(推薦)墊資合同

　　隨著法律知識的普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家整理的墊資合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

墊資合同1

　　墊 資 協 議

　　墊資方：

　　借資方：

　　保證方：

　　借資方為購買坐于 房產，向墊資方申請借款，

　　并同意辦理公證委托全權委托我公司代理過戶等手續的辦理，并請 作為保證人，經三方（或雙方）協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 借資用途：

　　第二條 借資金額：

　　第三條 借資費用：

　　第四條 借資發放形式：

　　第五條 借款期限：

　　第六條 還款資金來源及還款方式

　　1、還款資金來源：。

　　2、還款方式：。

　　第七條 如逾期則每天按墊資額的2%交納違約金。逾期不得超過 天。保證人

　　有不可撤銷的連帶還款責任。

　　第八條 本次房產交易有關手續借資方必須委托墊資方全權代理（公證處辦理委

　　托公證）。

　　第八條 本協議糾紛采取協商解決，協商不能解決的'，可向濟南市仲裁委員會申

　　請仲裁，或直接向人民法院起訴。

　　本合同如有未盡事宜，須經合同各方當事人共同協商，做出補充規定。補充

　　規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式三份，貸款方、借款方、保證方各執一份，具有同等效力。

　　墊資方： （公章）

　　地址：

　　電話號碼：

　　借資方：

　　地址：

　　電話號碼：

　　保證方：

　　地址：

　　電話號碼：

　　簽約日期： 簽約地點：

墊資合同2

　　甲方：____

　　乙方：____

　　經甲、乙雙方自愿協商，同意乙方承包甲方橋外房子完成業四樓止墊資金建修。

　　一、墊資金建修的方式：____墊資叁拾伍萬元。只限墊支壹年內還伍拾萬元。其中壹拾伍萬元作為資金利息，房子賣了后，連頭帶利還清，如超過時間，利息加翻還息。

　　二、所有建房開支一律由甲方自己負責。

　　三、伍拾萬元現金以普嶺鄉街道任意門市和樓上全層住房作抵押。

　　四、建修由乙方建修，工資每平方米玖拾元，打橡膠板，工資由甲方負責。

　　五、甲、乙雙方達成協議后，在建修施工過程中必須保持正常施工，任何一方不能找任何借口爭吵和阻礙，否則造成停工、損料和延長建房時間等一切損失應全由反口一方負責。

　　六、此協議書面壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份，空口無憑，以此為證，長期有效。

　　協議人：____

　　證人：____

墊資合同3

　　發包人：都昌縣源生環保科技有限公司 （以下簡稱甲方）

　　承包人： （以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，雙方就本工程施工事項協商一致，同意訂立本合同，并共同信守合同各項條款。

　　第一條 工程概況

　　（一）工程名稱：都昌縣生活垃圾綜合處理廠項目

　　（二）工程地點：江西洪城水業都昌分公司西側

　　（三）工程內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程

　　（四）工程價款：本工程投資額約 元人民幣。

　　（五）承辦方式：乙方對工程實行總承包，即包人工、包材料、包機械、包工期（圖紙以內的全部內容）、包質量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、轉包。

　　第二條 合同工程

　　（一）開工日期：20xx 年5 月 26日

　　（二）竣工日期：20xx年 11 月26日

　　（三）合同工程總日歷天數180天。

　　第三條 合同價款

　　（一）合同價款依據

　　1. 土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。

　　（二）工程結算

　　1.工程竣工，并符合下列全部條件，甲方予以決算：

　　A．工程通過城建質監部門竣工驗收，全部達到工程設計要求和國家驗收標準，無任何質量問題。

　　B．工程在施工過程中，乙方嚴把材料質量關，所有材料均為國家合格產品，無任何假冒偽劣產品用于本工程，無偷工減料行為。能嚴把施工質量關，所有施工的過程符合圖紙設計要求和國家施工驗收規范要求。

　　C．乙方交納清了所有應該由乙方交納的費用（建設稅金、城建部門管理費及其他費用等等）。

　　2.乙方根據實際工程量，按照工程包干價格、變更簽證價格編制好工程決算書，送交甲方審核。

　　第四條 質量標準

　　工程質量標準為：

　　（一）乙方必須按國家相關規范和質量施工技術標準要求，根據甲方提供的施工圖、設計變更及技術交底，精心組織施工，加強質量控制，確保工程質量，按時完成本合同工程及其缺陷的修復。

　　在施工中根據有關質量標準組織驗收，如果質量不符合標準，乙方必須返工修復，其費用損失由乙方承擔，工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部經濟損失，且工期不予順延。

　　（二）隱蔽工程在未經自檢和現場監理檢查之前均不得隨意覆蓋或隱蔽，乙方應保證甲方質檢人員及監理對將要覆蓋或隱蔽的工程進行檢查和測量，合格后才能隱蔽。否則，返工費用由乙方自負。甲方質檢人員及監理接到乙方隱蔽工程檢驗通知后在48小時內不履行檢查，乙方視為甲方同意隱蔽，否則，返工費用由甲方承擔。

　　（三）具體質量要求如下：本工程質量標準要求全部達到合格工程，爭創優質。

　　第五條 材料供應及機械租賃

　　（一）乙方采購材料及要求

　　1.應事先通知甲方，請甲方看樣，留滯樣品，并經甲方書面同意后，方可采購。

　　2.乙方采購的所有材料必須有出廠合格證及檢驗報告單，并經甲方或監理工程師現場驗收合格后方可運至工地使用。嚴禁將不合格材料運至工地或用于本工程。

　　（二）周轉材料及機械租賃：

　　乙方應根據具體情況，配備滿足本工程需要的機械設備和周轉材料。

　　第六條 安全文明施工

　　（一）乙方必須遵守國家及地方政府部門頒布的一切有關部門施工安全、勞動保護、衛生管理等法規制度和甲方編制的本工程安全施工組織要求，嚴格按照安全標準施工，做好本工程的安全管理工作。

