承攬合同模板(實用)
現今社會公眾的法律意識不斷增強,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編為大家整理的承攬合同模板,歡迎大家分享。
承攬合同模板1
合同編號:_____________
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:_____________
施工地點:_____________
簽約時間:____年____月____日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:_____________
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:_____________(rmb:_____________)
2.2合同總價已經包含了執行本合同中的所有工程內容所需的費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后48小時內,甲方應向乙方支付合同總價的____%作為首付款,即人民幣_____________(RMB_____________)。
3.2設備進度款
乙方完成系統布線并進場后,甲方應當支付合同總價的____%作為首付款,即人民幣_____________(RMB_____________)。
3.3工程結算付款
系統設備安裝完成后,甲方人員驗收合格之日起兩天內,甲方應支付乙方合同總價的____%作為尾款,即人民幣_____________(rmb_____________)。
3.4最終驗收付款
甲方代表正式確認驗收合格后的7個工作日內,將支付合同總價的80%,即人民幣_____________(rmb_____________)給乙方。
3.5其它事項_____________
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現場的`土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協調各方施工單位之間的合作關系,確保施工過程中的協調順暢,避免對乙方施工進度造成直接影響。
4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起3個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1根據合同約定,我們將負責全面負責工程的施工設計、供貨、安裝、測試以及最終完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方應當根據合同約定,對設備的安裝、調試承擔全部責任。
5.2在整個安裝調試過程中,乙方應嚴格按照甲方指定的人員進行施工,并接受其督導和指導。
6、其它
甲、乙雙方同意,對于本合同未盡事宜,應當協商一致處理。
甲方:_____________乙方:_____________
地址:_____________地址:_____________
電話:_____________電話:_____________
傳真:_____________傳真:_____________
簽約代表:_____________簽約代表:_____________
承攬合同模板2
加工定作承攬合同。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
帳戶: 帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
承攬合同模板3
甲方:___物業服務有限公司
乙方:___筑工程有限公司
一、工程范圍
____團辦公區(紅樓內)所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門窗維修翻新。
二、工程承包方式及造價
工程項目采用包工包料,乙方按甲方要求自行安排施工,總造價____萬元左右。
三、施工期限
此維修項目施工期限為__天,____年_月_日開始施工,乙方應在甲方規定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反,造成的一切損失由乙方承擔。
四、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工,自覺接受甲方監管人員的.質量監管,所有進料及施工單項均由甲乙雙方現場施工及監管人員簽證認可。
五、安全責任
乙方在施工過程中,應嚴格規范程序,杜絕責任事故發生。如在施工過程中發生與施工有關的一切安全責任(包括人員傷亡)事故,均由乙方承擔全部責任。
六、付款方式
甲方先行預付工程款_萬元整,其余款項在施工完畢后,經驗收合格及時由乙方造出結算單,由甲方分別按程序審核后付款,款必須付到乙方法定帳戶。
七、其他條款
乙方施工人員在施工期間,應嚴格遵守國家的法律法規和____集團的規章制度,文明施工。
本合同一式肆份,甲乙雙方各執兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方代表(簽章):乙方代表(簽章):
年月日
承攬合同模板4
定作方(合同專用章/公章):(以下簡稱甲方)
承攬方(合同專用章/公章):(以下簡稱乙方)
基于平等互利、價值對等的原則,在雙方充分協商后,達成了本合同。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,本合同具有合法有效性。
1 項目概況
1.1 項目名稱:
1.2 實施地點:
1.3 承攬方履行期限: 年 月 日至 年 月 日
1.4 簽訂地點:
1.5 簽訂時間: 年 月 日
2 工作內容和工作量(詳細描述) 3 質量要求和技術標準
3.1 質量要求:
3.2 技術及設計制造標準: (可詳見技術附件)。
3.3 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求:
4 酬金與結算
4.1 項目酬金:
小寫:¥ 元,大寫:人民幣 。
4.2項目酬金構成:該酬金包括: 。
4.3項目通過最終驗收并合格后,承攬方必須攜帶相關資料到定制方處進行付款審查和審批手續。
4.4在承攬方接受定作方的委托并開始工作前,承攬方應當先向定作方提交符合財務要求的發票。只有在獲得定作方支付價款之后,承攬方的工作才能正式展開。
4.5承包方需對其指定的以下賬戶信息的真實性、安全性和準確性負責,定制方不對此信息之外的任何事項負責。
何責任。
收款人:
開戶行:
賬 號:
4.6本項目按下列第 項方式支付
4.6.1 一次總付:項目最終驗收合格。
4.6.2 分期支付
4.6.2.1本合同生效后 日內,支付合同價款 %的預付款;
4.6.2.2(按進度支付);
4.6.2.3項目最終驗收合格,定作方在付款履行審查審批手續完成后 日內支付合同價款的 %,其余 %作為質量保證金,待質保期滿且無任何質量問題后 日內支付。
