勞務合同(匯總15篇)
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同出現的次數越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的勞務合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
勞務合同1
甲方:________________________
乙方:________________________
甲方招聘用乙方為職工,雙方根據《中華人民共和國勞動法》和《______省勞動合同管理規定》等法律、法規,在平等自愿、協商一致的基礎上,訂立本合同,建立勞動關系,并共同遵守履行。
一、勞務協議合同期限
(一)甲、乙雙方同意按以下第______種方式來確定本合同期限:
有固定期限:從______年______月______日起到______年______月______日止;合同期限為______年______個月;
無固定期限:從______年______月______日起至法定的或本合同所約定的終止條件出現時止;
以完成一定的工作為期限:從______年______月_______日起至_____________工作任務完成時止;并以________________為工作任務完成并終止合同的標志。
(二)雙方同意本合同有效期的前________個月為試用期。
二、勞務協議工作內容
(一)乙方的工作崗位(地點、部門、工種或職務):___________________________。
(二)乙方的工作任務或職責:_____________________________________________;乙方必須按質按量完成甲方正常安排的生產(工作)任務。
三、勞務協議勞動報酬
(一)乙方試用期間的工資標準為:_____________元/月。
(二)試用期滿后,甲方根據本單位的工資制度,確定乙方執行以下第______種工資形式:
計時工資:乙方的工資由以下幾部分組成:________、________、________、_________、________、_________乙方正常工作情況下的最低工資標準為______元/月。
計件工資:乙方正常工作情況下的基礎工資為________元/月,其余按乙方崗位計件單價及完成情況計發。
崗位工資:乙方的崗位工資標準為______元/月;如乙方的工作崗位調整,按新崗位所對應的工資標準執行。
其他工資形式。具體辦法在本合同第十二條中明確。
(三)甲方每月定期以貨幣形式支付乙方工資;甲方的工資發放日為每月_______日。
(四)甲方安排乙方加班加點,應按《勞動法》第四十四條規定支付乙方工資。
四、勞務協議社會保險和福利待遇
(一)社會保險
甲、乙雙方按照國家和省、市有關社會保險的規定參加退休養老、工傷、失業、醫療、生育等社會保險,繳納社會保險金;
乙方患職業病或因工負傷,治療期間或醫療終結后的工傷保險待遇按國家和省、市工傷保險規定執行;
乙方患病或非因工負傷,其醫療待遇和停工治療期間的病假工資和疾病救濟費按______市醫療保險規定和甲方的規定執行;
乙方因工或非因工死亡的喪葬補助費、供養親屬撫恤費、救濟費、一次性撫恤金、一次性優撫金、生活補貼、供養親屬死亡補助費等,按國家和本市有關規定由社會保險機構和甲方分別計發。
(二)福利待遇
甲方應為乙方提供以下福利待遇______________________________________。
五、勞務協議勞動保護和勞動條件
(一)工作時間
甲方經批準,根據乙方的工作崗位確定乙方執行以下工作時間制度:
(1)標準工作時間:乙方每天工作______小時,每周工作______天,每周總工作時間不超過______小時;具體工作時間由甲方統一安排;
(2)不定時工作:乙方的工作時間,由甲方根據乙方工作崗位的職責要求靈活安排;
(3)綜合計算工作時間:乙方的工作時間在______月/年內綜合計算,但每天總的工作時間不超過______小時。
在本合同期內,如乙方的工作崗位依法變更,按新工作崗位確定乙方的工作時間。
甲方如安排乙方加班加點,應按《勞動法》第四十一條的規定執行。
(二)休息休假
甲方保證乙方每周至少休息______天;
乙方依法享有法定的節日假、公休日假、年休假、探親假、婚喪假、產假和計劃生育假等有薪假期;
甲方在工作日、休息日安排乙方加班加點,可給予乙方同等時間補休,但補休后不再支付加班工資;無法安排補休的,甲方應按《勞動法》第四十四條規定支付加班工資。
(三)甲方執行國家和省、市有關勞動保護規定,為乙方提供符合國家規定的勞動保護設施和勞動條件,切實保障乙方在生產、工作中的安全和健康。
(四)甲方按國家有關規定對乙方進行安全生產知識、法規教育和操作規程培訓以及其他的業務技術培訓,實行持證上崗制度;乙方應參加上述培訓并嚴格遵守其崗位有關的安全法規、規章、制度和操作規程。
(五)乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全健康的行為,有權提出批評并可向有關部門檢舉、控告。
六、勞務協議勞動紀律
乙方應嚴格遵守國家的各項法律、法規,遵守甲方依法制定的各項規章制度和勞動紀律,服從甲方的管理和教育。甲方有權對乙方執行規章制度的情況進行檢查、督促和獎懲。
七、勞務協議勞動合同的變更、解除、終止和續訂
(一)甲方因簽訂合同時所依據的客觀情況發生變化,或者乙方因個人原因,要求變更本合同條款的,必須提前七天書面通知對方,經雙方協商一致后,可以變更本合同的相關內容。
變更勞動合同,雙方應簽訂《變更勞動合同協議書》。
(二)有下列情況之一的,符合條件的一方可以單方面變更本合同的相關條款:
本合同訂立時所依據的法律、法規已經修改或失效;
;
;
(三)經甲、乙雙方協商一致,可以解除本合同。
(四)乙方有下列情況之一的,甲方可以解除本合同;
在試用期內被證明不符合錄用條件的;
嚴重違反勞動紀律或甲方依法制定的規章制度,符合開除、除名、辭退條件的;
嚴重失職,營私舞弊或泄露商業秘密,對甲方的利益造成重大損害的;
被依法追究刑事責任的`。
(五)有下列情況之一的,甲方有權解除本合同,但必須提前______日以書面方式通知乙方,方可辦理解除勞動合同手續:
本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化,致使本合同無法履行,經與乙方協商不能就變更本合同達成協議的;
乙方患病或非因工負傷,醫療期滿后,不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作;
乙方不能勝任工作,經培訓或調整工作崗位,仍不能勝任的。
(六)甲方瀕臨破產處于法定整頓期間或者生產經營發生嚴重困難,確需裁減職工而與乙方解除本合同的,必須按照國家、省、市有關企業經濟性裁員規定所確定的程序進行。
