- 相關推薦
承攬安裝電線電纜合同
隨著人們法律意識的加強,合同在生活中的使用越來越廣泛,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編精心整理的承攬安裝電線電纜合同 ,僅供參考,大家一起來看看吧。
承攬安裝電線電纜合同 1
需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著互惠互利的原則,根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經協商一致,甲方與乙方采取長期戰略合作的開發形式,甲方委托乙方開發制作產品,達成如下合作協議;
一、制作項目、數量、金額:
甲方委托乙方開發制作六芯電纜插頭模具,生產6套六芯電纜插頭設備(每套包括3個短接相鄰堵頭,6個插頭)。產品開發制造合計金額:人民幣____元整,大寫____元整。
二、圖紙及技術資料的提供:
1、乙方按照甲方要求負責模具設計和產品加工。
2、產品開發費用由甲方支付。
三、產品制造工期:
產品制造工作期為________天,于___年___月___日前提供全部設備,并保證設備合格。
四、產品驗收以及產品驗收交付:
1、乙方向甲方提交該項目的'研究成果為總體設計方案、全套工程圖紙、產品清單。
2、交付6套六芯電纜插頭設備。
五、產品收貨及不合格處理:
乙方所交設備經甲方驗收合格方可收貨。驗收產品不合格的,由乙方修正或重做,由于乙方原因制件不良而引起的修改、制作的一切費用由乙方承擔,交貨期不變。
六、項目合作費及支付方式:
該項目六芯電纜插頭產品開發的項目合作費由模具開發費元和6套六芯電纜插頭設備費用元兩部分組成。
費用支付方式:
1、合同簽訂日內,甲方向乙方支付該項目產品開發費,即__元作為定金;
2、貨物收到后日內,甲方向乙方支付剩余款項,即__元。
七、知識產權保護以及商業保密承諾:
1、本合同規定開發模具所有權及知識產權為甲乙雙方所共同。
2、合同簽訂兩年內,雙方承諾并保證,產品技術不轉讓、不泄露。
3、乙方可以在市場上銷售此產品,甲方無需按市場價購買,乙方必須始終按成本價給甲方供貨。
4、知識產權未盡事宜由《知識產權保護協議》規定。
八、違約責任:
1、乙方不能按期交貨的,每延遲一天甲方可按開發產品總造價的____%金額作罰金。
2、乙方不能交貨的,本合同終止,乙方須向甲方倍返還定金。
3、產品在使用過程中,不能達到合同規定要求的,由乙方負責修理或重作的費用開支,經天內維修或重作,也不能達到合同規定要求的,乙方賠償甲方損失。
九、本合同一式二份,甲方乙雙方各持一份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
______年____月____日
承攬安裝電線電纜合同 2
定作人:
承攬人:
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規規定,本著平等自愿、誠實守信原則,雙方經充分協商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議:
第一條:工程名稱
乙方承攬的 境內電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點
第三條:工程價款及付款方法
1、工程價款按量計價,其中電纜按1元每米計價,上述計價均按人民幣計價。
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方,支付方式為:現金。
第四條:工程期限
施工期限為 年 月 日開始至 年 月 日結束,施工期限為 個月。
第五條:工程質量標準
乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定,同時也應符合甲方的.要求。
第六條:承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料,乙方準備施工設備及相應人員,甲方負責提供施工所需的材料。
第七條:甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現場,施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協議履行付款義務。