5 驗收
5.1驗收應當遵循本合同規定的相關質量要求和技術標準進行,如果合同未明確約定,應依照合同法的相關規定進行操作。
5.2 驗收方式:
5.3 驗收結果與合同約定不符,承攬方應 無償負責修整或重做 。
5.4驗收過程中因設備技術或質量等方面出現異議,應提交 技術監督機構進行鑒定。
6 質量保證
6.1 質量保證期限自完成驗收合格之日起 個月。
6.2質量保證期內,由于承攬方責任導致質量事故時,則質量保證期應自承攬方整改。
6.3質量保證期內,出現質量問題,承攬方不能按定作方的要求無償整改或整改后質量仍不符合約定的,質量保證金將不再返還。
并不替代或解除承攬方對項目質量的責任。
7 技術資料的提供及保密要求
7.1 定作方應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料,承攬方應當認真核對,承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的,應在 日內向定作方提出書面異議或說明,定作方應在收到書面異議的 日內答復。逾期不提出的.,視為定作方提供的有關資料符合承攬方履行合同要求。
7.2受托方應當對委托方提供的所有技術資料進行保密,未經委托方書面同意,不得以任何方式復制、傳播、留存或轉讓,并且不得向第三方透露或使用。即便本合同終止,該保密條款仍然有效。
8 違約責任
8.1如承攬方未按約定時間完成工作,每日延遲交付都應向定作方支付相應的違約金,違約金比例為合同金額的%。同時,承攬方還需要承擔造成定作方損失的賠償責任。
8.2 定作方未按合同約定付款,每逾期一日,應向承攬方支付未付酬金金額 %的違約金。
8.3如果發生5.3級情況,合同承辦方需要賠償給定作方違約金。如果這導致給定作方遭受損失,那么合同承辦方還需承擔賠償責任。
8.4一方違反本合同第7條約定,應向對方承擔賠償責任
8.5發生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
9 不可抗力
9.1 由于不可抗力,如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致不能完全或部分履行本合同義務,受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任,但應在不可抗力發生后 小時內及時通知對方,并在其后 日內向對方提供有效證明文件。
將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。
10 爭議的解決
10.1因合同發生爭議,雙方應協商解決。
10.2如協商不成,可選擇下列第 項確定:
10.2.1向 仲裁委員會申請仲裁;
10.2.2向 人民法院提起訴訟;
11 瑕疵擔保
為保障本合同的履行,一方提供與項目技術相關的設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權時,應確保對方在使用中不會面臨任何權利上的問題,不會侵犯第三方專利權、商業機密等。若發生侵權情況,提供方應承擔與第三方的談判,并承擔由此產生的全部法律和經濟責任,包括賠償因侵權給合同相對人造成的損失。
12.保險
12.1承包方有責任為其所有設備和人員購買保險,如發生設備故障或人身傷害等意外事件(除非由定制方引起),承包方應向保險公司索賠,并對此負全部責任,定制方不承擔任何責任。
12.2由于定作方的原因導致承攬方的設備和人員受損,承攬方需向保險公司提出索賠。定作方只需承擔保險公司無法賠償的部分,如果定作方未購買保險,則不會進行賠償。
13 合同的生效、變更、解除和終止
13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋合同專用章后生效。
13.2雙方協商一致,可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
13.3 發生下列情形之一的,一方可以解除合同:
13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;
13.3.2 承攬方未按合同約定期限交工,經催告后 日內仍未交工,定作方有權解除合同;
13.3.3如果項目質量未達到約定標準,且承包方無法按照定作方的要求采取必要的補救措施,則定作方有權終止合同。
13.4 發生下列情形之一的,本合同的權利義務終止:
13.4.1 合同已經按照約定履行;
13.4.2 雙方解除合同;
13.4.3 法律規定的其它情形。
13.5合同的變更、解除或終止,不能使違約方免責,對于給對方造成的損失,違約方應承擔相應的賠償責任。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同模板5
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的.運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
承攬合同模板6
供方:_________
需方:_________
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個。總金額:_________元。
以上價格為不變價,已包含稅費、安裝及運費等,客戶無需再承擔額外費用。
三、質量要求:
甲方將根據乙方的要求制作樣品,樣品必須經乙方審核確認后封存。接下來,甲方將按照樣品進行生產并交付貨物。如果在制作過程中出現問題,由甲方負責進行修改。
四、加工、售后服務方式:
甲方承擔全包工包料的責任,應當按照合同約定選擇原材料,并允許乙方進行檢驗。如果甲方故意隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料導致辦公家具質量受影響,乙方有權要求甲方重新制作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_______年,在保修期內,如家具出現質量問題,甲方將提供免費維修服務。
在保修期內,由于同一嚴重質量問題,即使經過兩次修理仍無法達到標準要求,甲方應根據修理記錄和相關證明,為乙方提供免費更換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90天內,如出現嚴重質量問題,乙方有權選擇退貨、換貨或維修。若選擇退貨,應按照原定購價格全額退還貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方將產品交付給乙方進行驗收,驗收標準以雙方協商確定的樣品為準。若驗收合格,雙方將完成交接手續;若不合格,甲方將負責進行修改或更換,直至達到雙方認可的標準為止。乙方如有小批量增補需求,甲方應按照原定價格和交貨時間,保證按時完成并保證質量。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須符合廠家原始包裝標準,并且必須與運輸方式相匹配。如果包裝期間損壞,費用將由甲方承擔。包裝不可退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方若在制作過程中變更訂單,應承擔因此造成的額外費用和損失,包括但不限于材料浪費、工時延長等。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作,導致乙方無法正常使用,乙方有權要求甲方按照約定的質量要求重新進行修整或調換。如果經過修整或調換后,仍然不能符合合同規定的質量要求,乙方有權拒絕接收,并要求甲方承擔逾期交付的責任和賠償損失。