(七)乙方有下列情況之一的,甲方不得依據以上第(五)、(六)項規定解除本合同:
患職業病或因工負傷,醫療終結后被確認為喪失或部分喪失勞動能力的;
患病或負傷,在規定的醫療期內的;
女職工在孕期、產期和哺乳期內的;
符合法律、法規規定的其他情況的。
(八)有下列情況之一的,乙方可以隨時解除本合同:
在試用期內的;
甲方不按本合同規定支付勞動報酬或提供勞動條件的;
甲方以暴力、威脅或限制人身自由等非法手段強迫乙方勞動的。
(九)除上述第(八)項規定外,乙方解除本合同,應當提前______日書面通知甲方,超過______日甲方應當辦理解除合同手續。
乙方依前款規定解除本合同,給甲方造成經濟損失的,應當賠償甲方的以下經濟損失:
(十)符合下列條件之一的,本合同即告終止(有固定期限的合同除外):
1本合同所確定的工作任務已經完成;
(十一)除本合同另有規定外,任何一方解除或終止本合同,沒有提前______日通知對方或通知時間不足的,應當按相差的天數,以解除或終止合同前______個月乙方的日平均工作為標準,支付賠償金給對方。
(十二)解除或終止合同后,甲方應當在______日內辦理終止或解除勞動合同手續。
八、勞務協議經濟補償金(醫療補助費)和生活補助費的發放
(一)甲方按照本合同第七條第(三)、(五)、(六)項規定解除本合同,應按《違反和解除勞動合同經濟補償辦法》(勞部發〔______〕______號)及本市的有關規定支付乙方經濟補償金或醫療補助費。
(二)乙方個人非因甲方的原因而解除合同的,甲方可不發給經濟補償金。
(三)本合同期限屆滿,甲方不與乙方續訂合同的,應按《______市勞動合同管理規定》第三十一條第一款的規定支付乙方生活補助費。
乙方在甲方提供的勞動報酬和勞動條件不低于本合同終止前的標準的情況下,不與甲方續訂勞動合同的,甲方可不發給生活補助費。
九、勞務協議違反勞動合同的責任
(一)甲、乙雙方有下列情況之一的,應當承擔違約責任:
甲方違反本合同規定,單方面解除本合同的;
乙方未經甲方同意,擅自離職的;
乙方有本合同第七條第(四)項第點情況的;
;
(二)雙方同意以下列方式承擔違約責任:
違約金。一方違約,應支付違約金___________元;
賠償金。違約金不足以賠償對方損失的,還需支付賠償金。賠償金按違約方實際造成的損失計算。賠償損失的范圍包括:
(1)________________________________________;
(三)符合下列條件之一的,違約方可以減輕或免除違約責任:
違約行為是因不可抗力造成的;
十、勞務協議因履行本合同發生爭議的解決辦法
雙方因履行本合同發生爭議,應先協商解決;協商不成的,可自爭議發生之日起______日內向甲方勞動爭議調解委員會申請調解,或自爭議發生之日起______日內向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
十一、勞務協議本合同的條款與國家和省、市新頒布的法律、法規、規章不符的,按新的法律、法規、規章執行。
十二、勞務協議雙方需要明確的其他事項
甲方:(蓋章)______________乙方:(簽名)______________
日期:______年____月____日日期:______年____月____日
勞務合同2
甲方:______________
乙方:______________
經甲乙雙方協商,由乙方承擔當雄110KV變電站納木湖間隔的電氣安裝工作,為明確乙方對工程的質量、安全、工期的責任,做到責、權、利相結合,以確保安裝工程的順利實施,結合本工程的具體情況,經雙方協商,簽訂本合同條款,雙方共同遵照執行。
一、工程概況:
1、工程名稱:西藏當雄110KV變電站納木湖間隔設備安裝
2、建設地點:西藏當雄
一、施工內容:
按分項例明(按甲方提供設備安裝圖紙)
三、施工工期:
開工時間:_______年_______月_______日,完工時間:_______年_______月
四、工程費用:
1、經雙方協商該工程乙方安裝費用暫定為按甲方與西藏建管公司結算安裝費總額的70%進行結算。該工程所有稅費及驗收、檢測費由甲方支付。
2、乙方總包價中包括進出場費、施工機具使用費、臨時設施費、冬雨季施工增加費、工器具使用費、安全措施費、勞動保護及保險費、現場管理費。
3、設計變更引起的工程費用增加應追加費用。
4、因不可抗力造成的工期損失,乙方不承擔責任。
五、工程質量:
1、乙方必須嚴格按照設計施工圖、國家頒布的施工驗收規范、設計修改通知單及有關技術文件精心組織施工;甲方按以上規范規程和要求進行驗收。
2、隱蔽工程由乙方自檢合格后經監理、設計部門及甲方現場代表驗收合格簽字后,方可進行下道工序的施工。
3、乙方在施工中應確保施工質量,接受甲方現場管理,因乙方施工不當造成的返工,其費用由乙方負責。
六、工程驗收與保修:
1、工程驗收按國家現行工程驗收規范、規程執行,由甲方組織,乙方做好驗收前的準備工作。
2、工程保修期:與甲方所簽定的主合同規定保修期一致。
3、因乙方施工質量問題造成返工,費用由乙方自理。
4、保修期內發現施工質量問題,由乙方負責處理,若乙方不予處理,甲方有權另行安排處理,費用在保修金內扣除,不足部分向乙方追討。
七、工程款拔付與結算:
l、本合同簽訂后五日內,甲方應向乙方支付作為乙方進場施工準備費。
2、乙方進度結算按安裝進度撥付,當工程款撥付累計至合同總價的90%時停止拔付。
3、工程完工、竣工驗收合格后除扣留保修金(為5%)余款在三十日內結清。保修期滿無任何施工質量問題,甲方將保修金付給乙方。
八、甲乙雙方責任:
(一)甲方責任:
1、協調有關單位的配合工作。
2、負責該工程的.全面組織、管理、工程竣工驗收。
3、負責工程款拔付與結算。
4、組織施工圖會審和技術交底,并向乙方提供設計圖紙一份。
(二)乙方責任:
1、提交施工組織設計及施工進度計劃;
2、按施工進度上報工程進度計劃(結算)報表及后期工程進度計劃表;
3、按設計施工圖紙及施工規范要求組織施工,并接受相關部門的出督檢查;
九、施工安全:
1、乙方必須嚴格執行施工安全操作規程,確定專職安全員負責施工全過程的安全管理工作,建立糸統的安全控制網絡體糸,采取嚴格舒安全防范措施,杜絕人身傷亡和設備事故。
2、若因乙方原因出現安全事故,所造成的一切損失,均由乙方自行承擔。甲方應予配合處理。
十、環境保護:
1、本工程施工期間,乙方應遵守國家有關環境保護的法令。施工現場環境要保持整齊、清潔,做到文明施工。
2、由于乙方施工的原因,破壞環境,由此而導致的經濟損失,其費用由乙方承擔。
十一、保險:
除按國家規定外,本工程采取自愿保險,投保與否,自行決定,費用自理。
十二:違約責任:
1、在本合同執行過程中,甲乙雙方任何一方違約,均應承擔因違約造成的一切損失。
2、在本合同執行過程中,甲乙雙方如有爭議,都應本著平等互讓的原則協商解決。