　　（二）乙方在施工現場要配置必要的安全、文明施工設施和保護器材，設立安全警告標示牌，并設專職的安全員，保障施工現場的安全。特殊工種要經過專業培訓，持有效證件上崗。施工作業人員未經安全生產教育培訓，不得上崗作業。

　　（三）乙方在整個施工期間要為其工作人員提供必要的安全防護和勞動保護用品，并進行人身保險，保險費用乙方承擔。在施工期間甲方對乙方發生的任何人身傷亡、傷殘、疾病或財產的損失等不承擔任何責任，乙方應對以上事件負責，費用自理。

　　（四）乙方在進行爆破作業時，應嚴格遵守經甲方和監理批準的爆破作業方案和操作規程。對所有的人身、工程本體和甲方財產采取保護措施，并對由于爆破造成的'任何人身傷亡（包括第三者）以及對工程本體或甲方財產的損失承擔全部責任。

　　（五）乙方必須嚴格控制火工品，遵守有關火工品的管理制度，嚴禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方負法律責任并承擔經濟損失。

　　（六）施工現場材料應堆放整齊，機械設備安裝井然有序，施工現場無淤泥、積水、生活場所干凈整潔、建筑施工要求員工統一著裝、掛牌上崗。

　　甲乙雙方要簽訂《建設工程承發包安全管理協議》。

　　第七條 雙方職責

　　（一）甲方職責

　　1.負責本工程的場地平整、通水電工作，保證施工期間的需要。

　　2.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。

　　3.辦理建設許可證及需甲方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。

　　4.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給乙方，進行現場交驗。

　　5.組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。

　　6.協商處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物并承擔有關費用。

　　7.負責工程的施工監理，對施工安全、質量、進度等進行監督檢查。

　　8.及時組織有關人員對工程基礎、主體、竣工進行驗收。

　　（二）乙方職責

　　1.辦理施工許可證及需乙方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。

　　2.負責施工界內的用水、用電（水源、電源甲乙雙方應根據具體情況明確責任）及施工便道和乙方臨時設施的修建并承擔費用。自行承擔乙方人員的吃、住、行及施工機械設備的搬遷費用。

　　3.開工前編制施工組織設計、施工總進度計劃、材料設備計劃、用水、用電計劃等，并報甲方審批。開工后應提供計劃、進度報表的名稱及完成時間：《季工程計劃》、《月工程計劃》在當季或當月末提供下季或下月計劃《季工程進度》、《月工程進度》在下季或下月前3天內呈報至甲方。

　　4.將投入本工程的施工人員花名冊及特殊工程操作證復印件報甲方備案。

　　5.尊重監理，信守合同，維護甲方的信譽。

　　6.無條件接受政府職能部門、業主及甲方和監理的技術指導、安全質量監督檢查，確保安全、質量、環保達到標準。

　　7.施工期間設專人維護好甲方施工現場內的水、電管線，如有損壞或丟失，乙方負責賠償。由于乙方的責任造成甲方現場以外的水、電管線損壞或丟失，乙方應負責賠償。

　　8.不得將本工程或其中任何部分轉包其他單位和個人。

　　9.項目承包人（或經理）、技術負責人等主要人員應保證及時到位并常駐現場對本工程的管理，離開工地3天以上必須向甲方履行請假手續。

　　10.上道工序完成后，未經甲方質檢人員或監理同意，不得進入下道工序施工。違反者，損失自負。甲方質檢人員及監理接到乙方檢驗通知后在24小時內不履行檢查，乙方視為甲方同意進入下道工序施工，否則，返工費用由甲方承擔。

　　11.施工現場實行標示牌管理，寫明工作范圍、作業內容和質量要求，認真執行三檢制度（即自檢、互檢和工序交接檢驗制度）。根據工程需要，提供和維修夜間施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。

　　12.負責合同規定的保修期內的缺陷修復，直至合格。負責竣工資料及各種質量評定表的收集、整理和匯總并向甲方提交4份完整的竣工資料和竣工驗收報告。

　　13.自費做好施工中各項目、各環節及分工序的監測、量測和試驗，若委托甲方完成，甲方要收取相應的費用。

　　14.搞好文明施工和標準化作業，遵守環境保護法，對已完工的各類建筑物，在交工前負責保管并清理好場地。

　　15.自行解決乙方施工中出現的外圍環境干擾并承擔相應費用。

　　16.遵守國家有關法律、法規和鄉規民約，服從業主內部治安、物業等相關管理，因乙方責任而引起的法律訴訟、經濟糾紛或公安部門的追究等，由乙方自行處理。

　　17.自行承擔乙方安全部門或地方部門按規定所交納的一切費用。

　　18.按照《中華人民共和國職業病防治法》的規定，乙方應自行承擔投入本工程的所有人員的職業病預防、檢查、治療、康復等工作，并承擔由此而發生的相關費用。

　　第八條 工程價款的支付

　　（一）本合同不支付工程預付款，乙方必須具備滿足本工程的流動資金。

　　（二）付款方式 本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工起直到【都昌縣生活垃圾綜合處理廠建設項目】中央預算內補貼資金到位后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。