甲方未按合同規定包裝家具,需進行返修或重新包裝的,應當承擔相應的費用,并負責重新包裝所產生的費用。如果乙方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的,甲方應當支付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物價值的部分。如果因為包裝不符合合同規定導致家具損壞或丟失,甲方應當賠償乙方的損失。
甲方如未按合同約定交付標的物,應當向乙方支付違約金。如果合同中沒有具體規定,違約金的計算方法參照中國人民銀行有關延期付款的規定,按照逾期交付部分的價款總額計算。如果按照酬金計算,每逾期一天,違約金為逾期交付部分酬金總額的千分之一。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
甲方提供原材料,若乙方中途廢止合同,須支付給甲方違約金,違約金金額為未履行部分價款總額的10%至30%不等。
甲方應在合同規定的'付款期限內支付款項。若乙方未在規定期限內付款,每延遲一天應向甲方支付合同總額的1%作為違約金。
甲方應當按照合同約定的期限將標的物交付給乙方,乙方應當按時領取。如果乙方超過約定期限領取標的物的,除支付違約金外,還需承擔甲方實際支付的保管、保養費用。若乙方超過領取期限六個月仍未領取標的物,甲方有權將標的物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費用后退還給乙方;若變賣所得少于報酬、保管、保養費用,乙方需賠償不足部分;如果標的物無法變賣,乙方應賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付地點或接收單位時,由于可能需要支付額外費用,這些費用將由發起變更的一方承擔。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽署之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
電話號碼:_________電話號碼:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
銀行帳號:_________銀行帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
承攬合同模板7
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、合同中應準確規定原材料的消耗量。定作方必須按照合同規定的時間、數量、質量和規格提供所需原材料。承攬方有責任及時檢驗定作方提供的原材料,如發現不符合要求的情況,應立即通知定作方進行更換和補齊。承攬方嚴禁擅自更換定作方提供的原材料,在修理物品時不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、在工作期間,承包方發現提供的圖紙或技術要求不合理時,應及時告知定制方。定制方需要在規定的時間內回復,并提出修改意見。如果定制方未能在規定時間內做出回應,承包方有權停止工作并及時通知定制方。對于因此造成的損失,定制方需承擔賠償責任。
2、若定作方要求保密,承攬方需嚴格遵守,并在未經授權的情況下禁止留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承包方在合同規定的時間內完成工程后應向定制方提交必要的技術資料及其它有關質量保證文件。對于那些短期內無法檢測到質量問題的項目或物品,雙方應協商確定保修期限并寫入合同。若在保修期內出現質量問題,除非問題是因為定制方使用、保管不當等原因所致,否則由承包方負責修復或替換。
可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、履行交付作物的期限應當根據合同約定。若任何一方要求提前或延期交(提)定作物,必須事先與對方協商并達成協議,最終按照協議條款執行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的`,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%——30%幅度)或酬金總額的_________%(20%——60%幅度)違約金。
6、當定制物在異地交付時未能符合合同規定,暫由定制方代為保管時,應該支付實際發生的保管和維護費用作為賠償。
7、若在代運或送貨過程中,定制物品被錯誤地發送至了目的地或接收單位(人),除了按照合同規定運輸至指定地點或接收單位(人)外,還需要承擔因此而產生的額外運雜費和延遲交付定制物品的責任。
8、因未妥善保管而導致定制方提供的原材料、設備、包裝物等物品損毀或丟失,從而給定制方造成了經濟損失,應當予以賠償。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的。
10、未經定作方允許,承攬方不得擅自更換原材料或修理物的零部件,否則定作方有權拒收,并要求承攬方對因此造成的損失進行賠償。如果定作方要求重新制作或修理,承攬方應按照要求辦理,并承擔因逾期交付而產生的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、合同中途被取消,如果是承攬方提供原材料的,須支付違約金,金額為未履行部分價款總額的10%到30%之間;如果不是承攬方提供原材料的,須支付違約金,金額為未履行部分酬金總額的20%到60%之間。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、如定作方超過合同規定領取期限,則需承擔違約金,并支付承攬方實際支出的保管、保養費。若定作方超過六個月不領取定作物,承攬方有權將其變賣,所得價款扣除報酬、保管、保養費后退還給定作方。如所得價款少于報酬、保管、保養費,則定作方需要補償不足部分。如果定作物無法變賣,定作方需要賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