第八條:乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后,應嚴格遵守甲方的規章制度,不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關保險,做好安全保障措施,如出現安全事故,由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工,按期竣工?⒐ず螅逄靸劝匆幎▽⒖⒐べY料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料,如因甲方未能按時提供材料,導致乙方工期延長,乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的,乙方負責賠償同種規格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應按日支付違約金,每日違約金為合同總價款的1‰、
3、乙方應按期完工,未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔違約金人民幣: 元整。
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。
第十一條:乙方簽字確認的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協商解決,可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議,協商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日
承攬安裝電線電纜合同 3
甲方:
乙方:
為更好地開拓市場,利用各自的資源優勢,現甲乙雙方本著互惠互利的原則,就乙方在經銷甲方生產的“縱覽牌”系列產品的事宜,經過友好協商,達成協議如下:
一、合同授權、期限及任務
1、甲方授權乙方為縱覽牌電線電纜(不含“縱覽牌防火家裝線”)系列產品的 工程 經銷商,負責以上產品在 廣西 省(自治區) 南寧 市 區域內(含下屬各縣、區、鄉鎮)分銷網點的工程建設項目銷售及競標等相關業務事宜。
2、授權期限等同合同期限為一年,即從 20__ 年 1 月_ 1 日起至 20__ 年_12 月_31日止。
3、乙方在授權經銷內完成銷售任務 萬元,月均銷量不低于 萬元。
二、甲方的職責
1、甲方保證生產的電線電纜系列產品的質量必須符合國家或行業有關標準;
2、甲方產品出廠時必須附“產品合格證”,如因產品質量問題,甲方負責產品“三包”及承擔因此造成的經濟損失;
3、甲方協助乙方實施投標工作,并提供廠家相關的資質證明材料;
4、甲方根據乙方訂貨單,及時安排生產發貨;
5、如遇原、輔材料漲落,產品價格變動,甲方調價后須及時向乙方公布調價信息,乙方在收到甲方調價信息后,按照新的價格結算。
三、乙方的職責
1、乙方必須積極推銷甲方旗下的“縱覽牌”電線電纜系列產品,確保完成或超額完成約定的銷售任務。
2、甲方根據乙方的訂單按時保質保量發貨到乙方指定地點時,乙方及時安排卸貨并承擔卸貨費用,并應當場驗收該批貨物的數量、外觀質量,如有異議須于收貨之時提出,乙方或乙方指定的收貨單位(提交委托收貨手續,如未提交的視為乙方已經收到貨物)在甲方發貨清單上簽字的,即視為確認收到與發貨清單上規格型號及數量一致的產品。
3、乙方獨自承擔所售出產品貨款回收的風險和責任(包括乙方委托甲方以甲方名義直接與客戶簽定的合同所產生的貨款),其風險與甲方無關,乙方仍然按本合同的約定與甲方結算貨款。
4、乙方須認真配合甲方的對賬需求,按月與甲方對賬,并完成對賬單的簽章確認。否則,甲方有權向乙方停止供貨或單方中止合同。
5、乙方承諾嚴格執行甲方制定的工程項目備案管理制度、市場價格管控政策、區域管理政策、不低價銷售、不竄區域供貨,不向被甲方列為黑名單的客戶供貨。如有違反,乙方愿接受甲方的處罰,并同意甲方從銷售折扣折讓中扣除違規罰款,而且有權向乙方停止供貨或單方中止合同。
四、雙方履行合同中的.特別約定
(一)本合同的生效條件
合同簽訂7日內,乙方將首批預存貨款 萬元打入甲方指定銀行賬戶,本合同方可生效。
(二)產品結算價格及付款方式
1、貨款結算
經銷產品預存貨款金額銷售結算價格優惠政策
“縱覽牌”電線電纜系列產品( )萬元享受甲方價格表下浮( )%
( )萬元享受甲方價格表下浮( )%
( )萬元享受甲方價格表下浮( )%
2、支付方式
(1)乙方采取預存貨款進貨的方式向甲方訂購縱覽線纜產品,自合同簽訂之日起7日內向甲方指定賬戶按上表預存相應金額貨款,可享受甲方按上表相應優惠政策進行銷售開單結算,如當月或單次乙方向甲方進貨金額超過預存貨款金額,乙方須向甲方指定賬戶補齊貨款金額方可按既定優惠政策提貨,如乙方預存貨款發貨用完之后7日內乙方須再按上表選擇相應的預付貨款金額,方可享受相應的銷售結算優惠政策;
