關(guān)于承攬加工合同范本錦集(3篇)

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的類型越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的關(guān)于承攬加工合同范本，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于承攬加工合同范本1

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

　　項目

　　產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度 二季度 鍍鋅綜架 以上只_____萬____________________萬_____萬 淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬 合計

　　2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方將按照甲方提供的圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工過程和運輸中，乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內(nèi)。若有損壞件發(fā)生，乙方將負(fù)責(zé)歸還給甲方。

　　3.原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4.交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運輸，運費由乙方自負(fù)。

　　5.質(zhì)量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

　　6.結(jié)算方式：

　　____________________。

　　7.違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方進(jìn)行鍍鋅、淬火等加工工作，乙方應(yīng)在約定的'日期內(nèi)完成加工。如乙方未能按時完成加工，則應(yīng)承擔(dān)甲方因此而遭受的經(jīng)濟(jì)損失，每延遲一天，乙方需支付加工產(chǎn)品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品，導(dǎo)致乙方停工損失，甲方應(yīng)按實際損失進(jìn)行賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　______年________月______日

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　______年________月______日

關(guān)于承攬加工合同范本2

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照規(guī)定，本著長期合作共贏的精神，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認(rèn)

　　一、甲乙雙方應(yīng)確保在本合同有效期內(nèi)始終具備履行合同所需的商業(yè)交易能力，并承擔(dān)因喪失該能力而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、 營業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

　　1、 營業(yè)執(zhí)照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。

　　第二部分 合同內(nèi)容

　　第一條：合同條款術(shù)語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同內(nèi)容不一致時，應(yīng)按照以下準(zhǔn)則進(jìn)行處理：

　　1. 優(yōu)先原則：合同附件應(yīng)優(yōu)先于合同內(nèi)容，即以合同附件的約定為準(zhǔn)。合同附件通常是對合同內(nèi)容的補(bǔ)充、明確或具體化，因此應(yīng)該具有更具體、更詳細(xì)的約定。

　　2. 解釋準(zhǔn)則：如果合同附件與合同內(nèi)容存在矛盾或不一致，應(yīng)根據(jù)合同解釋的一般準(zhǔn)則進(jìn)行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習(xí)慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關(guān)系等進(jìn)行解釋。

　　3. 協(xié)商一致：當(dāng)合同附件與合同內(nèi)容不一致時，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)商，盡量達(dá)成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內(nèi)容，或者就具體的條款進(jìn)行解釋和約定。

　　4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達(dá)成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確修改合同附件或合同內(nèi)容的具體約定。

　　5. 法律救濟(jì)：如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達(dá)成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟(jì)。當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行判決或裁決�？傊�，當(dāng)合同附件與合同內(nèi)容不一致時，雙方當(dāng)事人應(yīng)優(yōu)先遵循合同附件的約定，并通過協(xié)商、修改合同或法律救濟(jì)等方式解決爭議，以保障合同的有效執(zhí)行。

　　本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時，則以合同附件為準(zhǔn)。

　　第三條：甲方在合同有效期內(nèi)向乙方委托加工產(chǎn)品的數(shù)量如下：具體訂單數(shù)量將在雙方另行確認(rèn)。

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn)，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達(dá)成，并按此價格結(jié)算。

　　2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi)，超過部分由乙方自擔(dān)費用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供

　　1、甲方提供的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，必須經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審，并經(jīng)雙方確認(rèn)后方可生效。

　　2、乙方在生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理時，應(yīng)立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應(yīng)在1個工作日內(nèi)回復(fù)，并提出修改建議。如果乙方在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　第六條：質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求，提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。每次委托加工的產(chǎn)品詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范和要求進(jìn)行生產(chǎn)。

　　2、甲方在確認(rèn)檢測后，應(yīng)向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品。乙方交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)水平。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過乙方的驗收合格，方可進(jìn)入生產(chǎn)，按照原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣，進(jìn)行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標(biāo)準(zhǔn)，乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5、當(dāng)雙方就承攬的加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗時，如發(fā)生爭議，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。質(zhì)量認(rèn)定將以該機(jī)構(gòu)的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)。若產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔(dān)。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件，并雙方簽字蓋章確認(rèn)。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始 日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。