　　工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。

　　第九條 違約責任

　　（一）甲方

　　未按合同規定的條款履行的，應承擔相應責任。

　　（二）乙方

　　1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罰3000元，限額為10萬元。

　　2.不聽從甲方及監理檢查監督發現一次扣1000元。

　　3.進入施工場地的主要材料、機械設備未經甲方同意而擅自離場，發現一次罰款500。

　　4.若乙方在保修期內缺陷修復不及時，甲方有權指定第三方修理，費用由乙方承擔，并在質保金中扣除。非乙方責任，乙方不承擔費用。

　　第十條 爭議的解決方式

　　合同執行過程中如果發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，由江西省九江市仲裁委員會裁決。

　　第十一條 其它

　　1.乙方不得將本工程轉包，如有發現轉包，甲方有權終止合同，并按合同價款10%進行處罰。

　　2.乙方不得違反國家和政府有關規定拖欠民工工資，否則，甲方在支付乙方工程款時，有權代乙方優先支付本工程違反國家和政府有關規定拖欠的民工工資。

　　3.工程竣工后，保修內容、范圍、期限按簽訂工程質量保修書有關條款執行。乙方應在竣工驗收后二十天內撤離所有在建設單位基礎上的臨時設施，同時在工程竣工后十天內清除工地上的建筑垃圾，如不按規定時間內完成，乙方承擔每天500元違約金。

　　第十二條 附則

　　合同在執行過程中，業主、監理、甲方所編制的施工計劃，對工程質量、工藝、安全、進度等方面的書面通知和文件及要求均作為該合同的組成部分，雙方必須遵守。

　　第十三條

　　1.未盡事宜由雙方在合同執行過程中協商，并簽署補充協議書，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2.與本工程簽定的其它相關協議、合同，與本合同有沖突的均以本合同為準。

　　3.本合同書雙方約定正副本份數：正本貳份，甲乙雙方各執壹份，副本肆份。

　　甲方單位：乙方單位：

　　甲方代表：乙方代表：

　　簽約地點：

　　簽約日期： 年 月 日

墊資合同4

　　發包人（全稱）：都昌縣源生環保科技有限公司 （ 以下簡稱甲方）

　　承包方（全稱）： （以下簡稱乙方）

　　為保證 工程在合理使用期限內正常使用，發包人、承包人經協商一致簽定工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。

　　一、工程質量保修范圍和內容

　　質量保修范圍包括地基基礎工程，主體結構工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下：

　　上述內容及合同范圍內裝修工程

　　二、質量保修期

　　質量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。

　　雙方根據國家規定，結合具體工程約定質量保修期如下：

　　1。地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限；

　　2。屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；

　　3。電氣管線、上下水管線、設備安裝工程為2年；

　　4。裝修工程為2年；

　　5。室外的上下水和小區道路等市政公用工程為1 年。

　　三、質量保修責任

　　1。屬于保修范圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理，發包人可委托其他人員修理，修理費用從質量保修金扣除。

　　2。發生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。非承包施工質量引起的事故，搶修費用由發包人承擔。

　　3。在國家規定的工程合理使用期限內，承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。

　　四、質量保修金的'支付

　　本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 3 %；

　　五、質量保修金的返還

　　甲方在質量保修期滿后天內，將剩余保修金返還乙方。

　　六、其他

　　雙方約定的其他工程質量保修事項：

　　本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲乙雙方共同簽署。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　年月日年月日

墊資合同5

　　甲方：(借款人):身份證號：

　　乙方:（借款人）：身份證號：

　　鑒于乙方擬向______銀行支行（以下簡稱為“貸款銀行”）申請個人房產抵押貸款，由于客觀原因，乙方客戶需提前用款，乙方申請提前墊資，經甲、乙雙方自愿協商，達成以下協議。

　　一、墊資事項

　　1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資，金額為人民幣（大寫）______拾______萬______仟______佰______拾______元整（小寫：RMB ______）甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶：

　　戶名：______；賬號：______；

　　1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發放給乙方個人房屋貸款發放至以下指定賬戶，作為乙方應向甲方償還的墊資款項，并出具劃款授權委托書：

　　戶名：______；賬號：______；

　　1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協議第1.2條指定賬戶之日止，最長不超過天，墊資期間甲方收取乙方墊資金額的______ %手續費和墊資金額的______%的月利息。經甲方同意，可延期一個月，每延期一天，甲方有權利按墊資金額的'‰（仟分之）向乙方收取延遲金，延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。

　　二、乙方貸款事項

　　2.1乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣（大寫）______拾______萬______仟______佰______拾______元整（小寫：RMB______）的個人房屋貸款（貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準）。

　　三、保證及違約責任

　　3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料，乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛，無擔保糾紛；

　　3.2乙方向甲方提供位于______市______（房產證號：______房______字第______號）的房產作為本次墊資的抵押物（甲方在抵押期間保管本房所有手續，可以作為乙方違約后的起訴證據）。如乙方在本次貸款銀行放款一個月后乙方不履行還款義務，甲方有權將本房產在通知乙方的情況下，委托拍賣行進行公開拍賣，乙方必須無條件配合甲方辦理拍賣及后續過戶手續，拍賣房產所得款項由甲方扣除應得費用（墊資款______元、手續費元、利息______元、及后續延遲金______元、及其它______費，包含律師費、訴訟費、執行費、誤工費等）后，剩余錢款歸乙方所有。

　　3.3乙方愿意接受______市區人民法院的強制執行，因此所發生的費用由乙方承擔；甲方也可憑借款借據向______市區法院申請支付令，乙方應無條件接受并不得提出異議，因此所發生的一切費用由乙方承擔。