如果在合同規定的履行期限內發生不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失的情況,承攬方應該取得合法證明后采取積極措施盡量減少損失。此時,承攬方可以免除違約責任。但如果在合同規定的履行期限以外發生此類情況,承攬方應當承擔責任。如果是因為定作方遲延接受或無故拒收而導致的毀損、滅失,那么定作方應當承擔責任,并賠償承攬方因此而造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,_____,也可以直接向人民法院起訴。
合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):__________________承攬方(蓋章):__________________
代表人(簽字):__________________代表人(簽字):__________________
地址:___________________________地址:___________________________
電話:___________________________電話:___________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行:__________________
帳號:___________________________帳號:___________________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
承攬合同模板8
定作方:__________________________
承攬方:__________________________
經甲乙雙方充分協商,甲方委托乙方承攬加工業務,達成以下合同條款。
一、加工成品
__________________________
二、加工成品質量要求
__________________________
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、承攬方在接收定作方提供的原材料時,應當對原材料進行嚴格檢查,如發現不符合要求的情況,應立即通知定作方進行調換或補齊。若在下料后才提出原料質量問題,導致定作方損失的,承攬方應當承擔相應的賠償責任。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料,也不得私自替換修理物品的零部件。此外,原材料的消耗量每噸(件)成品不得超過約定的標準。
2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求,并且能夠滿足承攬的.需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.雙方應及時溝通,如承攬方發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應當立即通知定作方。定作方在收到通知后,應及時回復并提出修改意見。
2.承攬方在接受定作方的委托工作時,如定作方要求保密,承攬方應當嚴格遵守,未經定作方許可不得保留任何技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、根據合同約定,驗收將依據規定的質量標準、圖紙和樣品進行。
2、驗收前,承攬方應向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于難以在短期內發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內出現問題時,承攬方有責任進行修復或更換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:__________________________。
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照____________________________________________________
2、包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔
運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
____________________________________________________
十一、承攬方的違約責任
1、未按照合同約定交付定制品的質量,若定制方同意接受利用,則應按照實際質量進行價格調整,可以適當減少報酬或定價;若不同意接受利用,則定制方有權拒收,由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、根據合同約定,承攬方如未按時交付定制物品或完成工作,定作方仍需的部分應當按照原定數量補齊,逾期交付的部分則需按照延遲交付的處理方式進行補償。對于定作方不再需要的少交或遲交部分,承攬方應賠償定作方因此而遭受的損失。
3、未按合同規定包裝定制物品的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、定制物品逾期交付時,需要支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。
5、未能按時交付定制物品或完成工作的一方,應當支付相當于未能交付定制物品或未能完成工作部分價款總額的____%的違約金,并賠償給定制方因此造成的損失。
6、若因為保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失,責任方應當承擔由此給定作方造成的損失。
7、未經定作方允許,承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若發生擅自更換情況,定作方有權拒收,并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理,承攬方應按照要求進行,并承擔因逾期交付而產生的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內,如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方在取得合法證明后,可免除承擔違約責任。
十三、其它約定
1、雙方在加工承攬合同發生糾紛時,應首先進行友好協商解決;若協商不成,可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,如有未盡事宜,雙方應共同協商并作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式____份。
甲方:__________________________
簽約人:__________________________
