產品承攬加工合同
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編精心整理的產品承攬加工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
產品承攬加工合同1
法定代表人:
承攬方:
法定代表人:
定做方委托承攬方加工_____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規定由定做方委托承攬方承攬加工,并將全部加工成品交付給定做方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1定做方和承攬方一致同意,僅限于向承攬方委托加工其當前及未來能夠批量生產的產品,對于無法批量生產的產品,雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
3.1按照雙方確認的樣品質量標準作為檢驗合格的依據,經檢驗,定做方有權拒收任何不符合該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需為每件產品提供產品合格證。若國家或行業標準另有規定,則按相應標準執行,承攬方應提交完整的成品及相關資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂單形式將訂貨信息通過傳真或快遞發送給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在____個工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量____套以上,特殊產品,指非承攬方常規產品(常規產品指定做方對承攬方現有產品未作改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。
4.3定做方需指定訂貨負責人,訂單須由該負責人簽字或加蓋定做方公司公章方為有效,否則承攬方不予認可。
4.4定做方通過傳真的方式向承攬方發送訂單并經確認后,與本合同具有同等法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方需支付該訂單總額的____%作為預付款給承攬方,剩余____%則在定做方驗收貨物后____天內結清給承攬方。
5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等信息,具體包裝以實際訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1定做方應按照合同約定的時間、數量、質量和規格提供原材料,承攬方需按合同規定及時進行檢驗,如發現不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料,也不得在修理物品時偷換零部件。
6.2承攬方必須按照合同約定選用原材料,并接受定做方的檢驗。若承攬方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做質量,定做方有權要求重作、修理、減價或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在按定做方要求工作期間,如發現提供的圖紙或技術要求不合理,應及時告知定做方;定做方應在規定時間內回復并提出修改意見。若承攬方在規定時間內未收到答復,有權暫停工作并及時通知定做方,由此造成的損失由定做方賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,如圖紙和技術資料有變更,承攬方應及時通知定做方,經定做方確認后方可繼續按訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1根據合同約定的質量要求、圖紙和樣品進行驗收。
9.2承攬方需提交每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的相關證書。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物的期限應按合同規定執行。任何一方如需提前或延期交(提)定做物,須事先與對方協商一致,并按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自行送貨的以定做方接收日期為準;委托運輸部門運送的,以承運部門簽發戳記日期為準;定做方自提的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方需在通知中預留足夠的途中時間;雙方另有約定的,按約定方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發貨方應確保所提供原料或加工制成品的包裝結實,并保障運輸過程的安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品的運輸及保險費用,由承攬方承擔。
十二、加工貿易手冊、原料進口及產品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方報價泄露給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意依據國家規定采取技術手段保護計算機中的數據,以防第三方輕易獲取上述數據。
13.7雙方確認,定做方提供的包含工業秘密和技術秘密的文件均在此保密義務范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
13.10應謹慎處理專為生產發送的樣品,并且不得讓任何第三方輕易獲取。僅在執行訂單時方可使用照片、掃描或其他光學記錄手段。嚴禁將上述物品轉交給任何第三方。完成訂單后,上述樣品應無需請求立即退還給定制方。
13.11承攬方及其合法繼承人,若同意以樣品、文件或摘錄、零件形式交付內容,則不得將其用于向任何第三方或自身市場進行生產制造。
13.12在生產訂單過程中,定做方與承攬方共同研發的成果及其技術秘密應歸定做方所有,未經定做方許可,承攬方不得擅自使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方有權在任何時候檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2定做物或完成工作的數量不足合同規定,但定做方仍需的,承攬方應予以補齊,補交部分按逾期交付處理;若少交、遲交部分定做方不再需要,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當參照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方支付違約金)以報酬計算的,每逾期一日,按逾期交付部分的`報酬總額的千分之一支付違約金。
14.5未經定做方許可,提前交付定做物,定做方可以拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的‘違約金’。
14.7異地交付的定制物不符合合同約定,暫由委托方代為保管時,應向委托方支付實際產生的保管、保養費用。
14.8實行代運或送貨的定制品,若錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運至指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定制品的責任。
14.9因保管不當導致定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失的,應賠償定做方因此遭受的損失。
14.10未按合同規定的方法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不合格而未在合同規定的期限內通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量和數量負責。
14.11擅自替換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方需賠償由此造成的損失。若定做方要求重做或重新修理,承攬方應按定做方要求辦理,并承擔逾期交貨的責任。
14.12承攬方若違反上述保密義務,應賠償定做方全部損失,并額外支付合同金額20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同約定的履行期內,因不可抗力導致本合同無法履行時,可免除違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗力因素,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生后二十四小時內通知對方,并辦理相關手續。
16.2如承攬方在約定交貨期遲延的十五日內仍無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,若三十日內未能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日按未退金額的千分之一向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交______方所在地的人民法院裁決。
本合同自______年____月____日起生效,履行完畢后自動失效。在合同有效期內,雙方不得隨意變更或解除合同。若合同中有未盡事宜,雙方應協商一致,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式兩份,委托方和承攬方各持一份;合同副本一式____份,交____________(如需鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
產品承攬加工合同2
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
一、產品名稱、型號、數量、金額
簽訂時間:___年___月___日
產品名稱___
規格型號___
計量單位___
數量___
單價___
總金額___
合計人民幣金額(大寫):___
二、質量要求、技術標準由定做方負責,并對其質量承擔相應責任的.條件和期限:
三、交(提)貨時間___
四、交(提)貨地點、方式:___
五、運輸方式及到達站港和費用負擔:
六、合理損耗及計算方式:
七、包裝標準、包裝物的供應與回收:
八、驗收標準、方法及提出異議期限:
九、結算方式及期限:
十、違約責任:
十一、解決合同糾紛的方式:
十二、其他約定事項:本合同加蓋公章(簽字)后通過傳真方式簽訂即生效,其效力高于任何書面或口頭協議。
定作方
單位名稱:
(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬方
單位名稱:
(章)
單位地址:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
稅號:
鑒(公)證意見
經辦人:
監(公)證機關(章)
___年______月___日
【產品承攬加工合同】相關文章:
產品加工承攬合同11-06
【優選】產品加工承攬合同11-26
(集合)產品加工承攬合同01-05
產品加工承攬合同范本04-21
產品承攬加工合同書02-29
產品承攬加工合同范本11-22
產品加工承攬合同通用樣書05-07
產品承攬加工合同書[精]04-29
(精品)產品承攬加工合同書10-23