　　四、通用事項

　　4.1其他約定（如無需填寫“本項空白”）

　　4.2下列第______項（可復選）文件為本協議不可分割的組成部分，具同等法律效力：

　　①委托融資申請表；②債務聲明書；③抵押房屋所需資料；④借款借據；⑤ ______；

　　4.3各方履行本協議中發生的任何糾紛應優先協商解決，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自甲乙雙方簽字并按指印之日起生效。

　　甲方：

　　身份證號碼：

　　電話：

　　地址：

　　乙方簽名（指印）：

　　身份證號碼：

　　電話：

　　地址：

　　見證人：身份證號碼：電話：

　　簽訂日期：______年______月______日

墊資合同6

　　甲方（墊資方）：_________

　　乙方（借款方）：_________

　　經友好協商，甲方、乙方、就房產買賣及墊資贖樓事宜達成如下協議：

　　第一條墊資內容

　　1、乙方與賣方于____年__月__日簽訂《房地產買賣合同》，賣方將坐落于市之房地產（房地產證號為：）轉讓給乙方。由于在房地產過戶的同時，乙方必須向賣方支付全額房款，而乙方自有資金不足，需要甲方提供墊資服務，以便完成該房產的交易。

　　2、甲方同意為乙方提供墊資服務，墊資金額為____元人民幣（小寫：___元）。期限為____個月，從甲方支付墊資之日起至乙方全額清償甲方墊資款、利息、罰息等相關款項之日止。

　　第二條費用的約定

　　乙方同意向甲方支付墊資服務費為_____元人民幣（小寫：____元），乙方應在簽訂本合同的同時，一次性支付給甲方。

　　第三條甲方的權利義務

　　1、在甲乙雙方完全履行本合同的規定義務的前提下，甲方承擔本合同墊資責任。

　　2、在乙方的全權委托下，甲方按委托公證所確定的委托權限辦理房地產轉讓登記、銀行按揭貸款、抵押登記備案、資金監管、產權過戶等相關手續。

　　第四條乙方的權利義務

　　1、乙方應按合同約定支付墊資服務費，并按法律規定和本合同的約定向有關部門支付房地產轉讓過程中的各項稅費。

　　2、乙方須全權授權甲方為其辦理房地產轉讓登記、銀行按揭貸款、抵押登記備案、資金監管、產權過戶等事宜（須辦理不可撤銷的委托公證，委托權限以經過公證的委托書為準）。

　　3、乙方同意在甲方將墊資款存入乙方指定的銀行賬戶后，由銀行對該銀行賬戶內的資金進行資金監管，監管資金以雙方約定的`金額為限（雙方與銀行另行簽訂資金監管協議，作為本合同的附件）。賣方的房地產產權過戶到乙方名下的同時，甲方同意資金監管銀行按資金監管協議的約定將監管資金支付到賣方的銀行賬戶。

　　4、乙方同意用以下方式支付甲方墊資款：一次性付款，乙方在房產過戶后日一次性付清甲方墊資款。銀行按揭貸款，乙方在房產過戶后用該房產作抵押向銀行按揭貸款付清甲方墊資款。

　　第五條風險的承擔和違約責任

　　1、乙方應當全部履行房地產買賣合同，同時承擔因解除或未履行房地產買賣合同而對本合同造成的任何影響所產生的全部風險和責任。

　　2、乙方如不能按期償還甲方墊資款，每逾期一天，應向甲方按借款總額的支付違約金，同時，甲方有權對乙方的房地產行使優先處分權。

　　3、本合同有效期內，如乙方與賣方的房地產買賣交易不成，乙方應當在資金監管銀行按資金監管協議的約定將監管資金退還到乙方指定的銀行賬戶的當天，將該監管資金退還給甲方，償還墊資款，乙方不得對退款賬戶申請掛失。否則，乙方應支付甲方相當于墊資款總額30％的違約金。

　　第六條爭議與解決

　　雙方因本合同發生的任何爭議經各方協商解決，經協商無法達成一致的，雙方同意選擇以下第種方式解決：

　　（一）合同各方同意向合同簽署地仲裁委員會申請仲裁；

　　（二）合同各方同意向合同簽署地的人民法院提請訴訟；第七條附則本合同書一式二份，甲乙雙方各執壹份，均具有同等法律效力，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽名或蓋章）：____

　　簽約日期：____年__月__日

　　乙方（簽名或蓋章）：____

　　簽約日期：____年__月__日

墊資合同7

　　出賣人：合同編號：

　　簽約地點：

　　買受： 簽發時間： 年 月 日第一條 標的、數量、價款及交（提）貨時間

　　第三條 計重方式：（1）理論計重（螺紋鋼、圓鋼）檢斤計重（線材）

　　第四條 檢驗標準、方法、地點及期限。

　　(一) 買受人以出賣人提供的交貨清單為數量驗收依據，驗收數量與交貨數量有異議的，

　　買受人應在提貨當日向出賣人提出異議（書面），并保持貨物原狀，經雙方協商一

　　致后解決。

　　(二)買受人提貨后，自行復檢，如有質量異議，應保持貨物原狀，并在提貨之日起五

　　日內向出賣人提出異議（書面）。 第五條 標的物所有權自買受人提貨時起轉移，所有權轉以后，毀損、滅失的風險責任由買受人承擔，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。

　　第六條 本合同標的分批執行的.，買受人需在提貨前 2日內向出賣人提交購貨清單。 第七條 交貨地點為 買受人工地 運費每噸60元由 買受人 承擔， 第八條 結算方式、時間、執行下列第 3.4.5 項。