電話號碼:__________________________
時間:_________年____月____日
乙方:__________________________
簽約人:_____________________________
電話號碼:_____________________________
時間:_________年____月____日
承攬合同模板9
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條 加工成品:
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質量要求:__________________________________________
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________
(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3, 定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:______________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________
(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________
(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條 結算方式及期限:__________________________________________
第十一條 其他:__________________________________________________
(如:1. 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的`數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__
_____(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬合同模板10
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術標準、質量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的`時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委托代理人:電話:開戶銀行:賬號:郵政編碼:承攬人承攬人(章):鑒(公)證意見:鑒(公)證機關(章)經辦人:年 月 日 監制部門:____________ 印制單位:___________
承攬合同模板11
合同編號:
發包方:永寧縣體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
甲方委托乙方制作書架、進行油漆加工并安裝,合同標的金額暫定為298345.8元。最終金額將根據永寧縣財政局預(決)算審查中心的決算價確定。
第二條:根據客戶需求,制作書架的數量、規格、價格如下:數量:10個規格:高180厘米,寬80厘米,深30厘米價格:每個550元/人民幣 元
注:承攬加工合同的結算價按照每個書架的單價來確定,包括包工、包料、包裝運輸、安裝費以及其他相關稅費在內。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、根據甲方要求的規格,所有材料均需通過多家比選采購,并提供合格證書。
3、圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高 年 月 日前全部交貨。
②、乙方應將貨物送至甲方指定的地點,并負責將貨物安裝到指定位置完成安裝。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行合適的包裝,確保書架在運輸過程中不受損壞。如有任何損壞、變形或劃痕等情況發生,乙方應承擔保修責任。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、乙方安裝的書架必須經過甲方驗收,如遇驗收不合格的情況,乙方應在24小時內進行整改。若乙方未進行整改或兩次整改均不合格,甲方將按照書架的價值扣除20%作為額外的維修費用。這部分費用不會退還給乙方。驗收標準和技術要求按雙方預定的規定執行。
③、乙方保證為甲方制作的書架質量可靠,如在一年內出現任何質量問題,乙方將免費提供維修服務。超過一年或由于甲方原因導致書架損壞需要維修時,乙方將收取適當的工本費用。
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、合同簽訂后的5個工作日內,甲方應將合同金額的30%作為預付款支付到乙方指定的賬戶。
②、乙方交貨后的第5天,甲方應向乙方支付合同總金額的30%作為首筆款項,累計支付金額達到合同總金額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后 5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、根據合同約定,乙方應向甲方預留相當于合同標的額一定比例的質量保證金作為保障。一年后,經過甲方正常使用并確認無質量問題后,甲方將會主動一次性將乙方預留的質量保證金返還給乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方如在書架制作過程中擅自變更數量或無故拒收到貨,應支付乙方合同總金額的2%作為違約金。
②、甲方未按合同約定的時間向乙方支付貨款,每延遲一天支付,除應補足貨款外,還需支付相當于未支付貨款金額的0.1%作為違約金給乙方。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按照甲方的質量要求進行生產,故意隱瞞原材料的缺陷,使用不符合合同規定的`原材料,偷工減料,以次充好等行為。除了按照質量標準扣除貨款外,甲方有權在應支付給乙方的合同貨款中扣除2%的違約金。
②、乙方不得未經甲方同意將本合同項下的服務轉包或分包給第三方。如發現乙方違反此規定,甲方有權立即終止合同,并要求乙方承擔由此造成的一切經濟損失。
③、甲方要求乙方按合同約定的時間交付書架,但乙方未能如期交付。根據合同約定,乙方每延遲一天交付,甲方有權從應支付給乙方的合同貨款中扣除相應違約金。違約金的扣除比例為%。
第十條:糾紛的處理
當事人可以選擇以下兩種方式中的第二種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、雙方因履行本合同發生的爭議,應當通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向邯鄲仲裁委員會申請仲裁。
