程的`一切手續及費用

　　(2)指派專人負責施工現場的技術聯絡

　　(3)在開挖基礎過程中造成左右鄰舍和人員傷亡由甲方負責

　　(4)負責看管乙方所有建筑設備及物品，丟失的建筑設備及物品由甲方承擔賠償

　　2、乙方責任

　　(1)必須按照圖紙精心施工，增減工程量另行和甲方洽談計算

　　(2)做到安全施工，文明施工。

　　六、工程付款方式

　　該工程乙方每完成基礎、一層、二層、三層、四層和多層其中的任一項，甲方應當在完成該項工程當天付清該項工程款，甲方如不按期付款，乙方有權停工，如影響工期造成的一切后果，由甲方負全責。

　　備注：基礎層： 元

　　一 層： 元

　　二 層： 元

　　三 層： 元

　　四 層： 元

　　多 層： 元

　　甲方： 乙方： 中介人：

　　注：本合同一式兩份，雙方各一份，自合同簽訂之日起生效。

　　年 月 日

　　建筑的合同 篇7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根據《建筑流動資金貸款辦法》（以下簡稱《貸款辦法》）的規定，借款方為保證施工生產正常進行，向貸款方申請建筑企業流動資金貸款，經貸款方審查同意發行，為明確各方權責，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條本合同規定_________年貸款額為人民幣（大寫）_________元，用于_________。

　　第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》，有關貸款事項按辦法規定辦理。

　　第三條貸款自支用之日起，按實際支用數計收利息，利率為月息________‰，超計劃貸款的，超過部分利息為月息_______‰，逾期還款的加計利息_________%，挪用貸款的，對挪用部分加收罰息_________%。

　　第四條貸款方保證按照本合同的'規定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤放款，以致借款方遭受損失時，應按直接經濟損失，由貸款方負責賠償。

　　第五條貸款方有權檢查貸款使用情況，檢查時，借款方對調閱有關文件、帳冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產情況等，必須給予方便。

　　第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規定，貸款方有權停止貸款、提前收回部分或全部貸款。

　　第七條借款方的擔保人是_________，對借款方歸還貸款本息承擔連帶責任。借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后_________個月內負責歸還。

　　第八條本合同有效期自_________年______月_____日起，至_________年____月______日為止。

　　本合同正本一式_________份，借款方、貸款方、保證方各執1份，副本_________份，_________、_________、_________等單位各執1份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

　　建筑的合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方現有私有建房基礎工程，經甲、乙雙方協商，將該工程基礎人工挖孔樁由甲方發包給乙方施工。具體事宜如下：

　　一、施工范圍：

　　乙方施工范圍為陳社橋私人建房孔樁基礎(包括人工挖孔樁、澆灌孔樁護壁、澆灌孔樁砼)。

　　二、工程質量：

　　達到合格。

　　三、工程量計算方式：

　　按圖紙和設計變更施工，與實際驗收工程量為準，孔樁方量按樁徑加護壁每邊加15cm和實際驗收深度的砼計算工程量。(如：0.900m的孔徑方量計算式：3.14x0.6x0.6x高)。

　　四、工程造價：

　　包工包料每立方人民幣叁佰元正(￥300。00)。本工程除人工材料。其它費用和稅收均由甲方承擔。

　　五、付款方式：

　　1.孔樁澆灌時甲方應付給乙方工程總價的`30%工程款。

　　2.孔樁全部澆灌完成后甲方付給乙方工程總價的50%工程款。

　　3.孔樁全部澆灌完成后三天后甲方將余款的20%付清給乙方。

　　六、本合同條款甲、乙雙方必須共同遵守，如單方違約，違約方必須承擔工程總價的10%違約金。

　　七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，貳份合同具有同等的法律效力。在施工過程中，出現安全事故由此發生的任何費用由乙方負責，與甲方無關。

　　八、末盡事宜，甲、乙雙方協商解決，合同自簽字之日生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　建筑的合同 篇9

