（精華）簡易施工合同范本11篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的簡易施工合同范本，歡迎大家分享。

　　簡易施工合同范本 篇1

　　發包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目 一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點： 麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條 工程期限

　　一、合同工期總日歷天數 10 天

　　第三條 工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的`按單價*安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條 甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條 安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條 獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 附 則

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年_____月_____日 年_____月_____日

　　簡易施工合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為了促進永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經協商同意甲方的路面工程施工任務分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權益，特訂立如下協議，希雙方共同遵守。

　　一、 工程施工項目：

　　1. 墊層鋪碎石20cm厚

　　2. 鋪設15cm厚水泥穩定層

　　3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設備維修由乙方負責。

　　4. 路面采用商品砼，由甲方提供。

　　二、 工程承包方式：

　　工程采取包工不包料的方式，乙方負責前后臺施工所需要的'機械設備排插一臺，攤鋪機一臺，場地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方提供)。

　　三、 雙方責任：

　　1. 甲方負責提供料場攪拌場地，提供水到攪拌站(水電費由甲方負責)。配備技術人員電工一名。

　　2. 乙方應按照施工技術規范要求及安全生產技術規程進行施工，若未按照規范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔。

　　3. 甲方應協商好當地居民關系，維護好乙方人員的正常施工和合法權益。

　　4. 乙方人員進場后應遵守甲方一切規章制度，按甲方現場管理人員要求保質、保量進行施工。

　　5. 工程計量按乙方施工實際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為依據，每平方米為玖元捌角(小寫￥9.8元)單價計算結算給乙方。

　　6. 甲方應按乙方工程進度所需材料按時到位。

　　7. 不在合同內的工程項目，甲方應按乙方所做的實際工程量進行按實結算，付清項目工程款。

　　四、 付款方式：

　　1. 乙方開工后按進度每完成500米工程進度，甲方應付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個月內付清。

　　2. 若因甲方工程進度未按時到位，造成乙方停工，乙方有權退場，并賠償工人誤工費。

　　五、 安全施工：

　　1. 乙方應按照安全規程進行施工作業，樹立“安全第一、預防為主”的安全方針，本著“誰承包，誰負責“的安全職責，在施工過程中屬于乙方責任事故由乙方負責。

　　2. 本協議經甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。

　　本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲 方： 乙 方：

　　年 月 日

　　簡易施工合同范本 篇3

　　發包人：高平鎮人民政府 （以下簡稱甲方）

　　承包人： （以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 承包范圍：

　　4、 承包方式：

　　5、 合同價款：合同總價每公里 萬。單位造價每平方米 元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。

　　二、 技術要求

　　1、路面為 cm厚 水泥混凝土路面，寬 米。

　　2、 天然級配砂礫石墊層，厚度 cm天然級配砂礫石，寬度6M。

　　3、 cm厚 灰土墊層。

　　三、 施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、 雙方權利和義務

　　1、發包人的權利和義務

　　發包人委派的業主代表：

　　姓名： 職務；

　　職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

　　2、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　3、承包人的權利和義務

　　項目負責人姓名：

　　項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。

　　4、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的'費用；做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：

　　五、工程價款的支付

　　本合同簽訂之日付 %，工程竣工驗收完后分階段視情況支付 下剩款項。工程質量保證金為總造價的 %，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

　　簡易施工合同范本 篇4

　　第一條 工程概況

　　一、工程名稱：油污水處理廠污水管道安裝工程。

　　二、工程地點：鎮海化工區油污水處理廠

　　三、工程內容：管道安裝；閥門安裝，電動機維修等。

　　四、工程造價：合同造價暫定為人民幣（大寫）壹拾貳萬元整，即￥120000.00元，詳見預算書，結算按實。

　　第二條 工程價款結算與支付

　　一、工程承包方式：包工包料。

　　二、工程結算方式：工程直接費單價參照20xx版《浙江省建筑工程預算定額》和《浙江省安裝工程預算定額》。取費統一參照20xx版《浙江省建筑安裝工程取費定額》，民用三類收費標準，費率取中間值，工程量按實結算。在施工過程中，甲方若需要增加預算以外的工作內容，以雙方確認的工程聯系單為準，并作為結算調整的依據。本次工程總價下浮率為10%。

　　三、工程款支付方式：本工程不支付備料款；工程完成80%時支付進度款90000.00元（玖萬元整），竣工驗收合格后支付至結算價的95%；余款一年保修期滿后無息支付。

　　第三條 工期

　　本合同全部工程工期為30日歷天，起止時間：20xx年2月28日至20xx年3月29日， 具體開工日期以開工報告為準。

　　第四條 物資供應

　　一、本合同全部工程所需材料按下列方式辦理：本項目所有材料由乙方按項目提供，但主材的品牌型號價格需經甲方確認，其余材料價格結算時按寧波市20xx年1月份鎮海區（地區）建筑造價信息的價格結算。