(2)乙方向甲方已經下訂單,且甲方已生產出貨物成品的,,甲方通知乙方后5天內提完貨物,如乙方逾期提貨,甲方從第6天起向乙方收取每天 元的倉儲占用費;如乙方超過三個月仍未能安排提貨的,甲方將向乙方發出《扣款通知》,優先從乙方的預存款或任何來款中扣回該筆貨款。
(3)甲方根據乙方提交的產品訂單和合同約定的結算價格給乙方(或客戶)開具銷售清單。如乙方需定制工程線纜等產品的,乙方應需向甲方支付定制貨物總額的30%作為定金,定金也可從乙方預存貨款中收取,如預存貨款余額不足支付定金的,乙方應須足額向甲方補齊定金,交貨前乙方付清全部貨款后,甲方可以安排發貨;如乙方中途變更或取消訂單的,造成甲方已生產的定制類貨物無法銷售出去的, 30%的定金將不予退回。
(三)市場管理約定
1、 項目信息備案管理
為維護市場秩序,保護甲乙雙方的合理合法權益,對工程線纜銷售所涉及的工程項目實行項目信息備案制。乙方需將銷售中涉及的工程項目信息按甲方要求填寫《工程項目信息備案申請表》,提交至甲方市場部申請備案,甲方在乙方提交的《工程項目信息備案申請表》的2個工作日內給予乙方書面回復備案結果,如乙方備案通過,則甲方應對乙方報備的項目信息進行保護,并對乙方在已備案通過工程項目銷售供貨資格優先確立,如乙方備案申請未能通過,乙方在該項目的銷售供貨資格則不能確立,乙方應自行退出該項目的跟進工作。如乙方在沒有得到甲方確認工程項目供貨資格的情況下,出現直接或間接對該項目報低價,或者低價供貨竄貨等擾亂市場的行為造成其他經銷商經濟損失的,甲方視危害程度有權對乙方處以5000-100000元的罰款,罰款從乙方預付款中扣除,罰款用于補償有該項目供貨資格的經銷商的損失。
乙方初次工程信息備案申請通過后,應積極與甲方溝通項目跟進情況,完善工程備案信息,如乙方在已報備的工程項目信息連續2個月跟進項目無進展,或已備案的項目信息無進一步更新,甲方有權調整或取消乙方在該項目的供貨資格。
2 、工程項目報價及供貨價格管理
乙方在經銷甲方工程線纜產品的過程當中,對所有工程的詢價、報價和實際的供貨價格原則上不能低于甲方發布的出廠價格的8.8折,即不能低于甲方給予乙方的銷售結算價格。在實際操作過程當中,如在一些個別項目中實際供貨價格可能會低于甲方設定的銷售價格底價時,乙方須與甲方及時溝通并向甲方書面提交《工程項目特殊價格供貨申請》,經甲方同意后方可按特殊價格供貨,否則甲方有權要求乙方按銷售底價結算,并以擾亂市場為由對乙方處以5000-20000元的罰款。罰款從乙方預存款中扣除。
3 、工程項目竄貨銷售管理
工程竄貨的界定:乙方未通過工程信息備案或者未獲得甲方關于工程項目供貨資格認定的情況下,向甲方或甲方其他經銷商已經在跟進備案的工程項目供應縱覽相關工程線纜產品,數量金額超過10000元的,視為工程竄貨行為,甲方有權對其處以5000-100000元的罰款。
非惡意工程銷售竄貨行為:乙方不知某項目為甲方或甲方其他經銷商已備案成功,并在跟進或者已經在供貨的情況下,向該工程項目直接間接供貨10000元以上30000元以內的,給他人造成的損失不大的,并在甲方獲知其行為后通知其停止供貨后能停止供貨的,甲方認定乙方行為為非惡意工程竄貨行為,對此甲方有權對乙方進行5000元以內的罰款,或者免除處罰。
惡意工程竄貨行為:乙方明知該項目是甲方或甲方其他經銷商已經備案成功的或已經在供貨當中的工程項目,而向該項目低價搶單供貨金額超過10000元的,經甲方通知其停止低價搶單,停止供貨行為仍然不聽勸阻,繼續直接或間接通過第三方低價供貨,搶單等擾亂市場行為,給他人造成經濟損失重大的,即認定為惡意工程竄貨行為,甲方有權對乙方處以50000-100000元的處罰,罰款從乙方預存款中扣除,情節嚴重的取消經銷權。
4 、工程項目備案跟進出現沖突協調機制
乙方在工程項目備案過程中或在跟進銷售執行中發現與甲方其它經銷商跟進的項目有沖突的,應須及時向區域管轄分公司經理報告、溝通。分公司管轄范圍內的項目沖突,由分公司經理協調解決。跨分公司區域的項目沖突,由市場分管領導協調裁定解決。甲方分公司經理和市場分管領導依據項目備案的先后,項目信息備案的更新和完善程度,各方參與項目銷售公關的深入程度,成交的把握性,以及各方參與項目銷售有無違規行為等幾個維度來判定認定誰具有項目供貨資格,一旦裁定,乙方須按甲方的裁定結果執行,或是合作對該爭議項目進行共同開發,或是一方不得再以任何方式直接或間接的介入該項目。如參與有沖突項目的任何一方不按甲方裁定結果執行,仍在針對該項目進行低價報價,低價供貨,竄貨等擾亂市場的行為,甲方有權對責任方進行5000-100000元的處罰,罰款從乙方預存款中扣除,情節嚴重的,停止發貨,取消合作關系。
