承攬合同模板8篇（精選）

　　在當今不斷發展的世界，合同起到的作用越來越大，它也是實現專業化合作的紐帶。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的承攬合同模板，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬合同模板1

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的'通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

　　代表人：代表人：

承攬合同模板2

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）

　　本合同甲方委托乙方承攬項目，雙方經過平等協商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的規定，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

　　第一條、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　1.1乙方帶料

　　第二條、質量要求、技術標準

　　執行。

　　第三條、乙方對質量負責期限驗收合格后免費保修12個月。

　　第四條、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　4.1乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　4.2乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　4.3甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條、驗收標準、方式

　　5.1按照合同規定的質量要求，技術標準、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　5.2甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　5.3當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第六條、履行的期限

　　___年___月____日至___年___月____日。

　　第七條、結算方式

　　驗收合格后日內支付總價款的95%，余款保修期滿后如無質量問題一次付清。

　　第八條、違約責任

　　8.1乙方違約責任

　　8.1.1未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　8.1.2交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　8.1.3未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　8.1.4逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的0.3%償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的’，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值30%的違約金。

　　8.1.6異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的`保管、保養費。

　　8.1.7實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付甲方因此造成的損失。

　　8.1.9未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。

　　8.1.10擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　8.1.11乙方在甲方的工作場地，設備設施上進行工作時，應當遵守有關的操作規程，不允許毀壞甲方的設施設備，對工作中出現的安全事故由乙方自己負責，甲方不負任何責任。

　　8.2甲方違約責任

　　8.2.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　8.2.2中途廢止合同，屬乙方提供原村料的，償付乙方的未履行部分價款總值10 %的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的5 %違約金。

　　8.2.3無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　第九條、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十條、糾紛的處理

　　本合同履行過程中甲、乙雙方發生爭議時，雙方應協商解決。若協商不成，按以下1種方式解決：

　　1、向人民法院提起訴訟。

　　2、向仲裁委員會申請仲裁。

　　3、提交內部法律糾紛調解處理委員會調解處理。

　　第十一條、廉潔條款

　　雙方嚴格按照廉潔從業的有關規定，認真履行廉潔從業義務。

　　第十二條、其他

　　12.1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外，乙方應當以自己的設備技術和勞動完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作向甲方負責，未經甲方同意的，甲方可以解除合同。

　　12.2本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　12.3本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　單位名稱（章）：單位名稱（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人（負責人）：法定代表人（負責人）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯系人：聯系人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

承攬合同模板3

　　承攬方（乙方）：

　　代表人：

　　職務：

　　電話：

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。

　　一、甲方供應原材料：

　　原材料：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　日期：

　　成品單位耗用量：

　　二、乙方完成產品情況：

　　品種：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　加工費：單價金額

　　三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：

　　四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

　　五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

　　六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

　　七、貨款及費用結算辦法及期限：

　　八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

承攬合同模板4

　　簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計人民幣(大寫)：___________

　　1.質量標準：___________

　　2.交貨(運輸)辦法及地點：________

　　3.質量檢驗及驗收辦法：_________

　　4.包裝要求及費用負擔：__________

　　5.結算辦法及期限：_____________

　　6.原材料供應辦法：____________

　　7.其他：_______________

　　違約責任：

　　第一點：甲方承擔

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

　　(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他___________

　　第二點：乙方承擔

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的'，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)其他：____________

　　本合同一式___份。

　　有效期自____年__月__日到____年__月__日止

　　甲方：______

　　乙方：________

　　法定代表人：_______

　　電話：________地址：________開戶銀行：_____帳號：________

承攬合同模板5

　　定作人：

　　承攬人：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：___年___月____日

　　甲方(定作人)：____________乙方(承攬人)：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)

　　1.1品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)

　　1.2規格：(應寫明定作物具體的規格型號)

　　1.3數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位)

　　1.4備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條合同價款

　　2.1合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

　　2.3付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱)

　　3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：(注：可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