　　二、所有材料、設備進場均應符合有關規定。

　　第五條 施工準備

　　一、甲方

　　1、負責接通施工現場三通一平。

　　2、本合同簽訂后 / 天內提供完整的建筑安裝施工圖 / 份。

　　3、甲方現場代表：王海

　　二、乙方

　　1、負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線鋪設管理。

　　2、編制施工組織設計和施工方案、施工預算、施工進度計劃送甲方。

　　3、乙方現場代表：陳英妙

　　第六條 施工與設計變更

　　一、乙方在組織施工中，必須遵照國家、行業及設計要求的施工驗收規范和質量檢驗標準組織施工。

　　二、在組織施工中，如必須變更設計，應按下列程序辦理：

　　1、施工中發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在3天內提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理簽證手續后，方可繼續施工。

　　2、施工中如遇變更超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理簽證手續后方可繼續施工。在設計變更未批準前，任何一方不能強行施工。

　　3、在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到合理部位。

　　4、乙方不得擅自將合同工程轉包、分包給第三方，全部工程必須由乙方自行完成。否則按乙方違約處理，并責令施工單位退出工地。

　　由上述原因延期施工而造成的經濟損失，由責任方承擔。

　　三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料構件的倒運、機械二次進場等損失，由乙方自行負擔。

　　四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度。隱蔽工程完成后必須經過驗收合格做出記錄，方能進入下一道工序的.施工。凡隱蔽工程均應由乙方書面通知甲方，共同進行驗收，并辦理驗收手續；屆時如甲方未參加，乙方可以自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，其檢查結果不符合要求的，檢查費由乙方負擔，符合要求其檢查費由甲方負擔。

　　第七條 竣工驗收與保修

　　一、本工程質量標準：按國家驗收標準一次性驗收合格。

　　二、工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修，保修期 1 年。

　　第八條 經濟責任

　　一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工（按國家現行規范），每逾期一天，須付甲方500元逾期違約金；質量達不到一次性驗收合格的一次罰款5000元，并整改至驗收合格。

　　第九條 其他約定

　　一、甲方提供施工現場的水電接口，但水電費由施工方承擔。

　　二、乙方必須遵守國家有關安全生產的法律、法規。

　　三、甲乙雙方必須同時簽訂廉政合同和安全生產合同。

　　第十條 附則

　　一、本合同共 陸 份，甲方執 肆 份，乙方執 貳 份。

　　二、本合同自簽定之日起生效，在本合同全部工程竣工驗收并結算尾款后失效。

　　三、本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，經審定后作為本合同附件以便共同遵守。

　　四、有關承包合同的其他問題，均按照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及《建筑安裝工程承包合同條例》的規定執行。

　　五、本合同有未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　年 月 日

　　工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本

　　簡易施工合同范本 篇5

　　工程名稱：工程地點：發包人：承包人：

　　發包人：(全稱)承包人：(全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發包人承包人就本工程施工有關事項達成一致意見，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：工程內容：工程立項、規劃批準文件號：資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　工程合同工期總日歷天數：____天。擬從_____年_____月_____日開始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　合同總價(大寫)：____元;

　　(小寫)：____元。 項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);

　　詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件及優先解釋順序按有關規定執行。

　　七、詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義按有關規定執行。

　　八、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務。

　　九、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按招標文件約定的期限和方式支付工程價款及其他應當支付的.款項，履行本合同所約定的全部義務。

　　十、合同生效

　　本合同訂立時間：_____年_____月_____日

　　本合同訂立地點：發包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于后生效。

　　本合同共六份，雙方各執三分。

　　發包人：(公章)承包人：(公章)

　　簡易施工合同范本 篇6

　　發包方(以下稱甲方)：

　　承包方(以下稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：xxx安裝工程

　　二、工程地點：xx宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條工程期限

　　一、合同工期總日歷天數10天

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的`，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

　　簡易施工合同范本 篇7

　　發包人(以下簡稱甲方)：____________

　　統一社會信用代碼：____________

　　通訊地址：_________

　　承包人(以下簡稱乙方)：____________

　　統一社會信用代碼：____________

　　通訊地址：_________

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：_____________________________。

　　二、工程范圍和內容：__________________。

　　三、施工地點：______________________________。

　　四、工期：

　　1、開工：____年___月___日；

　　2、竣工：____年___月___日；

　　3、合同工期總共歷時____天。

　　五、承包形式：___________________。

　　六、工程價款：共計人民幣_______元(大寫：_________________元整)。

　　七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的____%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　八、質保期：____年，自完成驗收之日起算。

