家庭裝修合同【熱門】
在人民愈發重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的家庭裝修合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
家庭裝修合同1
甲方(委托方)：
乙方(受委托方)：
經甲乙雙方協定，簽定本合同，以共同遵守。
第一條工程概況
1、住宅戶型:室廳
2、施工總面積:
3、委托方式：
(1)包工包料：
其中：木地板由甲方購買，其品牌價格,,質量由甲方簽字認可。如雙另行商定，則電器開關，電線座潔具燈具等材料由甲購買，乙方安裝。
(2)部分包工包料：
(3)工程工期天(不含返修及甲方原因)。自年月日至年月日止。
(4)工程總造價：元(大寫：)。
第二條付款方式
1、甲方分四期向乙方付款：
第一期：簽訂合同之日付工程總造價的15%，計人民幣元，用作備料款和人工費。
第二期：水電工程完工驗收后，付工程款的50%，計人民幣元，用作備料款和人工費。
第三期：木制工程結構主體完工之后，付工程款的30%，計人民幣元，用作備料款和人工費。
第四期：竣工驗收之后，付工程款的5%，計人民幣元。
1、如果甲方沒有及時交納二期或三期款，乙方有權停止施工或解除合同，由此引起的后果由甲方負責，如甲方要求復工，所延工期甲方不得追究。
2、在施工過程中如有變增工程項目，必須先變增工程款損失費。
第三條工程質量
1、工程內容見施工圖報價單，并以報價單為準(見附件一)。
2、甲方自備主要材料及設備清單(見附件二)。甲乙雙方對各自負責采購的材料，設備質量承擔責任。為了確保工程用料質量，乙方在選點材料商采購材料，如有質量問題，均由乙方負責;如甲方自選定材料商，在工程施工中和工程完工后，如有因材料質量引發的質量問題，均由甲方負責(含更換材料費用及維修人工費用)。
3、施工過程的質量控制由乙方全面負責。
4、甲方付清尾款后，乙方開具工程保修卡，工程進行入質量保修期，質量保修期自工程驗收之日起壹年，乙方負責對該工程的非人為損壞進行保修，保修費用由乙方承擔。
5、超質保期工程維修，由甲方自已付費，乙方派員維修。
6、工程質量按武漢市裝飾行業主管部門頒布的驗收標準達到合格。
7、工程竣工后，乙方以書面形式通知甲方驗收，如甲方在十日內無故不驗收，或末辦理移交，強行入住或單獨更換門鎖，該工程視為驗收合格，并且甲方承擔相應的責任。
第四條工作內容
1、甲方的工作
(1)及時辦理項目變更及工程驗收手續。
(2)負責辦理施工手續及確實需要拆改原建筑結構或設備管線的審批手續及圖紙，不得要求乙方強行拆改原建筑物結構及各種設備管線。否則，乙方有權不予執行。凡自行拆改的，乙方不負任何責任。
(3)全部騰空(或部分騰出)房屋，對室內留存的家具及陳設等采取保護措施，同時列出清單。甲乙雙方各留一份以便清點查驗。
(4)及時提供合格的自備等。
(5)提供施工所需要水電并負擔施工期間的水電費，負責協調與物業管理部門及鄰里關系，繳納物業公司的所有保證金及有關費用，如：物業押金、管理費等，保證施工期間不受外界干擾。
(6)甲方及甲方親友如對工程及對乙方有意見均須通過甲方代表(或合同委托人)與乙方協商，并不行干擾乙方的正常經營及施工活動。否則，乙方有權終止合同并追究甲方相關責任，由此造成延誤工期由甲方負責。
(7)乙方協助甲方與有關部門協調，做好現場治安、消防垃圾處理等工作，甲方承擔相應費用。
(8)工程未移交甲方前,甲方未經乙方同意不行強行搬或使用，或更換門鎖，如不聽乙方勸阻，則該工程視為驗收合格，否則造成的一切損失由甲方自己負責。
2乙方的工作
(1)擬定施工方案和進度計劃，嚴密組織，確保工期。
(2)嚴格按照設計圖紙或工藝說明進行施工，保證施工質量。
(3)妥善保護甲方留存在施工現場的家具、陳設以及施工周圍的建筑物、設備管線等。
(4)做好施工現場的治安保工作，處理好與周圍單位(住戶)的'關系。
(5)施工中未經甲方同意及有關部門批準，不行拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(6)工程竣工未移交甲方前，負責對現場的工程成品進行保護，如出現意外損失，在無法確定責任者的情況下，如雙方都有門鑰匙，則雙方共同,負責，如系其他外部原因造成工程成品損壞，甲方則應主動協調外部關系。
(7)組織工程竣工驗收，在甲方付清尾款的前提下，,負責督促施工隊退出現場，提出工程結算并將有關資料遞交甲方審查。如甲方拒不配合驗收、又未交清尾款，乙方有權采取措施拒絕甲方入住或進行室內其你工程。
(8)認真聽取甲方意見，對甲方所提出的問題，必須在內24小時內予以答復。
第五條項目變更
1項目增減：乙方施工期間，甲方提出修改設計或增減速工程項目時，應事先在繼工序前三天與乙方代表聯系，在簽訂項目變更單并交付新增加的工程價款后方肥進行該項目施工，工期隨增加項目量按變更單上所規定的時間順延。甲方未辦妥變更手續，乙方不予受理，按原訂合同內容繼續施工直至完工。凡甲方直接與工人商定更改施工內容所引起的一切后果甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應賠償。
2材料變更：合同確定由此造成的損失，甲方負責彌補。
(1)對乙方已購回的材料，甲方除支付雙向運費外并按材料的20%支付損失等。
(2)對乙方定制的材料，成品或半成品，甲方應按原價賠償乙方。
(3)對于乙方所供材料下合同附件規定的材料等級規格及質量標準不相符的，甲方有權令退換。
(4)甲方自購材料或甲方指定材料商處購買的材料如出現質量問題均由甲方負責。
第六條工期延續
1、甲方要求比合同規定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
2、因甲方未按約定完成份內工作影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的應支付誤工費。
3、因乙方責任，未能按期開工或中途無故停工，影響工期不得順延。
4、因項目變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素影響，導致停工四小時以上(一周內累計)工期相應順延，甲方不承擔工期延誤責任。因此而造成乙方的誤工損失，雙方協商解決。
5、如因質量問題或其它原因，雙方意見不統一，導致無法施工，則雙方不承擔誤工期責任，但工期相應順延。
6、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，甲方承擔其費用，并工期順延，如乙方原因贊成返工，費用及延期由乙方負責。
7、施工中，甲方如未經乙方同意，私自通知工人修改施工內容，所引起的質量責任及影響工期由甲方負責。
8、施工工期跨越國家規定法定假日(春節、五一、十一、元旦)應予扣除工期并注明
第七條違約責任
1、如甲方自購材料或指定材料商處購材料有質量問題，由甲方承擔返工及誤工費用，且合同工期順延。
2、合同生效后，履行期屆滿前，擅自解除合同的一方，給對方贊成的損失超過違約金，還應進行賠償，補償違約金不足的部分。
3、由于一方要求解除合同，贊成對方經濟損失的，按實際造成的損失賠償。
第八條爭議處理
合同履行中發生的爭議，雙方可以通過協商解決。如果協商不能解決時，按下列方式解決：
(1)向武漢市裝飾行業管理辦公室申請調解解決