(四)運費約定
1、廣西區內南寧市外的,如乙方單次進貨產品價值達到 20000元,甲方可代辦托運并承擔該筆運費。
2、南寧市內單次送貨價值20__元(含)及以上的,甲方可免費送貨,但乙方應提前向甲方預約送貨時間。
3、甲方發貨裝車費由甲方負責。貨到乙方或乙方指定的地點,卸車費由乙方負責。非質量原因退貨運費由乙方承擔。退貨時,裝車費由乙方負責,貨到甲方倉庫的卸貨費由甲方承擔。
(五)下單,交貨及退貨約定
1、乙方所有訂單均要以書面形式(傳真或電子郵件)提交給甲方訂單計劃部的銷售內勤人員,所有訂單作為本合同的附件。
2、乙方所下訂單后,甲方銷售內勤核算好貨款通知乙方,乙方付清貨款后甲方給予發貨。
3、乙方所下定單后,甲方已全部產出,超過原約定交貨期三天乙方仍不能安排發貨的,乙方應先付清此筆貨款后委托甲方代為保管。如乙方不能主動付清此筆貨款的,甲方將暫停發貨,且乙方須按超期未付款金額每天1‰的標準向甲方支付資金占用利息。
4、乙方定購電纜等定制產品時,下單時需支付30%的預付款訂單方可生效,定金可從乙方預存款中收取,交貨期從訂單生效開始計算。
5、工程定制類產品非質量問題嚴禁退貨,退單,如乙方定制的產品產出后,乙方未付完剩余貨款,不提貨,退單,甲方不退定制產品的定金。
6、工程線纜產品非質量原因一律不得退貨。如經協商甲方同意接收退貨的,退貨價則一律按原進價的五折計算。
7、如有存在質量問題的產品,經甲方檢測認定后,甲方無條件退貨。
(六)合同到期結算及其他約定
1、乙方在未支付完甲方所供貨的貨款之前,貨物所有權仍為甲方所有。
2、協議期滿時,乙方沒有出現低價傾銷、竄貨等行為時,甲方給予結算當年預存款。
3、合同期滿或各種原因合同中止執行時,乙方保證于合同中止執行7日內完成雙方的對賬,一個月內甲乙雙方結清賬款。
4、乙方承諾遵守甲方的區域保護政策、市場價格管控政策、禁止竄貨管理政策及其他市場管理政策,如有違反,乙方同意相應的罰金由甲方自動從乙方預存貨款中扣除。
5、協議期內甲方具有根據市場制定價格體系的絕對權力,甲方的價格體系文件作為本合同附件嚴格執行。如有調價,甲方須及時通知乙方。乙方應努力組織銷售活動,達到甲方考核目標。
五、違約責任
1、如乙方未按照合同約定的期限支付貨款的,逾期一天按未支付部分的萬分之一向甲方承擔違約責任。
2、如甲方未按照合同約定的期限發貨的,逾期一天按未發貨部分總額的萬分之一向乙方承擔違約責任。
六、合同保證
1、甲方保證乙方下年度總經銷合同有優先簽訂權,但乙方必須超額完成當年任務數,并確保下年度任務數按上年實際完成數逐年遞增;
2、乙方保證在合同期內必須嚴格執行乙方義務。
七、合同解除條件
1、自合同簽訂之日起7日內乙方不能按時打款進貨或連續兩個季度未能達到約定銷售任務額的,甲方有權對乙方的結算優惠政策進行調整,或以終止發貨、結清賬款、終止合同的方式進行處理。
2、授權期滿。
3、根據合同約定條款,甲乙雙方如有一方未履行職責、保證,由另一方提出書面傳真告知,一周內仍未糾正的,有權單方解除合同。
八、合同爭議的解決方法
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,可依法向甲方所在地人民法院起訴。
九、其它事項
1、本合同中價格按甲方在合同期間內公布的價格體系表和計算辦法為依據,甲方的價格體系表是本合同不可分割的部分,具有同等法律效力;
2、合同未盡事宜經雙方共同協商簽訂補充協議;
3、合同簽訂當天雙方需提供企業法人營業執照復印件、身份證復印件各一份;
4、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方: 乙方(蓋章):
單位地址:單位地址:
傳 真: 傳 真:
電 話: 電 話:
法定代表: 法定代表:
授權代表(簽字): 授權代表(簽字):
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
戶名:
稅號
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
【承攬安裝電線電纜合同 】相關文章:
安裝承攬合同09-22
[經典]安裝承攬合同07-25
安裝承攬合同02-22
安裝承攬的合同03-07
安裝承攬協議05-14
安裝承攬合同最新03-06
工程安裝承攬合同03-20
安裝承攬合同(精)01-24
安裝承攬合同完整05-10