　　司法實務中，合同糾紛案件審理存在大量的管轄權爭議，原因在于《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（以下簡稱《民訴解釋》）未頒布前，合同糾紛案件管轄的法律規定不明確且存在法律適用的爭議。20xx年12月18日，最高人民法院審判委員會第1636次會議通過的《民訴解釋》明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規則，具體闡述如下： 一、《民訴解釋》頒布前確定合同糾紛管轄法院的現狀

　　我國法律最早對合同糾紛管轄進行規定的是1982年《中華人民共和國民事訴訟法（試行）》，該法第23條規定：因合同糾紛提起的訴訟，由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規定為：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實踐中，被告住所地的確定很少產生爭議，但合同履行地的確定因法院對于法律理解的不同出現諸多爭議。

　　（一）程序法與實體法關于合同履行地的規定不統一

　　程序法和實體法關于合同履行地的規定相差甚遠，存在很大的脫節。

　　民事訴訟法對于合同履行地沒有具體規定，1992年《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第18至22條只是對購銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進行了列舉式規定。最高院對于合同履行地也作出了大量的批復、復函、通知。但上述這些規定是不完全列舉，沒有涵蓋合同的所有類型，同時內容龐雜沒有規律可循，甚至出現了最高院批復前后矛盾的情況。

　　《合同法》等實體法則對合同履行地進行了具體規定，《合同法》第62條第3項規定：履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。《合同法》根據合同當事人雙方的權利義務分配和履行確定合同履行地。

　　（二）司法裁判中的混亂

　　由于程序法未對“合同履行地”進行定義，實體法對“合同履行地”作了具體規定，因此法院在審理合同履行地管轄爭議案件時，存在能否當然援引實體法中“合同履行地”解決程序法管轄問題的爭論。一種觀點認為，可以援引實體法中“合同履行地”的規定，即對履行地點約定不明確的合同，應當根據合同法第六十二條的規定確定履行地。另一種觀點認為，不可援引實體法中“合同履行地”的規定，原因在于：實體法上的合同履行地具有兩個特點：一是不確定性。當事人是因合同糾紛才訴至法院，合同履行地也是實體審查的一部分，在法院作出裁判前，合同履行地無法確定。二是合同履行地具有多樣性。實體法合同義務的履行地，包括主合同履行地、從合同履行地、書面約定的履行地等等。兩種觀點的差異導致法院在司法裁判中關于合同履行地管轄權異議同案不同判的現象不斷出現。 二、《民訴解釋》對于合同履行地的確定規則

　　針對上述存在的問題，《民訴解釋》確立了一個簡便的合同履行地認定規則，即以程序法的規定為原則結合實體法內容，確定合同履行地。

　　（一）合同履行地的確定規則

　　《民訴解釋》第18條規定：合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地；交付不動產的，不動產所在地為合同履行地；其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結清的合同，交易行為地為合同履行地。合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。該條文引進《合同法》第62條第3項的規定明確了合同履行地的確定規則，即除法律的特別規定，合同履行地有約定從約定，無約定的，爭議標的不為給付貨幣或者不動產的，履行義務一方所在地為合同履行地。該條文的核心規則為一般情形下，履行義務一方所在地為合同履行地。

　　（二）合同履行地確定規則的具體適用

　　《民訴解釋》明確了合同履行地首先以當事人的約定為準。即合同中明確約定的合同履行地點為合同履行地，不再依據實體履行義務的地點確定合同履行地，充分尊重當事人的意思自治，滿足當事人的管轄預期。

　　“爭議標的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實體內容的合同義務，并非訴訟請求中簡單的金錢給付請求。當事人在合同履行中要求對方支付金錢，包括根據合同義務支付價款，也包括以金錢的形式來承擔合同履行中產生的違約責任，但不能以類似違約金這種以給付金錢的責任承擔形式確定合同履行地，應當根據當事人的訴訟請求結合合同履行義務的內容確定合同履行地。如買賣合同，甲為貨物出賣方，乙為買受方，如甲起訴要求乙支付貨款的，此處的貨款為合同義務中的“給付貨幣”，甲為接收貨幣一方，甲地為合同履行地；如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔違約金的，此處應適用“其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地”，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。