(2)向公司所在地法院訴訟解決。
(3)如一方不按約定申請解決，而跨越約定，則另一方可不予理睬，如一方不負責任，故意損壞對方聲譽，所引發的后果，另一方可保留追訴權力。
第九條合同修改
1、雙方已達成協議，如有一方要求個性內容，需征得另一方同意并履行手續，簽字后簽訂補充協議，補充協議同本合同具有同等力。
2、合同及補充協議自簽訂之日起生效。工程竣工驗收后，甲方交清尾款，進入保修期，保修期內有關保修條款生效，其余條款終止。保修期滿后全部條款終止。
第十條合同文本
本使同一式貳份，甲乙雙方各執一份，影印件視需要送有關部門。使同及補充協議均需加蓋雙方印章，簽字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝修合同2
甲方：_________________
乙方：_________________
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，甲方決定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：_________________
一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：_________________
1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的'材料必須符合標準。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。
七、安全責任
乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。
八、其他問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
家庭裝修合同3
甲方：
乙方：
甲乙雙方經友好洽談、協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
1.工程概況
1.1工程地址：
1.2施工內容：詳見《裝修預算清單》
1.3委托方式：
1.4開工日期： 年 月 日
1.5竣工日期： 年 月 日
2.工程價款
工程總造價合計人民幣(大寫)(小寫)
3.質量要求
3.1工程使用的主要材料的品種、規格、名稱、工藝經雙方認可，記錄在《裝修預算清單》中。
3.2工程以國家室內裝修標準驗收。
3.3施工過程中，甲方如有特殊質量要求，雙方應填寫確認單。
3.4凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量的問題由甲方負責。
4.材料供應
4.1乙方提供的材料、設備如不符合雙方在《裝修預算清單》中約定的質量要求應禁止使用，乙方提供的主材進場前要得到甲方的認可，得不到甲方認可的材料不得進入工程現場。
4.2乙方負責提供的材料、設備，應及時供應到現場，如延期到達，則工程順延，并按延誤工期處罰。材料經甲方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
5.付款方式
5.1合同一經簽訂，一周內甲方應付合同款的40%，甲方對工程竣工驗收合格后付款55%，剩余尾款待竣工驗收后，并于20xx年12月31日前若無工程缺陷由甲方支付。
5.2施工中如有項目刪減或變動，雙方應簽訂補充合同。
6.工期
6.1如因乙方原因而延期完工，乙方每日按合同額的0.1%作為違約金罰款支付給甲方。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，甲方按合同的0.1%作為違約金罰款支付給乙方。
6.2由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，返工費用由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
6.3在施工中，因工程質量、材料、工藝等問題，雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動協商或要求有關部門調解，盡快解決糾紛，以繼續施工。
6.4施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，工期順延，如因乙方原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
7.工程驗收
7.1根據甲乙雙方確認的`質量標準和驗收為法，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后乙方組織甲方進行竣工驗收，雙方辦理工程結算和移交手續。
8.其他事項
8.1甲方
8.1.1如確實需要拆遷原建筑結構或設備、管線、應向所在地管部門辦理手續，并承擔有關費用。
8.1.2施工中如需臨時使用公共部位，應向鄰居打好招呼。
8.2乙方
8.2.1乙方負責施工現場的安全，嚴防火災、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電物品損壞等事故的發生，一旦發生，要盡快修復，并承擔相應責任。
8.2.3在裝修施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日起算，為期兩年。
9.違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同給對方造成損失由違約方承擔。
10.爭議的解決
10.1本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
10.2當事人不愿通過協商解決可以按照本合同約定訴諸法律。
11.合同的變更和終止
11.1合同經甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需要變更合同內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同一方以書面形式提出，并按合同總價款的10%支付違約金，辦理終止合同手續。
11.2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，并提出向另一方賠償損失的辦法，經雙方同意，辦理清算手續，并訂立終止合同協議后，可視為本合同解除，如雙方沒有同意，任何一方不得單方面解除合同。
12.合同生效
12.1合同附件、補充合同、來往信函與本合同具有同等的法律效力。
12.2合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方簽字： 乙方：
年 月 日 年 月 日
家庭裝修合同4
裝修合同就是為了房屋裝修而簽訂的合同。這個合同是依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的實際情況，在雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成的協議。
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同