　　(一) 現款提貨。 (二) 買受人預付元，日內結清。 (三) 買受人與提貨后， (四) 貨款結算以現金、銀行方式進行結算。

　　(五) 其他事項：自每次貨物到達之日起開始，并

　　每噸加收3 元資金占用費，如超過 30 天未結清，按每噸每天加收 5 元 資金占用費；先期500噸由出賣人從第一次供貨之日起墊付30天，從第31日起每噸每天3元資金占用費從第61日起每噸每天5元資金占用費直至付清所有貨款及資金占用費。

　　第九條本合同終止條件：

　　(一) 合同履行完畢。

　　(二) 買受人如果不能按約定期支付貨款，出賣人有權停止供貨，并要求買受人付清所

　　有貨款及資金占用費。

　　第十條 違約責任：執行以下 2 項。

　　(一) 雙方約定有定金的，按照定金規則執行。

　　(二) 如果買受人不能按約定履行付款義務，按未履行價格的千分之三每日承擔違約

　　金。

　　(三) 其他約定事項

　　第十一條合同有效期，執行以下 項。

　　（一）自 年 （二）本合同僅限與完工。

　　第十二條 合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列方式解決：向當地人民法院起訴。 第十三條本合同即日起生效。 第十四條 其他約定事項：

　　(一) 出賣人所供貨物價格以發貨當日我的鋼鐵網價為準。

　　(二) 如出賣方無違反合同，需方只能與本公司建立供求關系，不得與其他公司發生供求關系。

　　(三) 未盡事宜由雙方協商解決。

墊資合同8

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　經甲、乙雙方自愿協商，同意乙方承包甲方橋外房子完成業四樓止墊資金建修。

　　一、墊資金建修的方式：墊資____________萬元。只限墊支壹年內還____________萬元。其中____________萬元作為資金利息，房子賣了后，連頭帶利還清，如超過時間，利息加翻還息。

　　二、所有建房開支一律由甲方自己負責。

　　三、伍拾萬元現金以普嶺鄉街道任意門市和樓上全層住房作抵押。

　　四、建修由乙方建修，工資每平方米玖拾元，打橡膠板，工資由甲方負責。

　　五、甲、乙雙方達成協議后，在建修施工過程中必須保持正常施工，任何一方不能找任何借口爭吵和阻礙，否則造成停工、損料和延長建房時間等一切損失應全由反口一方負責。

　　六、此協議書面壹式兩份，甲、乙雙方各執壹份，空口無憑，以此為證，長期有效。

　　協議人：____________證人：____________

　　甲方：____________乙方：____________

　　____________年______月______日

墊資合同9

　　上訴人(一審原告)：

　　仲 ，女，漢族，19 年 月 日生，身份證號：

　　住所地：

　　被上訴人(一審被告)：

　　李 ，男，漢族，19 年 月 日生，身份證號：

　　住所地：

　　李 ，男，漢族，19 年 月 日生，身份證號：

　　住所地：

　　趙 ，女，漢族，19 年 月 日生，身份證號：

　　住所地：

　　上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案，不服無錫市 區人民法院于20 年 月 日作出的(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》，現提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求依法撤銷(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》，對本案予以改判，判決李 、趙 配合辦理過戶手續，將涉案房屋登記到上訴人仲 名下;

　　2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：

此致

　　無錫市中級人民法院

　　上訴人： (仲 )

　　20 年 月 日

墊資合同10

　　鋼材供應合同

　　需貨方：（簡稱甲方）河南省第二建設集團有限公司

　　供貨方：（簡稱乙方）鄭州市管城區超勝物資供應站

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方本著平等互利的原則，經雙方協商一致，就甲方向乙方購買鋼材一事達成共識如下：

　　一、 工程名稱及地點： 平原新區鳳湖人家1~6號樓項目部

　　二、 甲方購買產品名稱、型號及廠家規定。

　　1、 物資名稱：建筑用螺紋鋼、圓鋼、盤圓、盤螺等。

　　2、 規格型號：以需方預算規格為準。

　　3、 預算鋼材數量：（ 1000噸 ）

　　三、 數量、運輸、驗收規定

　　1、 螺紋、圓鋼均按國家理論計算核收，盤螺、盤圓可按過磅單據為準。乙方向甲方交貨時，對于螺紋鋼雙方須當場清點支數，以現場確認的數量為準，若甲方現場不清點，則以乙方提供的清單數量為準簽收。對于線材、盤螺按過磅重量結算，若磅差在正負千分之三內以乙方的供貨榜單為準；若超過負千分之三，雙方重新復磅無誤后超出負千分之三的部分由乙方承擔。

　　2、 未經檢驗合格，甲方不得動用鋼材，否則乙方不承擔甲方由于未經檢測先行使用產生的任何經濟賠償責任。若甲方對產品質量有異議，應在貨到之日起七日內提出，并出示國家認可的檢測機構的檢測報告，乙方經確認后再第一時間內予以處理。若未在到貨之日起七日內提出異議并出示檢測報告，視同此批產品全部合格。

　　四、 鋼材價格及付款方式規定.