十三、附則:
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,到合同期滿雙方無任何經濟責任,結清工程款后自動失效。
2、因人力不可抗拒的因素造成的損失,由甲乙雙方協商解決。
3、本合同未盡事宜由雙方協商一致解決。
4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方:______________乙方:______________
年月日:_____________________
勞務合同3
發包方:(以下稱甲方)
承包方:(以下稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》結本工程具體情況,經甲、乙雙方友好協商,達成以下條款:
第一條工程內容
1、工程名稱:
2、工程承包方式:包工不包料,包工期、包質量、包安全。
3、承包范圍:
第二條合同價款及結算方法
工程款:砌體180元/M,砼____元/M
工程量計算:完工后以據實計算。結算方式另行約定3 3
第三條工程質量
1、按國家頒發的《建筑安裝工程質量檢查評定標準》檢查驗收合格。不合格的產品,乙方必須返工,返工造成的費用由乙方自理。甲方將對浪費的材料進行200﹪的罰款。
2、服從甲方對材料限額領料制度,嚴禁超領,浪費現象。乙方必須確保每天工完場清,如發現有過夜砂漿、干水泥、隔夜砂漿等,按原價的5倍罰款。
第四條合同工期
1、合同工期:自____年____月____日至竣工驗收。
2、本合同工期以甲方施工進度計劃要求為準,乙方施工進度必須滿足甲方總體進度要求,以甲方進度計劃安排為標準,乙方無條件按甲方計劃要求執行。
第五條雙方責任
1、發包方工作責任
負責施工現場材料的供應,提供施工電梯、攪拌機等施工機械,并與其他工種的關系協調及其它事宜,負責技
術、質量、進度等。
2、承包方工作責任
承包方派為駐工地代表,保證24小時在現場,有特殊情況向發包方工地代表請假。服從發包方現場管理人員統一管理,遵守公司及項目部的規章制度,做到文明施工。承包方負責施工中的除發包方提供以外的'所有施工機具。嚴禁乙方對本工程施工項目進行轉包,一經發現甲方有權終止合同。
第六條付款辦法
工程款支付:另行協商約定。
第七條安全
乙方應嚴格按安全技術規范和操作規程進行施工,因自身違章操作,野蠻施工所造成傷及自身和他人的一切安全事故,乙方應承擔全部責任,甲方概不承擔連帶責任。
第八條爭議
本合同簽約生效后,雙方必須認真執行,本合同具有法律效力,如有爭議可以和解或請主管部門調解,一方不愿和解或調解不成,可向本工程所在地的人民法院起訴。
第九條合同生效與終止
本合同雙方簽字之日生效,雙方約定的工作完成自行終止。
發包方:
承包方:
____年____月____日
勞務合同4
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國勞動法》和《山東省勞動合同條例》等有關法律、法規,甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,簽訂苯勞動合同,并共同遵守本合同所列條款。自本合同生效之日起,乙方為甲方的職工,確立勞動合同。
一、勞動合同期限
合同期限為固定期限,期限為 年 / 個月,自 年 月 日至 年 月 日止。
二、工作內容
1、甲方在合同期內安排乙方從事工作(工種)。
2、合同期內因生產、經營工作需要,甲、乙雙方可以協商變更乙方的工作崗位,但必須依照規定,填寫變更勞動合同協議,經雙方簽字蓋章后生效。甲方指派乙方從事其他臨時性、特殊性工作,要征得乙方同意。
三、勞動保護和勞動條件
1、甲方必須遵守國家的法律、法規和政策,建立健全職工代表大會制度和其他民主管理制度。
2、甲方根據本單位工作需要,為乙方提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和勞動保護用品,提供保障乙方安全、健康的勞動環境。
3、按照《勞動法》和國務院的有關規定,合理安排乙方的勞動時間和休息休假制度。
4、有下列情況之一的,乙方有權拒絕接受甲方安排的工作任務。
(1)經國家有關部門確認,勞動安全、衛生條件惡劣,嚴重危害職工身體健康的。
(2)違反國家法律、法規,侵害國家、集體和個人利益的。
(3)違反操作規程的。
四、勞動紀律
1、乙方必須自覺遵守國家法律、法規和企業的規章制度,服從甲方的領導、管理和教育,積極完成本職工作任務。
2、積極參加甲方組織的政治思想、職業道德、業務技術、安全生產、遵紀守法等方面的教育和培訓。
五、勞動報酬及支付方式與時間
1、根據本單位實際情況和本崗位需要,實行月(日)工資制度。月(日)工資元。
2、根據國家、省有關規定,甲方向乙方按月支付工資,工資發放日為每月日,最遲不得超過兩個月,否則視為拖欠。按規定為乙方交納有關社會保險。
3、甲方支付給乙方的工資按《勞動法》、《山東省勞動合同條例》和《山東省企業工資管理暫行規定》的要求,不得低于當地最低工資標準。
六、勞動合同終止或解除的條件
1、勞動合同期滿,甲乙雙方勞動關系即行終止,并辦理終止合同手續。雙方協商同意續簽勞動合同,須在合同期滿前續訂并辦理續訂手續。
2、甲乙雙方協商一致,勞動合同可以提前解除。
3、乙方有下列情況之一的,甲方可以解除勞動合同。
(1) 在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(2) 嚴重違反勞動紀律或者甲方規章制度的;
(3) 嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
(4) 被依法追究刑事責任的。
4、有下列情況之一的,甲方可以解除勞動合同,但應當提前30天以書面形式通知乙方:
(1)乙方患病或非因公負傷,醫療期滿后,不能從事原工作,也不能從事甲方另行安排的工作;
(2)乙方不能勝任工作、經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作的;
5、乙方有下列情況之一的,甲方不得解除勞動合同:
(1)勞動合同期限未滿,又不符合本合同第六條2、3、4、5項規定解除勞動合同條件的;
(2)患職業病或因公負傷致殘,經勞動保障部門認定工傷并經勞動能力鑒定委員會鑒定為傷殘五至十級的;
(3)患病或者非因公負傷,在規定的醫療期內的;
(4)甲方拒絕為乙方交納社會保險費的;
(5) 女職工在孕期、產期和哺乳期間的;
(6)法律、行政法規規定的其他情況。
6、乙方解除勞動合同,應當提前30天以書面形式通知甲方。
7、有下列情況之一的,乙方可以隨時通知甲方解除勞動合同:
(1)在試用期間的';
(2)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