發包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(姓名)：
民族：
住所：
身份證號：
聯系電話：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業執照號：
住所：
法定代表人：
聯系電話：
建筑資質等級證書號：
本工程設計人：
聯系電話：
施工隊負責人：
聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程戶型:
1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5工程承包，采取下列第 種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實際工作日計算);
開工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
1. 7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣) 金額大寫:
(2) 報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3) 報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)甲方自行設計的.，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4.6不得有下列行為：
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
家庭裝修合同5
業主（以下簡稱甲方）：
聯系電話：
施工隊（以下簡稱乙方）：
聯系電話：
甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、 工程概況
工程地址：
房屋概況： 室 廳 衛 陽臺 廚
二、 價格
清包工費：
元，大寫：
包括 水電工, 木工, 瓦工, 油漆工 ,垃圾清運費 ,材料搬運費
三、 付款方式
1、進場第一天付10%，水電管線排好經驗收合格后付20%，泥木類工程完工，驗收合格后20%，全部完工驗收合格后40%，竣工之日后3個月5%，6個月5%。
2、全部驗收合格后一年內如無質量問題發生，甲方提供乙方5%-10%的獎勵。
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作
2、 甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、 材料
1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失，其中大宗用料乙方須提前七天提報
2、 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用
3、 對于列入附件3“乙方可臨時采購的材料清單”中的輔料，乙方可在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票
4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失
5、 乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性
6、 乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場
7、 乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作
9、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除
10、工人有責任節約材料，超出合理范圍的視為惡意浪費，乙方須承擔相應損失。
六、 工期
從
年 月 日起至
年 月 日止，工期為
天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應日日清
3、 垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、 未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜
3、 甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用
4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的'相關損失由乙方自行承擔
5、 乙方指定由
為工地現場負責人，聯系電話
，替補負責人為
，聯系電話
。
6、 在合同價內，乙方應提供
人次跟隨甲方挑選材料
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員
8、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費
2、 因工具所產生的易耗品（如鉆頭、鋸片等）由甲方承擔，在工程完工后結算
十一、工地現場管理
1、 現場禁止使用明火
2、 現場禁止吸煙
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置
4、 工人著裝必須干凈整潔
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在一年內無償維修，水、電保修期為兩年。在保修期內，損壞后經過修理部分，保修期順延，但最多不超過3年，保修期內費用由乙方全部承擔。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在24小時內趕到并維修
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除
十三、合同附件
1、 施工項目清單
2、 施工要求
3、 乙方可臨時采購的材料清單
4、 施工圖紙
十四、合同爭議
1、 出現爭議甲乙雙方先協商
2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十五、附加條款
1、 乙方應嚴格按照《住宅建筑裝飾工程技術規程（DBJ08-62-97）》和合同附件《施工要求》進行施工。因未按以上內容進行施工而造成的損失由乙方負責。
2、 本工地在施工期間，施工人員的人身安全由乙方負責。
3、 乙方應負責施工現場的安全管理，防火、防盜，嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種，嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。
4、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
5、 乙方如違反2、3的規定，造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。
