承攬合同模板三

　　隨著人們法律意識的加強，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的承攬合同模板三，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　承攬方：______(以下簡稱甲方)

　　定作方：______(以下簡稱乙方)

　　承攬方、定作方根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律、行政法規之規定，結合本工程的具體情況，經充分協商，簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、合同標的物及價款：貨幣單位：元

　　二、結算方式和期限

　　合同簽訂之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣______元，貨到工地之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣______元。

　　三、工期：

　　交貨期：為承攬方收到全額費用50%后十個工作日。隱蔽工程工期：貨到后十五個工作日。整體工程：隨裝修結束同時完工。在施工過程中，因設計變更、不可抗力、定作方原因等因素導致工期延長的，承攬方有權順延工期并要求定作方承擔承攬方因此所受的各項經濟損失。

　　四、雙方的權利與義務：承攬方的權利與義務：

　　1.本工程由承攬方提供設計圖紙及安裝方案，經定作方簽字確認后作為本合同履行之依據。

　　2.承攬方按國家空調安裝規格要求進行設備安裝。

　　3.空調室內機同時使用率：

　　4.其他各項施工要求，承攬方遵守《通風與空調工程施工及驗收規范》(GB50243-20xx)的有關規定。

　　5.承攬方根據廠方規定對本合同所涉產品給予保修，保修期后將繼續承擔維修義務(只收取材料工本費用)。

　　定作方的權利與義務：

　　1.定作方提供主機機座、主機電源。

　　2.定作方如需改動方案，應提前書面通知承攬方，所產生的費用由雙方協商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。

　　3.定作方按時足額支付本合同所涉價款。

　　3.定作方應配合承攬方的工作，提供必要的便利。

　　五、驗收方法及期限：

　　1、空調工程安裝結束后，由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續，定作方不能按預約時間參加驗收，由承攬方組織人員進行驗收，定作方應予承認。

　　2、工程竣工，承攬方應提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如果定作方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期，因本原因引起的工期延長等責任由定作方承擔。

　　3、竣工驗收后，雙方簽署《工程保修單》，由承攬方施工的項目憑保修單根據廠家規定實行保修，整機保修一年，壓縮機保修三年，從竣工驗收之日起算。

　　六、違約責任

　　1、定作方無正當理由退貨的，應向承攬方支付不低于貨款總額30%的違約金。

　　2、承攬方在收取預付款后無正當理由不交貨的，應向定作方支付不低于貨款總額30%的違約金。

　　七、爭議的解決：

　　雙方應遵守合同中的各項條款、承諾。否則，雙方均可提出交涉、索賠。因本合同所發生的各項爭議，均由杭州市上城區人民法院管轄。

　　八、本合同一式三份，定作方執一份，承攬方執二份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【承攬合同三】相關文章：

承攬合同08-18

承攬的合同05-03

承攬的合同06-09

承攬合同合同04-28

承攬合同模板【經典】06-03

承攬商品合同06-05

承攬運輸合同05-31

安裝承攬合同02-22

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19