(3)甲方未按照勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。
(4)甲方強迫乙方集資、入股或者繳納風險抵押性財物的;
(5)甲方低于當地人民政府規定的最低工資標準支付勞動者工資報酬的;
(6) 法律、法規規定的其他情況。
七、有下列情況之一的,當事人可以終止履行勞動合同
1、經雙方協商一致的;
2、勞動者涉嫌違法犯罪,被公安、國家安全或者司法機關限制人身自由的;
3、發生不可抗力的;
4、法律、法規規定的其他情況。
八、違反勞動合同的責任
本合同簽字蓋章生效后,甲、乙雙方必須嚴格履行。任何一方違約應承擔違約責任,給對方造成經濟損失的,應當按國家、省有關規定給予經濟補償和賠償。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
十、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):
法定代表人(簽字、蓋章):
乙方(簽字):
簽訂合同時間: 年 月 日
勞務合同5
出租方:(以下簡稱甲方)
身份證號碼:
承租方:(以下簡稱乙方)
身份證號碼:
甲方同意將位于作為倉庫出租給乙方使用,在平等、自愿、協商的基礎上,甲乙雙方達成如下協議:
一、倉庫租賃期限:自年 月 日至 年 月 日止,期限為五年。
二、租金、押金及付款方式。
。1)第一年至第四年每月租金叁仟元整(¥3000.0元),押金叁仟元整(¥3000.0元),半年交一次租金(¥18000元);以后乙方在每半年到期時必須7天內交半年租金,如乙方逾期不交,甲方有權終止合同,押金不退;未租滿五年,押金不退。
。2)第五年月租金上浮原租金的20%。
三、雙方的.責任
。1)甲方租賃倉庫給乙方必須是合法經營,如乙方違法經營,甲方有權收回倉庫,押金不退,由此造成的一切后果由乙方負責。
。2)乙方可裝修倉庫內部,但不得損壞不銹鋼大門及窗,不得改變房屋架構,不得破壞房屋承重墻及柱子,如損壞,由乙方承擔相應責任(如賠償責任等),乙方如不承擔相應責任,甲方可通過提起法律訴訟維護權益;水電、門鎖、開關損壞由乙方負責更換、維修好。
。3)在承租期內,乙方不得擅自將倉庫轉租給第三方。
。4)租期滿后,如乙方不續租,乙方不得擅自將已裝修好的瓷磚及其他裝修物件損壞。
四、租賃期間,乙方使用該倉庫所產生的一切費用(包括水電費)均由乙方負責,與甲方無關。
五、合同期滿后,甲方如果繼續對外租賃本倉庫,在同等條件下,乙方享有優先承租權,乙方必須在合同到期前30天與甲方商議簽訂新租賃合同,否則按自動棄權處理,甲方有權另行安排。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
手機: 手機:
日期: 日期:
勞務合同6
合同編號:
甲方:
乙方:
第一條:合同目的
甲方聘用乙方在xx建筑公司從事勞務工作,本公司現招聘建筑工人(鋼筋工、木工、瓦工),雙方經充分協商達成一致,在甲乙雙方自愿的情況下簽訂以下合同。為保證甲方工程的順利完成,雙方應互相協作,認真執行此合同。
第二條:聘用工種聘用期
甲方聘用乙方為工種或其它,乙方能夠勝任的工作聘用期為2到5年自合同簽訂之日至合同結束,具體工作期限應依照工程項目的進展而定,乙方應無條件服從甲方安排,甲方不能私自延長及停留,如有發生,甲方將承擔違約責任。
第三條:工作任務和時間及工資支付方法
1、甲方每月按乙方的實際出勤結算工資,每月月初結算一次工人工資,如果因甲方原因停工工資正常發放,每月休息4天發放全部工資,每月xx元人民幣,如有技術的工人或手藝好者可加薪水(xx元到xx元人民幣),可甲方負責乙方的吃住。
2、每月1~5日結算,甲方必須按月發放工資,如果甲方資金不到位,甲方加付工資30%的違約金。
3,甲方冬季時安排工人室內修建工作,如乙方冬季想回國由甲方提供回國費用以及來年時的往返費用。
第四條:旅費及交通費
甲方負擔乙方從xx到xx國的一切費用,國內一切費用由乙方自己承擔。
第五條:安全責任
甲方安全勞動保護措施必須到位,如不到位一切后果甲方承擔,甲方負責乙方人身保險。由于自然因素或不可抗拒造成原因,甲方負責乙方基本保底工資。
第六條:乙方責任
乙方到xx國必須遵守當地的.法律法規,打架、斗毆、曠工、喝酒、偷盜財物等一切后果自負。
乙方工作失誤造成重大工程質量問題(如木工方面跑模脹肚影響工程進度,損失工期及材料根據情況而定,責任由乙方負責)。
乙方必須保證工程質量、進度,按時交工,如不能按時完成,甲方根據情況而定。
第七條:任何一方不履行本合同的責任和義務時,另一方有權依法追究違約方的責任,索賠因對方違約造成的損失。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,本合同自簽訂之日起生效。
如在工作當中有其它更改或增加的事項,甲乙雙方協商解決。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日
勞務合同7
用人單位及項目聘用負責人(簡稱甲方):__________
勞動者(簡稱乙方):__________
根據《中華人民共和國勞動法》和國家有關規定,甲、乙雙方遵循平等自愿、協商一致的原則,制定以下協議:
一、甲方聘用乙方在____市____區______街道______安置房______項目施工現場做______職務,在該項目在甲方指定負責人的具體領導下開展工作。
二、聘用時間為________年____月____日至________年____月____日為止,如因工作需要,中途甲方也可以將其另調它處工作,乙方必須服從甲方的工作分配,在聘用施工期間年薪按______元人民幣(包括一切費用在內),平時支出生活費元月,根據完成工作業績,有獎、有罰(項目部有明細)剩余款項聘用到期一次付清。
三、甲方職責:甲方在乙方上崗前對乙方進行安全生產教育、思想教育和業務指導培訓,在施工現場必須按照國家建筑施工安全生產規定,采取必要的安全措施,使其業務技術不斷提高,甲方必須認真履行本合同約定的內容,按時支付生活費,乙方伙食和手機費由甲方提供。
四、乙方職責
1、遵守國家法律法規。服從甲方領導,嚴格執行甲方及項目部的各項管理制度,積極完成分配任務,否則甲方有權辭退,并按出勤月基本工資70%結算解聘,與甲方不存在任何關系;
2、因工作失職未按正常操作,未按甲方要求違反甲方制度,給工程質量、安全甲方造成損失的.,自愿接受處罰和賠償經濟損失及承擔法律責任;
3、如因工作安排不當,管理不善,致使現場混亂,材料浪費,工期延誤,要承擔相應的經濟責任;
4、乙方必須按照甲方要求堅持每天考勤制度,每月出勤不低于28天,如外出必須經過甲方項目部的負責人簽字批準,否則出現一切后果由乙方自負;
5、會計、印章、勞務、材料員,因非正常工作操作程序造成損失、失誤、錯帳的負責全額賠償;