　　7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的'。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權(quán)解除本合同。

　　第八條：結(jié)算方式

　　1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產(chǎn)。

　　2、抱歉，我無法滿足你的要求。

　　3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預(yù)付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。

　　第九條：加工產(chǎn)品驗收及賠付

　　甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告，經(jīng)乙方認(rèn)可后，甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用，或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點：乙方工廠內(nèi)，甲方自行提取貨物。2、經(jīng)甲方確認(rèn)運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時

　　1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　2、甲方如未按照《委托加工產(chǎn)品訂單》約定的時間提貨，應(yīng)在10天內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達(dá)成處理協(xié)議，乙方有權(quán)視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán)，并有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向任何未經(jīng)授權(quán)的第三方透露。未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得保留、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬 元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期間，若因不可抗力導(dǎo)致加工產(chǎn)品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責(zé)任，但需提供相關(guān)部門的證明。

　　第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方聲明：乙方工作人員未經(jīng)乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，屬于個人行為，與乙方無關(guān)。乙方對此不予認(rèn)可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務(wù)。

　　2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進(jìn)行饋贈或回扣行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經(jīng)甲乙雙方公司授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內(nèi)，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。

　　3、在本合同執(zhí)行期間，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應(yīng)共同協(xié)商并作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)作為本合同的附件，具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價單

　　甲方：

　　______年____月____ 日

　　乙方：

　　______年____月____ 日

關(guān)于承攬加工合同范本3

　　定作方：____________________

　　承攬方：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　簽訂時間：____________________

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱：____________________型號：____________________

　　面料：____________________顏色：____________________

　　單位數(shù)量：____________________單價：____________________

　　總金額：____________________交貨地點及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口國：____________________

　　合計____________________元，(大寫)____________________元，按實際金額結(jié)算(單價含線、稅、封箱帶)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________

　　提供 日期:____________________定額:____________________　(面料，里料一律按定單數(shù)量到位。)

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后，立即組織人員按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并在7天內(nèi)提出任何質(zhì)量異議。如果定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，必須得到定作方的書面確認(rèn)后才能進(jìn)行裁剪。

　　四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量應(yīng)根據(jù)定制方的指示書和確認(rèn)樣品要求進(jìn)行。對于物品加工過程中的其他特殊質(zhì)量要求，應(yīng)按照相應(yīng)的出口產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

　　五、承攬方在發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求存在不合理之處時，應(yīng)立即書面提出異議，并在3日內(nèi)向定作方提交。如承攬方未能及時提出異議，由此引起的任何損失均由承攬方承擔(dān)。定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)作出答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的.定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定制的物品送至定制方指定的地點。(定制方自提)

　　九、承攬方應(yīng)在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。如果因承攬方逾期交貨、貨物質(zhì)量問題等原因?qū)е驴蛻羲髻r或其他責(zé)任，應(yīng)由承攬方承擔(dān)，包括但不限于客戶索賠、因交貨延遲而產(chǎn)生的空運費等費用。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定制方提供原材料，加工任務(wù)完成后，承攬方應(yīng)將剩余面料、次品衣服等送至定制方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品的質(zhì)量必須經(jīng)過定制方的驗收。如果由于承攬方的原因?qū)е露ㄖ品叫枰�進(jìn)行二次加工、二次出運或退貨索賠等操作，那么所有的損失將由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違反合同約定應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約方除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外，還應(yīng)支付合同價款30%的違約金作為補(bǔ)償。

　　十四、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起立即生效，如有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院提起訴訟。

　　十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。

　　定做方：____________________

　　______年____月____ 日

　　承攬方 ：____________________

　　______年____月____ 日

【承攬加工合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同(經(jīng)典)12-01

承攬加工的合同05-19

（精選）加工承攬合同07-18

承攬加工合同07-01

承攬加工合同[精選]05-19

承攬加工合同07-07

加工承攬合同（精選）07-20

(精選)承攬加工合同07-15

承攬加工合同(精選)07-16

加工承攬合同07-17