公司鑄件承攬加工合同

時間：2025-01-28 07:54:12 合同我要投稿

相關推薦

公司鑄件承攬加工合同

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的公司鑄件承攬加工合同，歡迎閱讀與收藏。

公司鑄件承攬加工合同

公司鑄件承攬加工合同1

　　定作方：_______________營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

　　承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

　　_______年______月_____日

公司鑄件承攬加工合同2

　　1、前言

　　經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　　(1)供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根(￠30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

　　(2)乙方職責

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)

　　(3)甲方職責

　　每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

　　向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料，件數，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術要求。

　　技術要求

　　(A)鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　　(B)鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。

　　(C)鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　　(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　　(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

　　(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。

　　3、價格

　　(1)鑄件價格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規格鑄件價格雙方協商定

　　4、結算方式：

　　(1)鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

　　(2)鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。

　　(3)鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。

　　5、交貨期

　　(1)乙方嚴格按甲方提供的`清單、周期進行鑄件并及時交貨。

　　(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　　(3)特殊規格雙方協商定。

　　6、驗收

　　甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

　　7、質量保證：

　　甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　　(1)當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　　(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權力和義務的轉讓：

　　乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　　(1)發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

　　乙方無正當理由不按期制造投入時。

　　實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

　　乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。

　　(2)發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

　　甲方沒有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　_____年_____月_____日

公司鑄件承攬加工合同3

　　委托方：____________________(以下簡稱甲方)

　　加工方：____________________(以下簡稱乙方)

　　依據《_____________》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的'，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。