②、雙方因履行本合同所產生的任何爭議,應當通過友好協商解決;協商不成的,應當提交至本合同簽訂地的人民法院訴訟解決。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,除非經雙方書面協商一致,否則任何一方不得擅自變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經 辦 人: 經 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月 日
承攬合同模板12
合同編號:
委托方:
簽訂地點:
承擔方:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1.1 項目(媒介):____________________________
1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________________________
承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3 發布地點或形式:_______________________
1.4 顏色:____________________________
1.5 規格或材料:___________________________
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:____________
1.7 其他要求:____________________________
第二條費用及支付辦法
2.1 費用:
類別
單價
數量
金額(元)
備注
設計、制作費
發布費
代理費
合計金額(大寫)
2.2 結算方式和期限:____________________________
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的.________________________支付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1.提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________ 。
第七條附則
7.1 本合同附件
7.2 本合同正本一式二份,合同雙方各執一份,副本____________份,送:____________。
7.3 本合同有效期:自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日終止。
委托方
單位名稱(蓋章):
地 址:
郵 編:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
稅 號:
承攬方單位名稱(蓋章):
地 址:
郵 編:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
稅 號:
承攬合同模板13
發包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號
乙方承接甲方的XX工程,將按照本合同約定以及廠家提供的安裝圖紙和要求進行安裝、調試工作。為了明確雙方的權利和義務,經雙方平等自愿協商,根據《中華人民共和國合同法》相關規定,特制定如下條款,共同遵守執行:
一、工作內容:
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調試;
二、安裝人工費及結算:
安裝人工單價為:空調:元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方必須嚴格按照本合同約定以及廠家提供的安裝圖紙和要求進行安裝和調試工作,確保質量和數量符合要求,并接受甲方的監督。如果安裝質量不符合規定,乙方應當無條件修復或返工,并承擔所有費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產生的.一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方必須對安裝過程中的安全負責,并承擔因其行為對第三人造成的侵害所產生的全部責任。
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業須系上安全帶
4、乙方在施工過程中,應當妥善保管甲方提供的安裝工具,嚴禁損壞。如因乙方操作不當導致安裝工具損壞,乙方應當承擔修復責任,無償修復損壞的安裝工具。
5、未盡事宜雙方協商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方蓋章或簽字之日起生效。
甲 方:___________________
乙 方:___________________
聯系電話:__________________
聯系電話:__________________
簽約時間: 年 月
簽約時間: 年 月
承攬合同模板14
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同履行期間,雙方約定的固定綜合單價將保持不變。乙方必須根據甲方的采購訂單和現場實際要求的規格及數量進行加工生產。合同簽訂后的3天內,乙方應派遣技術人員到現場核實實際尺寸,并制作施工圖。結算總價將根據乙方實際加工合格的數量乘以約定單價來確定。
1.5甲方通知乙方提貨后,乙方須在接到通知后的2天內前往指定地點提取大板,并將其運至乙方工廠進行加工。乙方在收料時需要核對實際數量與碼單,并簽字確認。根據加工消耗定額規定,原材料(大板)的出材率不得低于90%。
1.6乙方需承擔由于加工原因導致石材無法安裝的責任。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:雙方商定后確定,以甲方書面通知時間為準。交貨地點:雙方商定后確定。現場收貨聯系人:雙方商定后確定。
四、包裝標準
4.1乙方將為甲方提供專門設計的六面木箱包裝,以確保石材在運輸和儲存過程中得到充分的保護。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的'貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1甲方在乙方交付每批貨物后進行驗收合格后,將支付該批貨物加工費的50%作為首筆款項。全部貨物加工完成后,支付總加工費的80%作為結算款項。貨物安裝完成并經過驗收確認無質量問題后,支付余下的款項。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4甲方應當以匯款轉賬方式向乙方支付合同項下的貨款。乙方收到甲方的每一筆貨款后,將開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位信息如下:戶名:(請填寫乙方的收款單位名稱);賬號:(請填寫乙方的收款賬號)。