　　九、工程質量及驗收：

　　本合同項工作內容應滿足國家相關工程施工規范以及驗收標準的要求，雙方應及時進行驗收，乙方應確保工程質量合格。

　　十、甲方的責任：

　　1、協助乙方開展項目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術交底；

　　2、對乙方工作進行檢查，與乙方一起協商制定安全生產，文明施工的規范；

　　3、工程竣工時，及時驗收；

　　4、按約定向乙方支付工程款。

　　十一、乙方的責任：

　　1、按時完成施工工程，保證質量經得起檢驗，如出現工程質量不合格，需要返工，則由乙方承擔返工需要的一切費用；

　　2、服從甲方和相關部門的檢查、管理，遵守法律法規的規定；

　　3、安排具有資質的'工人進行施工，安全、文明施工；

　　十二、特別約定：

　　1、施工中因乙方原因發生的傷亡事故，均由乙方負責，并承擔相關醫療、賠償費用。

　　2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協調處理。

　　十三、其他：

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　2、因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　3、本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。

　　4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)：____________

　　簽約日期：________年___月___日

　　乙方(蓋章)：____________

　　簽約日期：________年___月___日

　　簡易施工合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、 工程項目

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.承包范圍：混凝土路面工程施工(混凝土攪拌、運輸、振動、找平、收光、置筋、切縫、養護等)

　　4、承包方式：包工(施工方自帶所有施工必備機械及工具，包質量、包工期、包安全及驗收通過等)

　　5.質量標準：合格

　　6、合同價款：每平方 元。工程完工后工程款按實際平方米計算。

　　7、工期：從 年 月 日開工，至 年 月 日完工。工期為 天。如因不可抗力因素不能按時開工或完工，工期順延。

　　8、水泥混凝土路面標準C30，厚20厘米，使用42.5水泥。

　　二、路面施工工藝

　　1、混凝土路面：道路兩側20cm高槽鋼支護，用C30混凝土澆筑。20米道路縱向中線留1cm分格縫，橫向每5米分塊留1cm分格縫。縱橫向分格縫內按設計要求設置鋼筋拉桿。用平板振動器或振動棒振實，后攤鋪機振搗、提漿、攤平，機抹兩遍;

　　2、養護：用薄膜或草席覆蓋養護，不少于7天;

　　3、切縫：待混凝土強度達到80%后，進行切縫，縫深5cm，間距5m;

　　4、施工完成后整體道路混凝土強度必須達到設計強度的90%以上方可開放上人通車使用。

　　三、工程款撥付

　　工程款經竣工驗收合格后支付總價款的97 %,剩余3%保證金，待質量保修期滿一年后支付，如保修期內由于乙方原因產生的質量問題，由乙方免費維修，

　　如乙方7天內不到，由此發生的費用由乙方承擔。

　　四、施工技術及質量

　　1、執行《工程施工質量驗收規范》及現行國家、省相關技術標準、規范;

　　2、以施工圖紙、設計文件要求標準和雙方合同為依據;

　　3、質量標準：一次性驗收合格，竣工資料符合規范要求;

　　五、雙方權利責任

　　甲 方：

　　1、甲方向乙方進行技術交底。負責場地三通一平，水電接入;

　　2、進行工程協調、管理;

　　3、對乙方安全生產、文明施工的落實情況進行監督。對發現的各種不安全、不文明的行為立即制止，解決和排除其隱患。有權對不符合安全生產、文明施工的行為提出相應整改意見;

　　4、甲方負責人對施工階段質量、進度以及現場工程量簽證進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作;

　　5、按合同約定支付工程款;

　　乙 方：

　　1、嚴格按相關施工質量規范組織施工，保證施工工期進度;

　　2、按工程需要自備施工機械和人工，負責本工程施工范圍內的.施工安全工作，做好現場設備的照管工作;

　　3、在工程期間，乙方應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用;

　　4、未經甲方同意不得轉包工程。

　　5、負責所施工工程的驗收通過;

　　六、安全文明施工

　　1.乙方應按甲方統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;甲方對乙方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　2.乙方須加強安全管理教育工作，嚴格實施安全防護措施，嚴禁違章指揮，違章作業，違反安全操作規程施工。持證上崗，杜絕安全事故發生。

　　3、乙方在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均由乙方自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　乙方在工程具備竣工驗收條件前時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關人員進行驗收，并在驗收后給予認可或提出限期整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。

　　八、違約責任

　　甲方違約：

　　因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。 乙方違約：

　　1.因乙方原因，未按本合同所示工期按時竣工，每延誤一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期違約金，并承擔由此給甲方帶來的全部損失。

　　2.因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質量不符合要求，甲方提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，甲方有權另行安排其他單位按原價兩倍的費用完成相應整改工作，由此發生的費用及損失均由乙方承擔。

　　九、合同生效與終止

　　1、本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字后生效;