6、資料員未按正常工作要求進行資料保管,造成資料丟失和損失的,按該份資料價值賠償。
五、本合同一式兩份,甲乙方各執一份,自簽字之日生效。
六、乙方承諾:服從甲方安排,遵守項目部各項規章制度及薪酬,全心全意為項目部工作。
甲方:____________
乙方:____________
_____年____月____日
勞務合同8
簽勞務合同的主要情況是,不具備勞動合同主體資格的人不可以簽訂《勞動合同》;已領取養老金的退休人員;退休返聘人員;已與其他單位建立勞動合同關系的兼職人員;企業內退人員等。如與以上人員建立勞動關系,就只能簽立《勞務合同》。臨時用工也可以是勞務合同。
勞務合同是作為獨立經濟實體的單位之間、公民之間以及它們相互之間就有關提供和使用勞動力問題而訂立的協議。
勞務合同是民事合同,是當事人各方在平等協商的情況下達成的,就某一項勞務以及勞務成果所達成的協議,勞務合同不屬于勞動合同,從法律適用看,勞務合同適用于合同法以及民法通則和其它民事法律所調整,而勞動合同適用于勞動法以及相關行政法規所調整。
勞務合同是民事合同,是當事人各方在平等協商的'情況下達成的,就某一項勞務以及勞務成果所達成的協議,勞務合同不屬于勞動合同,從法律適用看,勞務合同適用于合同法以及民法通則和其它民事法律所調整,而勞動合同適用于勞動法以及相關行政法規所調整。
勞動關系中的勞動者除獲得工資報酬外,還有保險及其他福利待遇;而勞務關系中的自然人,一般只獲得勞動報酬。
勞務合同的主體既可以是法人、組織之間簽訂,也可以是公民個人之間、公民與法人組織之間,一般不作為特殊限定,具有廣泛性。
但公司普通員工最好簽訂勞動合同,能受《勞動法》保護,適用最低工資標準、購買保險等,對普通員工更有利。
勞務合同9
上訴人(一審原告):_________________身份證號:_______________
住所地:_________________
被上訴人(一審被告):_________________
※※保險銷售服務(上海)有限公司
住所地:_________________
法定代表人:_________________
電話:________________
上訴人因與被上訴人勞動合同糾紛一案,不服無錫市※※區人民法院于20__年1月9日作出的(20__)※※民初字第※※號《民事判決書》,現提起上訴。
上訴請求:_________________
1、請求依法撤銷(20__)※※民初字第※※號《民事判決書》,對本案予以改判;
2、請求判決被上訴人支付拖欠的工資6萬元、支付未簽訂書面勞動合同的雙倍工資5.4萬元、支付違法解除勞動關系的賠償金1.2萬元、支付上訴人工作期間業務發展費用報銷款9107.53元,合計:_________________¥135107.53元
3、本案訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:_________________
一、關于《※※保險股份有限公司審計工作底稿》、《20__年預算表-管理營運費用》認定錯誤。
一審中查明:_________________蔡※※為被上訴人的高管,職務為市場總監兼業務管理部負責人;王※※系被上訴人工作聯系人,公司的多份文件中皆列明其身份。
被上訴人一審提交的關于與蔡※※解除勞動合同的《協議書》載明:_________________雙方勞動關系自20__年4月30日起協商解除,而上述“工作底稿”系20__年4月16日由蔡※※簽署,蔡※※簽署的行為屬于職務行為,對“工作底稿”中的內容的確認系代表被上訴人的確認。
王※※于20__年11月1日轉發的電子郵件,附件為“_____20__年預算”(含《20__年預算表-管理營運費用》),郵件正文中說到:_________________“根據董事長11月1日的會議精神,20__年度的預算略有變化,以這套表式為準”,該預算表在上訴人與蔡※※的郵件往來中也進行過確認,顯然,該預算系公司行為,此后上訴人又從被上訴人處用優盤再次拷貝下這個預算表,打印后作為證據在一審時提交。
上述兩份證據原件系被上訴人持有,被上訴人對工作底稿及預算表中的內容予以否認,違背了禁反言原則及誠實信用原則,是濫用抗辯權的行為。同時,依據最高院民訴證據規則第75條規定:_________________“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供,如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人,可以推定該主張成立”。
一審法院卻認定上訴人不能提交原件,承擔舉證不能的責任,顯然是未查明事實,枉法裁判。
二、關于上訴人的工資標準認定錯誤。
一審法院直接采用無錫市最低工資標準作為上訴人的.工資標準,事實未查明事實,法律適用錯誤。
一審中被上訴人提交的證據《直銷營業部負責人崗位聘任協議》及《保險營銷員合同書》,經查明因被上訴人未簽署蓋章,還未生效。而上述預算表中的“20__年度預算編制說明”第3條“管理費用中的人事費用是指從事行政管理責能人員的工資總額,包括各類社保、公積金及計提的三金”,預算“項目明細”中又列出了“員工工資”、“勞務用工費”、“負責人津貼”、“業務發展費”等一系列組成內容及標準。
但一審法院卻以兩份未生效的合同來確認上訴人的收入組成,并要求上訴人對其進行舉證,全然不顧上訴人的雙重身份——“營業部負責人”兼“保險營銷員”,并對公司作出并確認的預算表中關于上訴人的收入組成及標準不予理涉,裁判嚴重錯誤。
上訴人一審中主張了自己的工資標準,同時,上述工作底稿及預算表中明確記載了上訴人開始兩個月工資為¥6000/月,此后為¥12000/月。但被上訴人對此均不予認可。
依據最高院民訴證據規則第6條“在勞動爭議糾紛案件中,因用人單位作出開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬、計算勞動者工作年限等決定而發生勞動爭議的,由用人單位負舉證責任”,依法應當由被上訴人舉證是否發放工資及發放金額。
同時,勞動部《工資支付暫行規定》第6條規定:_________________“用人單位必須書面記錄支付勞動者工資的數額、時間、領取者的姓名以及簽字,并保存兩年以上備查。用人單位在支付工資時應向勞動者提供一份其個人的工資清單”。
因此,勞動者工資支付憑證的制作和保存是用人單位應承擔的一項法定義務,該項法定義務不因任何事由而免除,一審法院應當根據上述規定要求用人單位提供勞動者的工資支付憑證,以查明勞動者真實的工資收入及標準。
最高院民訴證據規則第75條規定:_________________“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供,如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人,可以推定該主張成立”。