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的產品尺寸與圖紙規定不一致,乙方應承擔無償返工的責任,直至符合規定要求為止,并賠償因此給甲方造成的一切損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同終止后,甲乙雙方仍需遵守誠實信用原則,相互通知、協助,并保守秘密信息。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份,甲方持有兩份,乙方持有兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方需向甲方提供營業執照副本、組織機構代碼證副本、法定代表人身份證復印件以及稅務登記證副本。
9.4乙方保證其在本合同中提供的地址和聯系方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函件等所有資料,也可選擇以掛號信寄送。掛號信寄送的,無論乙方是否簽收或拒收,以甲方寄出時間起算,四日后視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同模板15
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《_____》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、墻紙粘貼:元每平方米。
6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
7、涂料費用的計算方式是根據實際涂刷面積來確定的,造型頂的計算方式是根據水平投影面積來確定的,不考慮展開面積和板材數量。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的'__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、完成工程開工前的手續辦理工作,整理并提供工程地質資料和施工圖紙。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方應提供工程所需資源,包括施工用水、電力和庫房等必備條件,確保施工場地內運輸道路暢通,協助清除現場內的障礙物。
4、在乙方保證按合同約定完成質量和工期任務的前提下,甲方應按時支付合同約定的款項,不得拖欠。
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、項目部根據整體工程進度安排施工計劃,乙方需嚴格遵守項目部的指揮和管理。
三、乙方責任:
1、乙方將按照甲方的技術要求進行施工,并接受甲方相關人員的監督與技術指導。乙方承諾嚴格按照國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范進行施工,保證按照施工圖或設計變更進行施工,不得私自更改圖紙。乙方將全力以赴完成任務,保證工程質量和工程量,如有質量問題,乙方將承擔相應責任。
2、乙方應當自行準備必要的設備,并利用自己的技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得將工程轉包給他人。乙方可以根據工程需要聘請其他人員協助完成,但這些人員與乙方之間應建立雇傭關系。在工作過程中,乙方及其聘請的工人如發生任何財產損失或人身傷害,均由乙方自行承擔責任。
3、乙方應當確保材料的有效利用,不得浪費或破壞,也不得擅自更換甲方提供的原材料。
4、乙方應嚴格遵守甲方的施工安全規定,確保施工過程文明有序、安全可靠。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要進行乳膠漆涂裝的表面必須平整,涂層均勻,手感舒適。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方需保證交付的工作成果符合國家質量標準,若不符合要求,應立即整改至符合標準為止,并承擔由此給甲方造成的經濟損失的賠償責任。
7、工程驗收標準按照國家現行標準執行,如工程驗收不符合要求,乙方需承擔返工責任并按合同約定承擔違約責任。
8、甲方在使用過程中,如發現工程質量問題,應及時通知乙方。乙方收到通知后,應在____個工作日內組織人員進行維修。若超過____個工作日仍未進行維修,甲方有權委托他人進行維修,維修費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查:
1、乙方需對其施工人員進行安全教育,遵守相關工程建筑施工管理規定,嚴格按照安全標準組織施工,并隨時接受上級、甲方和監理等安全檢查人員的監督檢查,確保施工安全。
2、乙方必須嚴格遵守甲方的安全制度和施工流程,采取必要的安全防護措施,及時消除施工中存在的安全隱患。如因乙方施工操作不當導致施工人員或其他人員發生安全事故,乙方將承擔全部責任,并承擔由此產生的所有費用。
3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應按約定的工期完成工作成果,除非遇到不可抗力因素如天災、停水停電等情況,否則不得擅自延長工程期限。若工期延誤是由于乙方原因造成的,乙方應承擔相應責任并賠償甲方損失。根據簽證單的內容,乙方延誤一天需支付合同總價款的____%作為違約金,若延誤超過____天,甲方有權解除合同并不再支付尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、雙方協商一致,可在合同履行過程中提前解除本合同。
3、在合同履行過程中,若發生不可抗力事件導致本合同無法繼續履行,任何一方均有權解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生任何爭議,雙方應首先進行友好協商并盡最大努力解決。如果協商未果,雙方同意將爭議提交甲方所在地的人民法院裁決。
九、雙方在履行合同過程中如有未盡事宜,經雙方協商一致可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手印):__________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同03-21
承攬的合同05-03
承攬合同合同04-28
安裝承攬合同02-20
關于承攬合同07-17
(精選)加工承攬合同07-18
【精選】關于承攬合同07-18
安裝承攬的合同03-07
有關承攬合同(經典)03-07
承攬合同集錦02-22