　　第一款、 該工地自第一次送貨之日起鋼材數量累計至 500 噸（或自供貨之日起70日，先到為準）的鋼材價格以貨到當日“我的.鋼鐵網”鄭州市場建筑鋼材價格行情”網上對應廠家型號，（規格12/14/16/18的螺紋以網價為結算基價，規格20/22/25/28及以上規格網價每噸上浮50元為結算基價，盤螺、盤元均以濟源鋼鐵的網價為

　　結算基價）。達到雙方約定數量或日期甲方應在3日內結清所有款項。若甲方未結清所欠款項，后續采購價格均以第一款結算基價為準，直至結清所欠款項。

　　第二款、 上述價格均為含運費不含稅的價格。

　　五、 違約責任界定

　　1、 經雙方協商，甲方所欠款項應在20xx年1月31日前結清，每次甲方需現款轉賬支付貨款（甲方若使用銀行承兌匯票付款，愿意承擔為此產生的貼現利息），超過三天（3天）后未結清，乙方有權停止供貨，結算款應每天每噸加收3元違約金，直至結清。

　　2、 乙方所供鋼材如出現不合格產品，應積極地做出調換該批產品的工作，不得影響甲方的正常施工，否則視為違約，應承擔該批產品總值的千分之二的違約金。

　　3、 甲、乙雙方在履行本合同時，甲方不得擅自購進他人鋼材，否則視為違約。甲方應向乙方支付合同總值的百分之三的違約金并清付所欠所有款項。

　　六、 甲方指定收貨人、打欠條人、對賬人，向乙方提供上述人員的身份證復印件，指定收貨人為： 身份證號： ，打欠條人： 身份證號：，對賬人： ，身份證號：。乙方以甲方出具的欠條為結算依據。上述人員均得到甲方的授權。

　　七、 爭議的解決。

　　1、

　　2、 雙方如有異議，可采取協商達成共識后簽定補充協議。 若甲方中途終止合同，應立即付清所欠款項，并支付合同違約金拾萬元整。

　　八、 其他事項

　　1、

　　2、 本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。 未盡事項另行協商。

　　注：1、本合同簽訂地點為鄭州市。

　　2、自發貨之日起生效。

　　3、甲方付清貨款后本合同自動作廢。

　　甲方（印章）： 乙方（印章）：

　　代表人： 代表人：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　電話：電話：

　　簽訂時間：年月 日簽訂時間：年 月 日

墊資合同11

　　合同編號：

　　墊資借款合同

　　簽署時間：

　　年 月

　　日

　　敬請注意

　　為了維護您的利益，請您在簽署本合同前，仔細閱讀如下注意事項： 1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：

　　2：您已確保提交的有關證件及資料是真實，合法，有效的： 3：您已確認自己有權在本合同上簽字：

　　4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔的相應法律后果： 5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同： 6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內容。

　　借款人：（甲方） 住所：

　　身份證件名稱及號碼： 電話：

　　墊資人：（乙方） 住所：

　　身份證件名稱及號碼：

　　甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據有關法律法規和規章，甲乙雙方經協一致，訂立本合同，以便共同遵守執行。

　　1：墊資借款額度

　　乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。

　　2：墊資借款額度有效時間：

　　墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。

　　3：還款方法

　　墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。

　　4：墊資借款擔保

　　甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產證原件作為乙方墊資款擔保：若甲方辦理二次抵押借款須經乙方同意，并將二次抵押借款發放行開戶存折及密碼由乙方保管。

　　一，甲乙雙方主要權利和義務 （一）甲方主要權利和義務

　　（1） 甲方有權要求乙方按合同約定墊資：

　　（2） 甲方有權要求乙方對甲方提供的有關個人的資料予以保密，但雙方另有約

　　定或法律，行政法規另有規定的除外：

　　（3） 甲方應按乙方要求提供有關個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和

　　有效性：

　　（4） 甲方應按照合同約定的期限歸還全部墊資款。

　　（二）乙方的主要權利和義務

　　（1） 按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外： （2） 對甲方提供的有關個人資料予以保密： （3） 乙方有權了解，核實有關甲方身份和家庭財力狀況，有權要求甲方提供相

　　關文件資料：

　　（4） 若甲方用_______________________________房產辦理抵押借款，乙方有

　　權全程陪同。

　　二，違約及其違約處理 （一）違約情形

　　甲方發生下列任一情況，均構成違約：

　　（1） 甲方死亡，而財產合法繼續履行本合同的：

　　（2） 甲方被宣告失蹤，而其財產代管人不繼續履行本合同的： （3） 甲方喪失民事行為能力，而其監護人不繼續履行本合同：

　　（4） 甲方或其財產合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及

　　其他法律糾紛，足以影響其償債能力：

　　（5） 甲方轉移資產，以逃避債務的：

　　（6） 甲方未履行對乙方負有的其他到期債務，或乙方發現甲方有其他拖欠

　　債務的行為的：

　　（7） 甲方違反本合同，約定的'其他義務：

　　（二）違約經濟措施

　　（1） 處分抵押/質押財產，實現抵押/質押權。 （2） 以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用（包括但不限于訴訟費、

　　財產保全費、執行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。

　　三，合同的變更、解除和權利義務的轉讓。

　　本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方，應事先經乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。

　　四，合同的適用法律及爭議解決方式

　　本合同使用中華人民共和國法律。

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，可以通過協商解決，協

　　商不成，按一下第____種方式解決。

　　1、向乙方住所地人民法院起訴。

　　2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。

　　五，合同的生效

　　本合同經甲方或其授權代理人簽字，乙方或其授權代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。

　　六，通知

　　本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。

　　七，合同文本分數

　　本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　八，聲明條款

　　1、甲方已閱讀本合同所有條款。應甲方要求，乙方已經就本合同作了相應

　　的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解。

　　2、甲方有權簽署合同。

　　甲方或其授權代理人（簽字）：

　　年 月 日

　　乙方或其授權代理人（簽字）：

　　年 月 日

墊資合同12

　　甲方（發包方）：

　　地址：

　　法定代表人:

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　乙方（承包方）：

　　地址：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　甲、乙雙方為有效開展生產經營，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，特訂立本合同。