綜上,一審法院依法應當推定上訴人主張的工資標準成立。
三、被上訴人違法解除雙方的勞動關系,上訴人依法應獲得經濟賠償金。
一審法院未查明事實的情況下得出“無證據證明雙方勞動關系解除”的結論,同時也以此結論作為不支持經濟賠償金的理由。
上訴人一審訴訟中主張是被上訴人違法解除了雙方的勞動合同關系,因為被上訴人停止了設立之中的無錫營業部,同時也未向上訴人提供其他工作崗位,事實上解除了雙方的勞動關系;一審中,被上訴人的答辯時甚至認為雙方自始就沒有建立過勞動關系,并且被上訴人提交的證據之一《關于※※保險公司銷售服務(上海)有限公司停止經營的通知》也載明:_________________“各分支機構所有員工停止上班,并按有關規定辦理相關離職手續”,由此可見,被上訴人提交的證據也證明了上訴人的主張是屬實的、無爭議的。一審法院卻武斷的作出判斷。
顯然,一審法院未查明事實,適用法律錯誤。
四、被上訴人應當向上訴人支付上訴人墊付的應報銷業務費用。
一審中,上訴人要求被上訴人報銷墊付的業務費用,被上訴人不予認可。
但是,上述工作底稿中被上訴人已經明確上訴人已經將票據提交被上訴人,且對用途及發生時間進行篩選,剔除不能報銷的費用后,確認應報銷款項為¥9107.53元。同時,被上訴人一審中提交的證據之一《工作了結的說明書》中也載明了上訴人墊付的業務費用未得到報銷,說明被上訴人對此事實是認可的。
上述工作底稿審計的事項是“資產負債審計”,通俗的說就是被上訴人對外的負債,被上訴人拒絕支付報銷的款項,也就是不履行債務,則應當出示報銷款項已經支付給上訴人的證據,因為墊付業務費用發生的票據原件已經由被上訴人一方持有。
一審法院仍然以上訴人未提交業務費用的相關票據為由駁回上訴人要求獲得報銷款的請求,顯然是錯誤的裁判。
一審法院在案件事實未查清、法律適用不當的情況下,就草草駁回上訴人相關訴請,實在是有失法律之公允;為維護上訴人的合法權益,特上訴至貴院,以求得到一個公正的判決。
此致
無錫市中級人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日
勞務合同10
甲方:________________
乙方:________________
依據國家勞動法律規定、與工程發包單位的勞務分包合同和項目部的實際,經甲乙雙方平等協商一致,自愿達成如下協議:
一、合同期限
1、以完成項目中所從事的工種任務為期限
2、合同期限:自20______年____月____日至20______年____月_____日
二、工作內容
甲方安排乙方從事__________項目安全管理工作,乙方應當積極完成甲方分配的工作任務。
三、勞動報酬
甲方支付乙方的最低工資不低于工程發包方單位或者甲方所在地的最低工資標準。
乙方的工資支付辦法為:平時預發生活費,每年春節前結算當年工資。
四、勞動保護
甲方應當在乙方進入施工現場地前對乙方進行入場施工安全教育和必要培訓。乙方從事特種作業的必須經過專門培訓并取得特種作業資格后方可持證上崗。乙方在勞動過程中應嚴格遵守勞動安全衛生規程的操作規程,遵守工程發包單位的相關規定和甲方的相關規定。出現工傷事故,乙方同意按上海市外來從業人員綜合保險規定處理,工傷期間乙方月工資按上海市上年度外來從業人員綜合保險交費基數的職工月平均工資即每月2100元支付。護理費、營養費及其它一切傷殘補助費,根據傷殘鑒定結果,按綜合保險規定處理,乙方承諾不提出其它任何超出綜合保險規定以外的索賠要求。
五、工作時間
根據建筑行業特點,雙方約定參照工程發包方單位實行綜合計時工作制。
六、合同解除
1、合同期限屆滿即可終止執行。
2、乙方在工作期間有打架斗毆、偷竊等違法行為的,有嚴重失職對甲方或工程發包方單位造成經濟損失的,嚴重違反甲方或工程發包方單位施工現場管理規定和勞動紀律的,被公安機關立案偵查或被追究刑事責任的,不能滿足崗位技能要求的,甲方隨時解除本合同。
3、甲方以暴力、威脅、監禁或者其他非法手段強迫乙方勞動的,甲方不能提供安全的`勞動條件或不能按照本合同約定支付勞動報酬,乙方可以解除本合同。
4、乙方擅自離崗,連續三天不上班,本合同即行終止。
5、不論何種方式解除或終止勞動合同,甲方均不支付經濟補償。
七、爭議處理
發生勞動爭議,雙方應當先行協商解決,協商不成的,應當向工程發包單位或甲方單位所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
八、雙方約定的其他事宜
本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
甲方(蓋章):______________
乙方(簽字):_____________
日期:_________年_____月_____日
甲方:___________
乙方:__________性別:______居民身份證號:______________________________
電話:__________________家庭地址:________________
鑒于乙方勞動崗位、勞動量及勞動時間與全日制工作制不足。根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》和有關規定,甲乙雙方經平等協商一致,自愿簽訂本勞務協議,共同遵守本協議所列條款。
第一條 本協議期限為。本協議于_____年_____月_____日生效,至_____年_____月_____日終止。
第二條 乙方承擔的勞務內容,要求為:單位電路檢查維護,下水保障暢通,衛生檢查,停車場車輛擺放管理。
第三條 甲方認為,根據乙方目前的健康狀況,能依據本協議第一條、第二條約定的勞務內容、要求、為甲方提供勞務,乙方也愿意承擔所約定勞務。
第四條 甲方支付乙方勞務報酬的標準、方式、時間:每月元(含稅),每月10號之前支付上月勞務報酬,全年元。
第五條 乙方依法繳納個人所得稅。
第六條 發生下列情形之一,本協議終止:一、本協議期滿的;二、雙方就解除本協議協商一致的;三、乙方由于健康原因不能履行本協議義務的。
第七條 甲、乙雙方若單方面解除本協議,需提前一周通知另一方即可。
第八條 本協議終止、解除后,乙方應在一周內將有關工作向甲方移交完畢,并附書面說明,如給甲方造成損失,應予賠償。
第九條 乙方在協議期間無條件服從甲方的一切規章制度。
第十條 乙方除享受規定的酬勞外,不享受其它的福利待遇。
第十一條 因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,均提請仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)日期:年______月______日
乙方(簽章)日期:年
勞務合同11