6、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生，引起財產損失的，由乙方負責修復及賠償。
甲 方：
乙 方：
身份證號碼：
身份證號碼：
簽 章：
簽 章：
簽約日期：
簽約日期：
家庭裝修合同6
裝修的效果好壞，又與裝飾公司的優劣有密切關聯。所以裝修業主與裝修公司洽談時，要掌握一定的技巧，這對家居裝修起到十分重要的作用。
1.初步接洽家裝公司
目前裝飾公司的報價方式有兩種：一種是業主報出想投入多少錢，由裝飾公司結合業主的要求，開始設計和報價;另一種是業主提出居室裝修的具體要求，由裝飾公司報出實現業主的要求要花多少錢。
許多消費者都愿意采用第二種洽談方式，其目的是為了避免裝飾公司把“底”探走。消費者都想讓裝飾公司先報價，自己也有個比較和還價的余地。
其實，所有正規的.裝飾公司的利潤率都相差無幾，所不同的是設計力量和售后服務有好有壞。業主這樣做只會耽誤自己的時間，從而拖延施工進度。所以在與裝飾公司開始接觸時，最好直接將自己準備花多少錢，想達到什么樣的效果，向裝飾公司表達。如果裝飾公司同意承接業主的家庭裝修工程，才能進入具體的設計、報價和協商階段。
2.了解裝飾公司工程及施工資格
和裝飾公司洽談時，要了解裝飾公司的工程施工資格。裝飾公司必須有進行裝飾工程施工的資格，還要檢查該公司的營業執照。此外，公司有無正規的辦公地點，是否能出具合格的票據等，都是需要仔細考察的。室內設計師的水平和資歷，直接關系到設計水平的高低，所以要對這家公司的設計師詳盡詢問。如果是朋友介紹，可以通過熟人來了解公司的情況。但有時親朋好友并不是這方面的“行家”，難免會有“誤導”，所以還是要親力親為。
3.確認設計討價還價
在業主與裝飾公司達成初步意向之后，裝飾公司就要了解業主的具體要求，并進行實地測量。隨后，公司會將設計圖，以及一張詳盡的報價單交給業主，上面列有非常具體的用料和施工量。
業主拿到這份材料之后，首先要看設計是否符合自己的要求。業主當然可以請設計師來解釋這份設計方案，比如說一些空間的處理，材料的應用等。在確認了設計方案之后，還要仔細考察報價單中每一單項的價格和用量是否合理。
4.杜絕裝修合同漏洞
在認可了報價之后，正規的裝飾公司還要和業主簽訂一份施工合同或協議書。在這份合同中，業主要注意以下3個問題：
1.合同中必須寫明裝修的具體要求和完工日期。有的消費者在簽訂合同時，沒有注意這兩點，給某些裝飾公司粗制濫造和拖延工期埋下了“伏筆”。
2.在合同中必須注明使用的裝飾材料的具體品牌或型號，以防裝飾公司以次充好。
3.合同中有關保修的條文是必不可少的，而且要分清責任：如果屬于施工或材料的質量問題，裝飾公司應承擔全部責任;如果屬于用戶使用不當，雙方可協商處理。
5.考察施工隊
裝修質量的好壞，很大程度上取決于施工隊的素質。所以在裝修之前，業主還要考察一下裝修公司所用的施工隊。
從目前情況看，在全國各大城市從事家庭裝修的施工隊，絕大部分都是外地人員。目前裝飾工程電動化程度很高，一般有實力的施工隊為了提高質量和效率，都開始使用電氣泵、射釘槍等工具。因此業主從工人使用的工具上，就可判斷施工隊是否具有相應的素質。
家庭裝修合同7
甲乙雙方就____年____月____日簽訂的家庭居室裝飾裝修施工合同未盡事宜，經過友好協商，訂立本補充協議。
1、 本工地在施工期間，施工人員的人身安全由乙方負責。
2、 乙方應負責施工現場的安全管理，防火、防盜，嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種，嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。
3、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
4、 乙方如違反2、3的規定，造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。
5、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生，引起財產損失的，由乙方負責修復及賠償。
6、 本工程保修期為兩年，自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，損壞后經過修理部分，保修期順延，但最多不超過____年，保修期內費用由乙方全部承擔。
7、 乙方應在接到甲方報修電話的____小時內做出響應，在____小時內到達現場。如果由于乙方施工質量問題而導致報修，在甲方報修以后____小時內仍未能解決問題，甲方可以先行修繕，并就因修繕支出的費用，自支付該費用之日起至乙方實際履行質量保證責任止的期間，按照中國人民銀行同期貸款利率，要求乙方予以賠償。
8、 為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單，并注明該所需材料的數量。實際施工中，該材料數量的損耗不得超過____%。
9、 合同簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的`項目應在該項目施工前____天由乙方確定和提交，經甲方簽字確認后開工，乙方自行增加的項目和未經甲方確認超過工程量____%的部分，發生的費用和返工費用由乙方承擔。
10、 本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供，相關費用已包含在合同總價內。
11、 甲方提供材料運到樓下交貨，由乙方負責搬運至樓上施工，搬運等相關費用已包含在合同總價內。
12、 增加、減少的工程項目，在施工驗收完成后一次結清。
13、 雙方爭議協商解決不成時，任何一方均可根據中國法律的有關規定，向有管轄權的人民法院提起訴訟。
14、 本協議自甲乙雙方或其授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、 本協議一式兩份，甲、乙各持一份，具有同等效力。
本補充協議于____年____月____日訂立。
甲 方：
乙 方：
法人代表或授權代表：
家庭裝修合同8
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規的規定，為保護雙方權益，結合本工程的具體概念，雙方在平等自愿的情況下達成如下協議，共同遵守。
一、概況：
1、裝修施工地點：
2、承包方式：
3、本工程總價格為(大寫)元，小寫：
(如有增加或減少工程量，以及變更裝修材質的，經雙方協商認可，在原有的工程總造價中增加或減少相應的費用)
二、關于工程總量及材料的使用標準
三、工程付款方式
(雙方款項往來，均應出具收據，不開發票，甲方不得在規定時間內拖延付款，本工程不含質保金)
四、關于雙方權利和義務
由于乙方施工原因影響質量的'，責任由乙方承擔。 1在施工中應注意保護原有的設施，不慎損壞負責維修，施工現場不得有隱患，施工時應注意安全。
2、甲方在乙方施工工程中有監督的權利，乙方在征求甲方許可情況下完成施工，事后甲方若要改動返工的，返工及材料費用由甲方自行負責。
3、若由甲方提供材料，設備質量不合格的，而影響工程質量返工人工費用由甲方承擔。