　　根據條文關于合同履行地的確定規則，履行義務需要結合實體法的內容確定。實體法中，合同的履行是指債務人作出作為債務內容的給付，并因此使債權目的達到而歸于消滅，合同的'履行地點即為債務人履行債務和債權人接受履行的地方。一般而言，合同主要是雙務的，一方負有給付義務時，另一方則會負有相應的對待給付義務作為對價。雙方約定的義務內容不同，履行的方式也不同，履行地點也可能發生相應變化。如上述買賣合同，乙起訴要求甲交付貨物的，甲為履行義務一方，甲地為合同履行地。

　　針對合同多個履行義務，應當依照履行合同主要義務所在地確定為合同履行地，何為主要義務，也要結合合同履行的實體內容來確定，如買賣合同中的主要義務為出賣人轉移標的物所有權的義務和買受人支付價款的義務。主要義務履行地無法確定的，兩個以上合同履行地的法院均有管轄權的，依照《民事訴訟法》第35條的規定確定管轄法院。

　　《民訴解釋》確定了合同糾紛管轄法院的認定規則，使得合同法中關于合同履行地的規定在程序法中充分適用，解決了司法實務中關于能否援引實體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問題的爭論，統一了裁判觀點，有利于減少司法實務中合同糾紛案件管轄權爭議的數量，同時也便于當事人訴訟和法院行使審判權。

　　建筑的合同 篇10

　　為了深化改革，強化安全管理，貫徹“安全第一，預防為主”安全生產工作方針的原則，加強一線管理人員的法制觀念，保障施工生產和職工的身體健康安全，制定此協議書。

　　一、工程項目：

　　1．工程名稱： 造工程橋面裝飾工程

　　2．建筑（裝飾）面積：_________ XX ㎡， 層數：_________ / 層。

　　3．承包單位： 工程項目經理部

　　4．工程造價： 約900 萬元。

　　5．工程開/竣工日期： ___年___月___日至___年___月___日。

　　二、工地安全管理要求：

　　1．認真貫徹安全生產責任制，對職工經常進行教育，提高安全意識，真正落實到全人員、全時間、全過程、全方位的安全工作。

　　2．施工現場按jgj59－99安全檢查標準，每周檢查一次，并留有記錄。

　　3．嚴格執行公司《職業健康安全管理體系》文件，按有關法律法規和所有相關方的要求，實施并保持安全管理體系的`高效運行。

　　4．安全內業資料齊全，做到有施工方案（措施）、安全交底分部位、分工種針對性強，施工人員進場要進行安全培訓教育等。安全內業資料按《天津市建設工程施工現場安全保證資料》的各項要求進行填寫、收集、整理、歸檔。

　　5．杜絕重大傷亡事故的發生；杜絕重大火災事故的發生。

　　三、獎懲辦法：

　　1．工程造價在200萬元以上的，符合安全達標要求，獎勵項目班子500元獎金。

　　2．項目班子在安全生產上做出突出成績的另予嘉獎。

　　3．檢查發現隱患，經提出，整改不及時，針對情節進行處罰，罰款金額50元～500元。

　　4．工地發生重傷、多人及惡性事故，不但要受經濟處罰還要追究安全第一責任人及相關人員的法律責任。

　　5．按照工程情況，簽協議的項目經理要向公司交納工程造價2％的風險抵押金，待工程完工后，安全管理符合要求，公司如數償還風險抵押金。因管理不善或發生工傷事故，按情節酌情扣除部分或全部風險抵押金。