　　4.3定作人于___年___月____日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

　　第五條技術資料、圖紙的提供

　　5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。

　　5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

　　第六條驗收標準和方法

　　6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)

　　6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

　　6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。

　　第七條交(提)定作物的時間和地點

　　7.1雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1自提定作物的時間：(寫明年、月、日)

　　7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)

　　7.2雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　8.1包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條定作物的保修

　　10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)

　　10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。

　　第十一條定金及預付款

　　11.1定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)

　　11.3定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

　　第十二條承攬人的違約責任：

　　12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。

　　12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

　　12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。

　　12.7由于保管不善致使定作人提供的'原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

　　12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

　　12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。

　　12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

　　12.12其它違約責任：_______________

　　第十三條定作人的違約責任：

　　13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

　　13.5超過合同約定日期付款且未通知承攬人協商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.8其它違約責任：____________

　　第十四條不可抗力

　　14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

　　第十五條爭議的解決方式

　　因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決;協商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：

　　1.提交_______________仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向_______________人民法院起訴。

　　第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十七條本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。

　　第十八條合同未盡事宜雙方共同協商達成補充協議。

　　定作人：(公章)承攬人：(公章)住所：住所：法定代表人或法定代表人或

　　委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號郵政編碼：郵政編碼：

　　合同簽訂時間：___年___月____日

承攬合同模板6

　　甲方(定作人)：簽訂地點：乙方(承攬人)：簽訂時間：___年___月____日

　　根據中華人民共和國合同同法的有關規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第二條驗收標準和方法及提出異議期限：第三條乙方(承攬人)對質量負責的期限及條件：第四條甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料：第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交凡第三人完成的工作是：

　　第七條工作成果驗收期限：第八條交貨地點、方式：第九條運輸方式及到達站港和費用負擔：第十條結算方式及期限：第十一條合同生效：第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人)，造成乙方(承攬人)損失的'應賠償損失。

　　第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的，乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。

　　第十四條違約責任：第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按法律規定執行。

　　第十六條其他約定事項：

　　甲方：乙方：___年___月____日：

承攬合同模板7

　　合同編號：

　　委托方：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　依照《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告播出要求。

　　1.1廣告內容及證件：

　　1.2播出頻道和時間：

　　1.3制作形式：

　　1.4廣告長度：

　　1.5播出形式：

　　1.6播出日期：

　　第二條廣告費及支付方法。

　　2.1廣告費

　　2.2支付方法及時間：

　　2.3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條違約責任

　　3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

　　3.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費%的.違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。

　　3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第四條糾紛解決方式。

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( )項規定辦理。

　　1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2.向地人民法院起訴。

　　第五條雙方商定的其他事項。

　　第六條附則。

　　6.1本合同附件件，名稱：

　　6.2本合同有效期：自___年___月____日生效至___年___月____日終止。

　　委托方

　　單位名稱(蓋章)

　　法定代表人：

　　承攬方

　　單位名稱(蓋章)

承攬合同模板8

　　委托方：

　　承擔方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：___年___月____日

　　依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1、項目(媒介)：

　　2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　3、發布地點或形式：

　　4、顏色：

　　5、規格或材料：

　　6、刊播次數、起訖時間、日期：

　　7、其他要求：

　　第二條費用及支付辦法

　　1、費用：

　　類別

　　單價

　　數量

　　金額

　　備注

　　設計、制作費

　　發布費

　　代理費

　　合計金額(大寫)

　　2、結算方式和期限：

　　3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條驗收方式及時間

　　第四條違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條合同爭議解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的'爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理：

　　1、提交仲裁委員會仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條雙方商定的其他事項：

　　第七條附則

　　1、本合同附件，名稱。

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本份。

　　3、本合同有效期：自___年___月____日生效至___年___月____日終止。

　　委托方：承攬方：

【承攬合同】相關文章：

承攬的合同05-03

承攬的合同03-21

承攬合同合同04-28

運輸承攬合同02-08

安裝承攬合同02-20

廣告承攬合同02-27

承攬合同通用11-15

承攬項目合同04-08

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19