4、甲乙雙方應為本工程提供有利條件，相互配合，減少返工浪費，保證工程質量順利完成，合同經雙方簽字后生效，雙方必須嚴格遵守，任何一方要終止凳的，提出方必須付10%的違約金，經雙方同意辦理清算手續，解除合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：電話：
乙方：電話：
年 月 日
家庭裝修合同9
發包方：_____
承包方：_____
為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。
第一章合同背景
第一條施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章施工內容
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下：
廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____
房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____
廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____
衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____
其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____前款沒有說明的，依作為本合同附件的《裝修施工圖》確定。
第四章材料、設備和價款
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件的《主要材料報價單》、作為本合同附件的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用
甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用
第十四條該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。
第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。
第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章付款方式
第十七條工程款按以下方式支付：
本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款
完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款
竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章結算
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第七章工程進度
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章施工
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條工程執行08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的.約定。
第二十六條施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。
第三十二條施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章驗收
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收，可能導致乙方延誤工期的，乙方可以組織人員驗收，甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的，乙方應當按要求辦理復驗，復驗合格的，復驗、返工費用由甲方承擔，工期予以順延。
第三十四條工程竣工后，乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收，甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收，驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署作為本合同附件的《工程質量驗收單》和作為本合同附件的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的，應當及時通知乙方另定驗收日期，驗收合格的，甲方承認原竣工日期。
第三十五條乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的，不得因甲方已經或未按照本合同第三十三條、第三十四條的規定驗收，免除賠償責任。
第十章保修
第三十六條工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章違約責任
第三十七條甲方違反本合同第十七條第一款的規定，每逾期1日，應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十八條乙方違反本合同第二十二條的規定，每逾期一日，應當支付對方_____的違約金但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第三十九條乙方違反本合同第二十五條、第二十七條的規定，甲方有權解除本合同，并要求乙方賠償損失。
第四十條乙方違反本合同第二十九條第一款的規定，甲方有權要求乙方重做或解除本合同，原工期不變，造成甲方損失的，乙方應當賠償。
第四十一條甲方違反第三十四條第二款的規定，造成乙方損失的，甲方應當賠償。
第四十二條本合同生效后，任何一方要求終止合同的，經結算已完成的工程款，提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后，本合同終止。
第十二章其他
第四十三條雙方因履行本合同發生爭議，協商不成的，選擇以下第_____種途徑解決：
向_____仲裁委員會申請仲裁
向人民法院起訴。
第四十四條本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
甲方：
身份證號碼：
委托代理人
身份證號碼：
郵編：
地址：
電話：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
身份證號碼：
地址：
電話：
郵編：
日期：____年__月__日
家庭裝修合同10
甲方：____________
身份證號：____________
乙方：____________
身份證號：____________
在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：
一、裝修施工地點：縣鎮村1號
二、工程內容：
1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。
4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨xx泥漿。