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規、規章,經甲、乙雙方友好協商,就_______________________________有關事項達成如下協議:
一、委托地址:
________________
建筑面積:____平方米
二、委托內容
1、生活用水系統;
2、消防系統;
3、生活污水處理系統;
4、照明系統;
上述事項的日常維護,事故應急處理。上述事項的大修項目,在同等條件下,甲方優先考慮委托給乙方。
三、委托要求:
1、乙方應確保所委托設備正常工作運行;
2、乙方在接到報修通知后,應在2個工作日內恢復設備的正常運行。
四、委托期限為:
____年____月____日到____年____月____日
五、委托費用:
委托采用包工的方式(材料費用按實際市場采購發票結算)。大寫:貳萬元整。
六、付款方法:
合同簽訂后,甲方在3天內一次性支付合同總價款給乙方(維修材料費用在維修結束后7天內,乙方憑發票及維修記錄至甲方報銷材料費用)。
七、甲方的權利義務:
1、制定本項目工程運行、維修、養護工作的各項管理規章制度及考核標準,并要求乙方遵守。
2、做好工程設備、設施及維修材料、維修工具交接的前身準備工作,全面配合乙方順利開展維護、保養等工程服務工作。
3、檢查監督乙方工作的實施及制度的執行情況,并將檢查中發現的設備缺陷及異常情況作詳盡紀錄,及時告知乙方。
4、檢查跟蹤乙方服務質量,遇有不合格服務、違紀人員對其進行糾正和處罰,給甲方造成的不良影響及后果,使甲方工作陷入被動的,甲方有權要求乙方在兩日內調換甲方認為達不到工作要求的工程人員。
5、按本合約中規定的付款方式、金額、時間按時支付委托費用。
八、乙方權利義務
1、本合同一經簽訂,乙方應提交針對用水系統、消防系統、污水處理系統、照明系統維護方案,配備專業技術人員,并做好設備的維護工作。
2、乙方應全面遵守甲方制定的`各項規章制度及日常行為規范,熱心周到為甲方服務。
3、有完整詳細的維修維護記錄。
4、乙方在管理范圍內發現的不安全隱患提出書面整改意見,甲方應認真研究并書面形式回復,甲方未采取有效措施造成的事故以及經濟損失,乙方不承擔責任。
5、報修工作因乙方長時間不能解決造成的后果,由乙方負責。
6、因乙方人員工作失職、失誤造成甲方及設備、財產損失,由乙方全額賠償。
7、本合同終止時,乙方必須向甲方移交全部的維修維護記錄資料。
8、如不可抗力協商同意終止。
九、本協議一式肆份,具有同等效力,甲、乙雙方各持貳份,本協議未盡事宜,由雙方協商解決。
甲方:
乙方:
。ù砗炞旨吧w章)
。ù砗炞旨吧w章)
____年____月____日
____年____月____日
勞務合同12
甲方:__________
法定代表人:__________
乙方:__________
身份證號:__________
為了維護甲、乙雙方的利益,確保甲方的經營活動的正常開展,本著平等自愿,協商一致的原則,簽訂如下補充協議:
一、甲方在錄用乙方后,同時為其解決戶口的問題,乙方必須為甲方服務________年。
二、乙方因本人原因不能為甲方服務________年的.,須按每月_____元賠償金計算,有一個月算一個月,逐月累計,向甲方作出賠償。
三、甲方為提高公司員工的業務水平,根據乙方的實際工作崗位給予相應的業務培訓,凡甲方給乙方相應業務培訓的,乙方必須根據本人所在的崗位,為甲方服務。
四、乙方因本人原因不能達到服務期的,一年的須按每月_____元賠償金計算,兩年的須按每月_____元賠償金計,三年的須按每月_____賠償金計,有一個月算一個月,逐月累計,向甲方做出賠償。
五、本補充協議作為勞務合同的附件,與《勞務合同》同時生效。
六、本補充協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話:_______________________
電話:___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
勞務合同13
甲方:
名稱:
地址:
性質:
法人代表:
乙方:
姓名:
性別:
年齡:
文化程度:
籍貫:______市______縣______(區)鄉______(街辦)
現住址:
身份證號碼:
導游證號碼:
甲方因工作需要,招(聘、雇)(乙方)為導游員。甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,根據《中華人民共和國勞動法》和《旅行社管理條例》、《導游人員管理條例》及國家、省有關法律、法規規定簽訂本合同,確定雙方勞動關系,并共同遵守執行。
一、合同期限(本合同期限按下列第_____種類型執行)
1、本合同為有固定期限的勞動合同。合同期從_____年____月____日起至_____年____月____日止,共_____年(_____月)。其中試用期從_____年____月____日至_____年____月____日止,共_____個月。
2、本合同為無固定期限的勞動合同,試用期從_____年____月____日至_____年____月____日止。
3、本合同從_____年____月____日起至完成(工作、工程)止。
二、工作內容
甲方安排乙方在崗位,負責工作(根據工作需要,經雙方協商,可變更工作崗位)。
乙方在合同期內,按本崗位職責要求,完成甲方安排的正常導游工作任務。
三、勞動保護和勞動條件
1、甲方必須建立和健全勞動安全衛生制度,嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準,為乙方提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動保護用品。
2、甲方應按國家、省有關規定對乙方進行培訓教育,乙方從事導游服務時必須經過專門培訓并取得導游員資格。
3、乙方必須嚴格遵守旅游法規、規章、制度和操作規程。
4、甲方按國家、省有關規定和標準,按月為乙方向社會保障機構和失業保險機構繳納養老保險基金和失業保險基金。乙方按規定應由個人繳納的保險基金,由甲方按月在乙方工資中代為扣繳。
5、乙方因工負傷,甲方應積極負責治療,直至醫療終結;治療期間為乙方據實支付醫療費,按月支付工資;傷愈后安排乙方從事力所能及的工作。致殘待遇按國家、省規定執行。
6、乙方患病或非因工負傷醫療期和女工孕期、產假期、哺乳期以及乙方符合計劃生育子女勞保醫療等各種待遇按國家、省、市規定標準執行。
7、乙方因工傷或因病死亡的喪葬費、遺屬津貼等,由甲方按國家、省、市規定標準支付。
8、乙方的周休假、節日假、探親假、年休假、產假以及婚喪等各種待遇,甲方必須按國家、省規定執行。
四、勞動報酬
1、甲方根據乙方從事導游員業務,確定乙方工資按以下工資形式執行。但在法定工作時間內,乙方應得的工資不得低于旅行社所在地最低工資保障標準。計月工資。乙方試用期工資元;試用期滿乙方工資元,其中:基本工資_____元,津貼。獎金另定。
