房屋裝修承攬合同

　　在當今不斷發(fā)展的世界，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的房屋裝修承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　房屋裝修承攬合同 篇1

　　甲方（定作人）：_________________住址：_________________身份證號碼：_________________

　　乙方（承攬人）：_________________住址：_________________身份證號碼：_________________

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商。

　　一、雙方權(quán)利義務

　　1、乙方有責任加強對施工人員的安全教育，嚴格監(jiān)督管理并確保遵守安全操作規(guī)程，為施工人員提供安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等必要的安全防護用品。對于由于乙方人員的故意或疏忽所導致的安全事故，乙方應承擔全部責任，甲方與此無關(guān)。

　　2、我們需要甲方提供建筑裝修所需的材料，包括磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲和地板磚等。為確保施工進度，乙方會提前5天通知甲方需購買哪些材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設。

　　4、甲方和乙方簽署合同，乙方擁有豐富的'房屋裝修經(jīng)驗，負責施工建設并完成建設任務。雙方明確，不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從20_____年___月___日開始建設，到20___年___月___日止，工期為___天。

　　2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

　　3、在約定的工期內(nèi)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣______元。

　　2、支付方式：工程開始后，完成工程總量的一半時進行第一次支付。房屋竣工并且甲方驗收合格后的15天內(nèi)進行第二次支付。

　　3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、如果乙方的工程質(zhì)量未能符合要求，那么乙方需要承擔修理和重做的責任。因此造成的任何損失都需要由乙方進行賠償。如果因為乙方的原因?qū)е潞贤瑹o法執(zhí)行，那么乙方需要承擔違約金_________元，并且賠償甲方因此所遭受的所有損失。

　　2、如果乙方無視甲方的合理要求，或者故意采取消極怠工和拖延工期等行為給甲方帶來困難，將視為乙方實質(zhì)性違約。甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔違約金______元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、本合同為雙方達成的協(xié)議，雙方應共同履行。如需對本合同進行修改，應經(jīng)過雙方協(xié)商一致并簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　此協(xié)議一式三份。

　　甲方簽字：_______________乙方簽字：____________

　　______年___月___日______年___月___日

　　房屋裝修承攬合同 篇2

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　一、工程地點及概況

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　二、工程價款及付款方式

　　1、本工程總價為________元，大寫_________。

　　2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金________。）

　　3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供

　　關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

　　1、甲方應提供本工程所需的材料，并確保所提供的材料符合質(zhì)量標準。乙方在收到材料后應立即進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標準的情況，必須及時通知甲方更換。若因未及時更換材料導致工程出現(xiàn)損失，則由甲方承擔相應責任。如延誤工期，施工期限相應順延。

　　2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　五、質(zhì)量標準及驗收期限

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)。

　　六、施工期限

　　施工期限為_______，自______年___月___日起至______年___月___日止。如因甲方原因或不可抗力原因?qū)е鹿こ踢M展延誤，則施工期限相應地順延。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天。

　　2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐ぃ�乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責。

　　八、雙方權(quán)利及義務

　　1、乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的'，應當及時通知甲方。

　　2、當甲方在工程項目進行中提出變更乙方工作的要求，例如增加項目內(nèi)容等，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，并對由此給乙方造成的損失進行賠償。

　　3、在施工期間，乙方應接受甲方的必要監(jiān)督檢驗。但甲方進行監(jiān)督檢驗時不得妨礙乙方正常工作，如影響工程進展導致工期順延，乙方因此遭受損失的，甲方應當賠償。

　　4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

　　5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的。

　　九、其他約定

　　1、本合同事項如有未盡事宜，甲乙雙方可協(xié)商補充約定，經(jīng)雙方簽署確認后與本合同具有同等法律效力。

　　2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　地點：_______________地點：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

【房屋裝修承攬合同】相關(guān)文章：

承攬房屋裝修工程合同07-25

房屋裝修承攬合同范本06-18

[合集]房屋裝修承攬合同范本08-15

小區(qū)裝修承攬合同02-29

裝修承攬合同范本08-22

家庭裝修承攬合同07-17

房屋建設承攬合同06-04

承攬建設房屋合同05-05

房屋裝修基礎裝修合同07-31