　　第一條合作事項

　　甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經

　　營。

　　第二條擬參與合作經營的采石場概況

　　（一）名稱： ；

　　（二）地址：；

　　（三）經濟性質：；

　　（四）法定代表人： ；

　　（五）年生產能力：；

　　（六）采礦許可證號：；

　　（七）爆破許可證號： ；

　　（八）生產情況（或建設情況）：第三條 承包期限

　　本合同約定的承包經營期限為 年。即從 年 月日起，至年 月 日止。期限屆滿需要繼續承包的，雙方另行協商，乙方在同等條件下有優先承包權。

　　第四條 承包方式

　　（一）甲方將自己擁有的采石場發包給乙方，甲方提供機械設備、場地、工人住宿、水、電流通，乙方負責技術、生產及加工。甲方負責銷售，乙方要接受甲方的安全監督檢查管理。

　　（二）承包經營期間,甲、乙雙方自主經營、自負盈虧、獨立核 算承包經營費用各自承擔。

　　第五條 承包單價和支付方式

　　（一）承包工程單價

　　1、土石方承包生產單價人民幣/立方，此承包單價以石灰石硬度為準，當土石硬度高于石灰石，單價另算。

　　2、大理石承包單價：乙方以生產加工大理石毛石的單價為0.5-1.0米長條石人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元；長條石為1.5-2米單價為人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元；2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方（開采條石設備甲方投入）的單價標準（該單價標準包括機器設備維修費、人工費、水電費、生產管理費、炸藥費、乙方投入的生產成本)

　　3、付款結算方式：甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產石方數為準)；甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款，該工程款甲方以銀行現金轉賬方式打到乙方指定賬號。

　　（二）保證金及支付標準和反還模式

　　1、保證金為人 ，其中土石方場地為人民

　　幣 ，生產大理石場地人民幣 。

　　2、合同簽定后工人進場，乙方先交拾萬元的信譽金給甲方，進場正常施工。甲方滿足每天( 小時一班)生產量土方達到 立方，大理石條石達到 立方以上，乙方補足人民幣 元(壹佰萬元整)保證金，如生產量達不到，乙方不向甲方支付保證金，進場信譽金甲方應在3日內返還乙方。

　　3、乙方支付的保證金，甲方應在乙方井場安全生產個月后，開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。

　　第六條 甲方的權利與義務

　　（一）甲方的權利

　　1.甲方有權維護砂石場及公司的利益不受損害。乙方在生產經營 中有危及砂石場及甲方公司聲譽及其他利益的，甲方有權要求糾 正或予以制止；

　　2.甲方有權對乙方在生產經營期間的安全管理情況進行監督檢查。

　　（二）甲方的義務

　　1、甲方有義務及時支付乙方按月所得的工程款項，不得已任何理由拖欠乙方工程款項。

　　2、工程項目管理、工程結算、征地補償、外部協調、進場道路，均由甲方負責承擔。

　　3、甲方負責提供油箱或油罐，甲方向乙方先行墊資采購油料，價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔，并在乙方進度工程進度款中扣除。

　　4、乙方爆破作業用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購，此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。

　　5、甲方發包的采石場相關的證照、手續必須齊備，并且不存 在法律瑕疵；如乙方進場后，因甲方證照原因，造成乙方不能按時生產或減產損失的`，甲方照價賠償乙方損失。

　　6、除安全監督檢查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經營權；

　　7、甲方負責采石場當地政府、村委會及村民的協調、調解工作，發生問題甲方應及時在3日內調解好矛盾，如3日內不能調解好矛盾的，甲方應該承當乙方人員的誤工及相關損失。

　　第七條乙方的權利與義務

　　（一）乙方的權利

　　1、在承包期間,乙方根據本合同的約定享有自主、獨立的承包生產權；

　　2、乙方有權自己組織用工人員從事承包生產；

　　3、乙方有權根據本合同規定取得承包生產收入。

　　（二）乙方的義務

　　1、乙方對砂石的開采應根據開采方案合理進行；

　　2、乙方應當自行組建生產隊伍，健全勞動用工制度，嚴格 勞動安全管理，并應接受甲方的監督檢查；

　　3、嚴格按照本合同的約定；

　　4、對承包期間產生的勞動用工成本（包括保險費用）及安全事故承擔責任；（一）在本合同履行過程中，經雙方協商一致可以變更或解除合同；

　　（二）在本合同履行過程中，如遇國家政策發生重大變化，或者 發生不可抗力致合同目的不能實現時，可以變更或解除合同。

　　第九條違約責任

　　（一）1、合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同，否則，應當承擔違約責任；以保證金的基準，加倍賠付責任。

　　2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期間提出和乙方解除合同。如甲方要單方解除合同

　　的，除賠償雙倍保證金外，還要照價賠償乙方在場地投入購買生產機械設備和召憑人員等費用。

　　（二）任何一方違約，守約方可以解除合同，造成損失的，還 可要求賠償。

　　第十條場地問題

　　（一）甲方平場地平完交予乙方。

　　（二）乙方自行平場地，甲方負責平整場地所有費用。 第十一條 補充協議

　　本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以簽訂補充協議確定。

　　第十二條 爭議解決方式

　　在履行本合同過程中發生糾紛，甲乙雙方應盡量協商解決。協 商解決不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

　　第十三條 合同的生效本合同一式貳份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同， 雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）乙方（簽字）：