2、甲方應逐年提高乙方的工資水平。
3、甲方于每月_____日為發薪日,甲方無故不按時支付乙方工資的,應自拖欠之日起,支付乙方工資總額%拖欠金,直至支付工資之日止與工資一并發給乙方。
4、非因乙方原因所致的停止導游業務期間,甲方應按國家、省有關規定執行。
五、勞動紀律
甲方應根據國家、省有關規定,建立和完善各項規章制度。乙方必須嚴格遵守國家和江西省的各項法律、法規以及甲方各項規章制度,服從甲方的領導、管理和指揮,積極完成導游服務工作任務。
六、勞動合同解除的條件
1、經甲、乙雙方協商一致,本勞動合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除勞動合同,但是應當提前三十日以書面形式通知乙方本人:
。1)乙方患病或者非因工負傷,醫療期滿后,不能從事原工作也不從事由甲方另行安排的工作的;
。2)乙方不能勝任工作,經過培訓或者調整工作崗位,仍不能勝任工作;
。3)勞動合同訂立時依據的客觀情況發生重大變化,致使原勞動合同無法履行,經甲、乙雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的。
3、乙方有下列情形之一的,甲方不得解除勞動合同:
。1)因工負傷并確認喪失或者部分喪失勞動能力的;
。2)患病或者負傷,在規定的醫療期內的';
。3)女職工在孕期、產期、哺乳期內的;
。4)法律、行政法規規定的其他情形。
4、乙方解除勞動合同,應當提前三十日以書面形式通知甲方。
5、有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除勞動合同:
。1)在試用期內;
(2)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;
(3)甲方未按勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。
七、違反勞動合同的責任
任何一方違反勞動合同規定,給對方造成經濟損失的,應根據后果和責任承擔經濟賠償責任和相應的法律責任。如因不可抗力原因造成不能履行合同或者一方受損害的,可不承擔責任。
八、雙方協商約定其他內容
甲方:
乙方:
日期:
勞務合同14
聘用方: (以下簡稱甲方)
受聘方:
。ㄒ韵潞喎Q乙方)
甲方為規范和加強集體三資管理,促進村(社區)集體經濟持續健康發展,根據上級相關部門年度工作部署,經甲方研究決定聘請乙方法律工作者 同志為我村(社區)在新的一年里提供法律服務幫助,協助我村(社區)清理各類歷年來的合同并分類處理,該完善的要完善,該催繳的催繳,該補簽的補簽,該解除的解除,該走司法途徑的.走司法途徑,根據需要參與本集體經濟組織重點項目的洽談與擬定合同,重點協助清理:
1、承包、租賃費過低,顯失公平的合同;
2、期限過長或無期限的合同;
3、合同履行不及時或未履行的合同;
4、承包、租賃方不按合同及時繳費;
5、承包方或承租方不按合同約定合法經營,擅自改變租賃物或承包地經營用途;
6、承包、租賃等合同的簽訂不規范;
7、有承包或租賃事實,未簽訂書面合同;
8、簽訂合同未經過村民(股民)代表大會討論通過;
9、其他不規范的合同;
10、對村(社區)規民約股份經濟合作社章程的修改和完善;11、協助調處重大民事糾紛;
12、幫助追索債權款。
甲方根據乙方相關規定,付給乙方法律服務勞務費每年人民幣 元,民事訴訟代理費可另行減半收取。
本合同自甲、乙雙方簽字(蓋章)之日起生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
負責人:
年 月 日
勞務合同15
甲方:________________________________
電話號碼:____________________________________________
乙方:____
電話號碼:____
甲、乙雙方根據有關法律、法規規定,在平等自愿、公平公正、協商一致、誠實信用的基礎上,簽訂本合同。
一、勞動合同期限:
自_____年____月____日起至____年___月___日止,其中試用期自___年___月___日起至___年____月____日止。
二、工作內容:
。ㄒ唬┮曳礁鶕追揭,經過協商,從事________________工作。甲方可根據工作需要和對乙方業績的考核結果,按照合理誠信原則,變動乙方的工作崗位,乙方服從甲方的安排。
。ǘ┘追桨才乓曳剿鶑氖碌墓ぷ鲀热菁耙,應當符合甲方依法制訂的并已公示的規章制度。乙方應當按照甲方安排的工作內容及要求履行勞動義務,按時完成規定的工作數量,達到規定的質量要求。
三、工作時間和休息休假
(一)、甲方實行每天________小時工作制,每月休息2天,如未休息算加班。
。ǘ⒓追綖橐曳桨才艓侥晷菁5天。
四、勞動報酬
甲方應當每月至少一次以貨幣形式支付乙方工資,不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。
。ㄒ唬┘追匠兄Z每月________日為發薪日。
。ǘ┮曳皆谠囉闷趦鹊墓べY為每月________元。
。ㄈ┮曳降'工資報酬甲方根據乙方的工作崗位確定其每月工資為________元。
甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結合的內部工資分配辦法,乙方的基本工資確定為每月________元,以后根據內部工資分配辦法調整其工資;績效工資根據乙方的工作業績、勞動成果和實際貢獻按照內部分配辦法考核確定。
(四)。_______________________________________________________________________。
。ㄎ澹┘追礁鶕髽I經營效益合理提高乙方工資。乙方的工資增長辦法按照___________確定。
。ㄎ澹┮曳匠鰸M勤享受50元/月的勤工獎津貼。
五、勞動紀律:
一、乙方須按照甲方約定的工作時間上班
二、每天須穿工作服上班,制服要干凈、整潔。
六、勞動合同終止的條件
經甲乙雙方協商約定,出現下列情形之一的,可以終止勞動合同:
1。勞動合同期滿的;
2。如中途離職須提前十五天書面申請;
3。因工作失職,犯嚴重錯誤。
七、合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。簽字生效
甲方法定代表人簽名:____
乙方簽名:
簽定日期:
【勞務合同】相關文章:
返聘勞務合同退休返聘勞務合同01-01
勞務合同05-15
勞務的合同02-27
勞務的合同05-29
門衛勞務合同03-12
重慶勞務合同03-14
勞務合同模板03-15
建筑勞務合同03-08
人工勞務合同03-10
勞務服務合同03-22