　　四、此協議由質量安全保障部與工程項目承包人雙方簽署。

　　五、補充協議及有關日期：___年___月___日

　　1．補充協議：

　　①按照集團《文明施工管理規定》的要求做好現場的消防工作，項目周查、班組日查。

　　②施工現場整體布局無隱患，臨建搭設無違章。

　　③消防重點部位明確，嚴格動火管理。

　　④內業資料：做到施工方案有防火、防盜措施，對施工班組操作人員作業有書面交底，有自查自改記錄，有應急救援預案。

　　2．本協議自簽發日起生效，竣工結算終止。

　　協議簽發部門： _________ 項目經理部：_________

　　負責人： _________ 項目經理：_________

　　協議簽定日期： ___年___月___日至___年___月___日日

　　建筑的合同 篇11

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　因工程需要，甲方與乙方協商租用乙方的設施材料。甲方承認乙方租賃辦法及設施材料歸還驗收、收費標準，在此基礎上，按照平等互利的原則，為明確雙方的權力關系，經協商一致，簽訂本合同：

　　一、租賃物資數量及價格：

　　二、租賃期限：貨物進場至甲方將貨物歸還。起租期為90天。

　　三、甲方需向乙方交納合同履約保證金____元，保證金應在甲方按約還清物資、付清租金之日一次性退還給甲方。

　　四、租賃貨物驗收辦法：乙方提供的貨物由甲方指定人員在甲方場地點數及質量驗收；驗收合格后在乙方出具的`收料單上簽字起開始計算租費。甲方指定人員為：____。

　　五、租賃貨物運雜費負擔（一次性少于3噸的，裝運費應由甲方負擔）：乙方負責送貨到甲方工地，運費、裝車費由乙方負擔。合同期滿后，甲方應派人員將所租貨物及時送還乙方所在地，并由雙方現場清點總數量，運費、裝車費由甲方承擔。

　　六、租金結算辦法：按實際發貨數量及租用時間（天數）計算租金，每個自然月末結算一次；在次月10日前付清上段租金。如果未能如期支付租金，則應向乙方支付每日0.3%的違約金。

　　七、缺損賠償（賠償費用付清時停止租金計算）：

　　1、鋼管：甲方不得任意截斷。甲方在施工中造成硬彎、硬傷、電焊的損失、丟失短少的應按市場價格賠償。

　　2、扣件：螺絲每短少一套按0。65元賠償，扣件維修上油費按0。3元/套，每短少一套按同類物品歸還時的市場價格賠償。

　　3、絲桿：斷裂、螺桿彎曲變形損壞的做報廢處理，絲桿維修上油費按0。5元/套，每短少一個螺帽按3。6元賠償，每短少一個底座按4。5元賠償，丟失及報廢處理的按同類物品歸還時的市場價格賠償。

　　八、過年期間應正常計算租金，不接受報停。

　　九、甲方退還租賃物時，應參照送貨單上的品種及規格退還，否則乙方有權不予接收。

　　十、甲方所租用乙方的租賃物，其所有權歸乙方所有，未經乙方許可，甲方不得自行轉租或倒賣，如甲方其它項目使用，須經乙方書面同意，否則乙方有權終止合同并收回所有租賃物，所產生的一切費用均由甲方承擔。

　　十一、本合同若發生糾紛，雙方協調解決，不能協商解決的，由乙方所在地人民法院受理解決。

　　十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，當事人簽字蓋章后生效。

　　十三、雙方來往信函，收發料單等為本合同的依據。本合同有效期從簽訂之日起生效，結清物資、經濟手續后失效。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

　　建筑的合同 篇12

　　甲方:(房屋方) 身份證號:

　　乙方:(承包方) 身份證號:

　　甲、乙雙方通過充分了解和協商,本著公平、自愿、誠實、信用的原則,經雙方同意,就下列房屋建筑施工承包事項,簽訂本合同,共同遵守。

　　一、甲方將座落在鴨子塘村陳家院子住房建設工程交給乙方施工建設。

　　二、工程結構:全框架三層。

　　三、工程內容

　　主體工程:為鋼筋混泥土框架結構。甲方將包括地基在內的房屋建筑主體工程承包給乙方(含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內墻粉刷、外墻銀面瓷磚、樓梯間墻面粉刷、屋面和衛生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設等)。

