裝飾施工合同

時間：2024-12-23 07:12:19 合同我要投稿

裝飾施工的合同推薦度：
裝飾施工合同推薦度：
裝飾工程施工合同推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
住宅裝飾裝修施工合同推薦度：
相關(guān)推薦

裝飾施工合同范本集合（2篇）

　　隨著法律知識的普及，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編整理的裝飾施工合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝飾施工合同范本集合（2篇）

裝飾施工合同范本1

　　甲方：

　　乙方：裝飾公司

　　甲方委托乙方套房裝飾裝修工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂以下合同條款：

　　一、工程項目及內(nèi)容：

　　鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝等工程，詳細內(nèi)容見乙方提供的，經(jīng)甲方認可的.施工說明及工程預算書。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、工程造價：

　　四、工程款項結(jié)算方法：

　　乙方進場5天內(nèi)，甲方應先預付給乙方50%工程款即(人民幣——元)，工程完工驗收后，一個月之內(nèi)付清余款(即人民幣——元整)。

　　五、乙方必須按質(zhì)按量按時和遵守國家有關(guān)規(guī)定進行施工，如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工，而造成施工項目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料費、人工費由乙方自行解決。如在施工期間，甲方提出更改正在進行或已完工的工程項目，更改所使用的一切材料費、人工費均由甲方承擔。

　　六、甲方如在施工期間提出增加施工項目或更改使用材料的，必須經(jīng)甲方負責人或技術(shù)員簽認可。

　　七、交付使用日期：總施工期為天，即由年月日至年月日。如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進行正常施工的所誤日期順延。

　　八、其它約定事項：

　　九、本合同連同乙方提供給甲方認可的施工說明和工程預算書，具同等法律效力。

　　十、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，各執(zhí)為據(jù)。

　　十一、本合同自雙方簽后即發(fā)生法律效力。

　　甲方：乙方：裝飾公司

　　代表：代表：

裝飾施工合同范本2

　　委任單位：____________

　　施工單位：____________

　　就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：___________________________

　　二、工程地點：________________________

　　三、工程項目內(nèi)容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工

　　五、工程造價為人民幣：____________________________________

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴格按設(shè)計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2.乙方負責裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，增改項目對施工所造成的'損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負責。

　　5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質(zhì)量

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。

　　3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。

　　4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。

　　十、工程驗收

　　由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。

【裝飾施工合同】相關(guān)文章：

裝飾公司施工合同裝飾公司施工合同范本07-19

裝飾施工合同08-25