三、承包方式：包工不包料，xx電由甲方提供。乙方為單包工的.方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元(捌拾貳元整)。
四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。
合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。
五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。
六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
七、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
聯系電話：
聯系電話：
________年____月____日
________年____月____日
家庭裝修合同11
合同編號：_______________________________
發包人(甲方)：____________________________
住 所：____________________________
委 托 代 理 人：____________________________
電 話：____________________________
承包人(乙方)：____________________________
住 所：____________________________
營 業 執 照 號：____________________________
法 定 代 表 人：____________________________
電話：____________________________
委 托 代 理 人：____________________________
電話：____________________________
本 程 設 計 人：____________________________
電話：____________________________
施 工 負 責 人：____________________________
電話：____________________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：____________________________
第一部分 工程概況
第1條、工程地點：____________________________________________________________________________________________________________________
第2條、工程內容及做法
(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式：____________________________雙方商定采取以下承包方式：____________________________
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-______%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款：____________________________本合同工程造價為(大寫)：_____________________________________________________________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見****裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)___ ____元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發包人義務
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：____________________________搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
第3條、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
第4條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見***裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的.材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：____________________________
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發包人同意工期順延的其他情況;
(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
(4)客戶須知中第三點的情況之一。
第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。
第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：____________________________
(1)__隱蔽工程驗收__;
(2)__水電工程完工__;
(3)__瓦作工程完工__;
(4)__中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算__;
(5) 油漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見****裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見****裝修工程結算單)。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見****裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：
1 防水工程出現3處以上滲漏;
2 暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
3 墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2以上的涂料表層脫落;
4 吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
5墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
6 地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外);