　　四、承包方式:該工程屬于包工不包料,甲方只負責購買建房所需材料,一切工程的施工都有乙方負責。

　　五、施工質量要求 :

　　1、地工基礎:深度:深達硬土層,基礎柱下底面要求深度一致,上平面要求水平一致。

　　2、梁柱樁工程:框架柱要求高度一致,腳柱截面為1.5m1.5m,其他柱截面為0.4m0.3m,梁截面為0.3m0.3m,橫豎對齊(±1cm)。

　　3、墻體工程:砌筑時內外錯縫一般采用水泥漿強度要達到,.砌筑

　　前必須把磚浸水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一塊磚 一鏟灰 一擠實)的要求。

　　4、屋頂現澆板,混泥土C20級。

　　六、工程款結算方式:本工程按每平方米310元整(叁佰壹拾元整)。按實際丈量工程量為準,丈量按樓板面積計算。每層完工付工程款五萬元整(5000.00),主體完工付工程款70%,完工交付使用付剩下30%,。

　　七、乙方包人工、模板、頂架、鐵釘、扎絲、電纜、灰機、攪拌機、防護網等工具機械。

　　八、施工期為:本工程總有效工期為90天,工期開始從 年 月 日起計算,如遇雨天,冰凍天、停電、停水、執法停工,工期順延。

　　九、施工安全:

　　1、乙方應遵守工程建設的施工安全管理規定,嚴格按安全標準規范施工,指派專人負責,采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。

　　2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓,切記安全第一,人人、個個講安全。

　　3、甲方不承擔任何安全事故帶來的.經濟損失和其他損失。事故發生的費用一切由乙方承擔。

　　本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,具有同等法律效力。

　　甲方簽名:

　　乙方簽名:

　　簽訂日期:

　　建筑的合同 篇13

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。

　　一、用具設備

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。

　　三、工程工期

　　1、甲方規定動工時間為____年__月__日至____年__月__日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費20%。

　　四、承包價格付款方式每平方米人民幣大寫：__________元整（__________元），建筑面積按竣工后實際測量為準。

　　第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后甲方付乙方________元

　　第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方________元

　　第三層主體工程完工（第三層樓頂結束）后甲方付乙方________元

　　工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。

　　房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂；墻體傾斜等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。

　　六、安全生產及其它

　　安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的'建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（章）：________________

　　乙方簽字（章）：________________

　　________年____月____日

　　建筑的合同 篇14

　　合同糾紛管轄法院

　　1、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經約定管轄的，以約定為準。

　　2、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

　　3、民事訴訟法第24條

　　因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

　　4、民事訴訟法第25條

　　合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。

　　5、民事訴訟法第38條

　　人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。 人民法院對當事人提出的異議，應當審查。

　　異議成立的，裁定將案件移送有管轄權的`人民法院；異議不成立的，裁定駁回。

　　6、民事訴訟法第241條

　　因合同糾紛或者其他財產權益糾紛，對在我國領域內沒有住所的被告提起的訴訟，

　　如果合同在我國領域內簽訂或者履行，或者訴訟標的物在我國領域內，

　　或者被告在我國領域內有可供扣押的財產，或者被告在我國領域內設有代表機構，

　　可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣押財產所在地、侵權行為地或者代表機構住所地人民法院管轄。。

　　深圳律師：黃華(12年律師經驗)

　　律師咨詢：132，4296，6417(免費)

　　執業律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所)

　　律所地址：深圳市南山區創業路海王大廈A座14層

【建筑的合同】相關文章：

建筑合同04-20

建筑的合同02-27

建筑合同模板04-10

建筑銷售合同03-30

建筑鋼筋合同03-29

建筑采購合同02-23

有關建筑合同02-23

關于建筑合同03-01

建筑包工合同03-15

建筑勞務合同03-08