關于廣告制作合同模板

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同對我們的幫助越來越大，它可以保護民事法律關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家整理的關于廣告制作合同模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　甲方：

　　乙方：

　　根據相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按有關法規規定承擔經濟責任。

　　一、項目名稱：門頭廣告牌

　　二、項目內容：（附報價單、圖紙）

　　三、項目總金額：

　　四、付款方式：

　　1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣__元

　　2、第二次付款：項目安裝完畢甲方驗收合格后，三日內一次性付清余款，即人民幣__元

　　五、工程期限：合同簽訂之日起15天內完成。

　　六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認。

　　七、責任與義務：

　　1、乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工作。

　　2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全，責任由乙方承擔。

　　3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。

　　4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協商解決。

　　5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。

　　八、質保期：門頭和雕刻字制作安裝驗收合格之日起一年內免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內提供維修服務。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。

　　九、如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按合同時間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。

　　十、違約責任：因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。

　　其他事項：

　　十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應當友好協商，如協商未能達成共識，向原告方所在地人民法院起訴。

　　十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復印件具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：__ 乙方（公章）：__

　　法定代表人（簽字）：__ 法定代表人（簽字）：__

　　__年__月__日 __年__月__日

【廣告制作合同】相關文章：

廣告制作合同06-30

廣告制作合同07-08

商場廣告制作合同03-30

廣告物料制作合同02-20

最新的廣告制作合同07-07

廣告制作安裝合同03-03

廣告制作承攬合同05-09

廣告制作合同模板05-18

【推薦】廣告制作合同07-10

廣告門頭制作合同10-25