　　董事長（簽字）： 代理人（簽字）：

　　簽訂時間： 年 月 日 簽訂地點：篇二：勞務承包合同

　　務承 包

　　年月日

墊資合同13

　　甲方(借資方)：____________________

　　身份證號碼：______________________

　　聯系電話：________________________

　　聯系地址：________________________

　　銀行賬戶：________________________

　　乙方(墊資方)：____________________

　　身份證號碼：______________________

　　聯系電話：________________________

　　聯系地址：________________________

　　風險告知：填寫完整的個人單位信息，有助于與對方發生糾紛時，有明確的地址及聯系方式向對方發送督促函件或顧問人員公函，在訴訟時能提供有效的信息給法院，減少訴訟程序風險及案件處理效率。

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________________

　　2、工程地點：_____________________

　　3、工程范圍：總建筑面積約_______平方米(______棟樓)。

　　4、進場時間：定于______年____月底前(以進場通知書為準)。

　　5、承包方式：_________________________。

　　6、承包內容：_________________________。

　　二、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_______天。

　　三、工程質量：執行國家現行的有關施工規范及驗收標準，質量必須達到合格標準。

　　四、工程造價：本工程投資額約________________元人民幣。

　　五、結算方式和計價標準：

　　1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《建筑工程消耗量定額》、《安裝工程消耗量定額》和《建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。

　　2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。

　　3、工人工資單價：執行____元/工日。

　　4、施工措施費按取費標準的___%計算;

　　5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。

　　6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙_方組織購進，甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可，作為結算依據。

　　7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的'前提下，優先考慮使用。

　　六、付款辦式：

　　1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。

　　2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。

　　十二、協議履約金的支付與返還

　　1、自簽訂承包協議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金___萬元，待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。

　　2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。

　　3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。

　　4、具體事宜以正式施工合同為準。

　　七、甲方責任及義務

　　1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。

　　2、負責三通一平，提供材料堆放場地。

　　3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。

　　4、負責協調施工期間的各種外界干擾。

　　5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。

　　6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。

　　八、乙方責任及義務

　　1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。

　　2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。

　　3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。

　　4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經濟賠償及損失。

　　6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格后方可進購。

　　7、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。

　　九、違約責任

　　1、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。

　　2.乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。

　　3本協議與正簽合同具有同等法律效力。

　　十、爭議解決

　　1、本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的，按下列第_____種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：

　　(一)提交_______仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　2、因違約引起訴訟，違約方除承擔違約責任外，還需承擔守約方因提起訴訟所發生的訴訟費、保全費、律師費、調查費、評估鑒定費等相關費用。

　　風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。在約定管轄時注意，約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄，兩者只能選擇其一。

　　十一、其他條款

　　本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。

　　甲方(簽字、蓋章)： 乙方 (簽字、蓋章)：

　　簽訂日期：___年___月___日 簽訂日期：___年___月___日

墊資合同14

　　墊資方：___________

　　借資方：__________

　　保證方：__________

　　借資方為購買坐于房產，向墊資方申請借款，并同意辦理公證委托全權委托我公司代理過戶等手續的辦理，并請作為保證人，經三方(或雙方)協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條借資用途：__________

　　第二條借資金額：__________

　　第三條借資費用：__________

　　第四條借資發放形式：__________

　　第五條借款期限：

　　第六條還款資金來源及還款方式

　　1、還款資金來源：

　　2、還款方式：

　　第七條如逾期則每天按墊資額的2%交納違約金。逾期不得超過天。保證人有不可撤銷的連帶還款責任。

　　第八條本次房產交易有關手續借資方必須委托墊資方全權代理(公證處辦理委托公證)。

　　第九條本協議糾紛采取協商解決，協商不能解決的`，可向濟南市仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴。

　　本合同如有未盡事宜，須經合同各方當事人共同協商，做出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式三份，貸款方、借款方、保證方各執一份，具有同等效力。

　　墊資方：(公章)__________借資方：__________保證方：__________

　　地址：__________地址：__________地址：__________

　　電話號碼：__________電話號碼：__________電話號碼：__________

墊資合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方友好協商，達成以下協議：

　　一：乙方因資金周轉需要，特要求甲方為 公司代墊資人民幣 ，只用于 ,專款專用，不得作為其它用途使用，協議到期后，由乙方負責歸還墊資款，項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。

　　二：乙方必須將公司營業執照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管，以及此次墊資產生的重要單據文件： ，完全由甲方掌控此墊資款。

　　三：代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止，墊資完畢后，此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的帳戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的 支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。

　　四：乙方鄭重聲明，此墊資款財產所有權歸甲方所有。并非乙方和 。

　　五：墊資收益：甲乙雙方約定，此次墊資享有墊資項目分成，分成金額：固定收益，金額為：￥16000.00元，計壹萬陸仟元人民幣整（此收益為雙方約定固定收益，甲方不承擔項目收益變動及虧損風險）。

　　六：乙方故意隱瞞債務事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的`，甲方將根據中華人民共和國《刑法》第二百六十六條，將乙方移交公安機關處理，依法追究乙方刑事責任。

　　七：本協議自繳款之日起生效，如發生糾紛的，經雙方協商不成，由甲方指定人民法院提起訴訟。

　　八：本協議一式貳份雙方各執一份自雙方簽字之日起生效。本協議未盡事宜雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方（法人）簽字：

　　年 月 日 年 月 日

【墊資合同】相關文章：

墊資合同06-08

墊資協議合同06-01

墊資協議合同【經典】06-03

【熱】墊資合同06-08

墊資協議合同(實用)06-01

墊資合同【精選15篇】06-30

墊資協議書02-22

墊資協議合同15篇（經典）06-01

墊資協議合同經典[15篇]06-03

墊資協議合同(精選15篇)06-01