木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見****裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 其他約定事項：____________________________
第十六部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包人(簽字)：____________________________承包人(蓋章)：____________________________
法定代表人：____________________________委托代理人：____________________________
日 期：____________________________日 期：____________________________
家庭裝修合同12
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、協議內容：甲方委托乙方對房屋進行裝飾施工。
二、房屋地點：__。
三、房屋總面積__平方米。
四、施工內容：
五、裝修工程總造價人民幣__元，大寫__元整。
六、分期付款方式：
首期：甲方先付__元訂金給乙方；
二期：工程完工后__天內進行驗收報告，合格后甲方再付__元給乙方。
七、工程完成期限：本工程工期限20__年__月__日前，如果到期還沒完工甲方有權對乙方按每天工程總價格的__%罰款、
八、乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方關，由乙方自負，乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故，與甲方無關，乙方自負。
九、精心施工、認真負責、打造精品工程、保質保量完成任務。
十、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方應提前給乙方協商，乙方可另計單價。
十一、違約責任：
本協議雙方協商簽訂后共同遵守，甲方有意違約，應提前給乙方協商，如乙方不同意，甲方必須賠償，乙方工程造價價格__%作為違約金，另外已經完工的'合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。
乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方工程總款的__%作為違約金。
十二、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為x年。
十三、協議到期，甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商，本協議及附件共四頁一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方在合同有效期內，如發生糾紛，原則上采用和平協商，如協商不成可向當地人民法院提交訴訟解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝修合同13
委托方：
承接方：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：
____區____街____單元____室
二、形式結構：
____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、四個房間地面鋪設80__80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25__40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30__30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30__30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料，和施工期間的`午餐供應，乙方負責施工。
五、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：
材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式：
為確保工程質量，暫扣500元押金，___年___月___日至___年___月___日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
甲方：________________
簽字：________________
聯系電話：________________
乙方：________________
簽字：________________
聯系電話：________________
___年___月___日
家庭裝修合同14
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的`修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程�！都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程�？梢�，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有：
(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方�，F孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。
家庭裝修合同15
立協議人 為裝修*****房屋(四小區10-2-12)，經 ***(以下簡稱乙方)
雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協議由***起草。
一、工程項目：
1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的`門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
二○xx年八月二十日至二○xx年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。
甲方：________________ 乙方：________________
簽字(蓋章)： ________________ 簽字(蓋章)：________________
_________年_______月________日 _________年_______月________日
【家庭裝修合同】相關文章：
家庭居室裝修合同03-10
家庭裝修合同03-07
家庭簡單裝修合同10-18
家庭房屋裝修合同03-14
家庭裝修合同05-25
家庭裝修合同【熱】03-24
【薦】家庭裝修合同03-17
【精】家庭裝修合同03-18
【熱】家庭裝修合同03-18
最新的家庭裝修合同04-04