　　2、合同訂立時間： 年 月 日;

　　3、甲方、乙方履行合同全部義務，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。

　　十、其 他

　　1、 如施工完畢后，未能通過相關部門的驗收及開通，甲方將不予以支付剩余的工程款，直到驗收合格并開通后，甲方無息支付。

　　2、本合同一式 份，甲乙各方 份，經雙方代表簽字與蓋章后生效。

　　3、本合同未約定事宜，如有特殊情況或不可抗拒的自然因素，由雙方協商另簽補充協議。

　　甲 方：(公章) 乙 方：(公章)

　　年 月 日 年 月 日

　　簡易施工合同范本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　昌邑區土城子鄉中學混凝土施工工程確定由乙方施工修建，為確保工程質量，按期竣工，明確雙方權利義務及責任，經雙方協商，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　本工程由兩部分組成：

　　1、教學樓南兩個籃球場地，共1024平方米，厚度為15厘米。

　　2、教學樓北側水泥路面，共( 1576.74 )平方米，厚度平均為17厘米。

　　二、承包方式

　　該工程所有材料由乙方采購，且必須符合規定要求，經甲方檢驗不合格的材料，乙方不得使用，否則由此引起的后果由乙方承擔。

　　三、施工要求

　　乙方必須按照有關規定組織施工，規范施工方案;

　　四、工期：從20xx年( 7 )月( 29 )日到20xx年8月18日，共( 20 )天。

　　五、設計變更

　　該工程不得隨意變更，如確因特殊情況變更時，經甲乙雙方協商，方能實施。

　　六、雙方責任

　　甲方負責做好施工期間的`外圍工作，提供水源、電源及工人臨時住宿，乙方積極組織施工，確保工程質量，必須按時竣工。

　　七、工程造價與資金支付

　　經雙方協商，工程造價按每平方( 63.5 )元計算，具體支付方式，工程結束，驗收合格，在二年內付清工程款。

　　八、違約責任

　　乙方對本工程必須調集充足的人力和設備，確保施工安全，質量不合格必須返工，返工費用全部自負。

　　甲方必須安約定日期支付工程款，否則產生的一切后果，由甲方負責。

　　附：因天氣、停電或外部因素影響造成停工，施工時間往后順延。 本合同一式兩份，甲方雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

　　簡易施工合同范本 篇10

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　依據《民法典》、《建筑工程承包合同條例》和《建筑工程施工合同》的有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。

　　一、 工程名稱：

　　工程地點：

　　二、 工程內容及主要技術參數

　　1、 工程內容： 的制作、安裝。

　　2、 面積： ㎡。

　　3、 技術要求：以甲方提供圖紙為準。

　　4、 其它要求：

　　三、 質量、工期

　　1、 工程質量要求：合格工程。

　　2、 工程工期：甲方具備乙方進場條件時,通知乙方,乙方在3天內進廠后 個自然天生產、安裝完畢，乙方在施工期間，如遇到工程量變化和設計變更、雨天等不可抗力因素影響，工期相應順延。

　　四、工程造價及付款方式

　　1、工程造價

　　本工程總造價為人民幣 元，單價為每平方米 元。

　　2、付款方式

　　1合同簽訂完畢，甲方應支付乙方預付款 元。

　　2主鋼構件進場，甲方應支付乙方工程款 元，累計支付工程款 元。

　　③檁條、屋面板進場，甲方應支付乙方工程款 元，累計支付工程款 元。

　　④工程安裝完畢，甲方應支付乙方工程款 元, 累計支付工程款 元;驗收合格后, 預留 元作為質保金(六個月內結清)。

　　五、甲乙雙方負責事項

　　(一)甲方負責事項

　　1、 負責提供鋼構件堆放場地，施工用電電源、電費由甲方承擔。

　　2、 甲方提供合格的支撐面，并做好預埋的配合工作。

　　3、 負責施工場地質量監督和組織驗收，排除一切外來因素干擾，提供良好的安全施工環境。因甲方工程勘探設計藍圖和報建手續不齊全等因素形成的費用由甲方承擔，其它費用由乙方承擔。

　　4、 按合同約定，按期付款。

　　(二)乙方負責事項

　　1、 嚴格按《門式鋼架輕型房屋鋼架結構技術規程》和《鋼結構工程施工及驗收規范》的有關規定和甲方提供的施工圖及說明、圖紙會審、紀要施工，確保工程質量。

　　2、 按合同約定,按期完工。

　　3、 嚴格執行甲方各項規章制度，安全生產、文明施工，杜絕一切安全事故及違法事件的發生。如發生安全事故，由事故責任方負責。

　　六、工程驗收

　　1、 工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方應在接到通知后____日內組織驗收。

　　2、 甲方一個月內未組織驗收或者直接投入使用，即示甲方認可此工程為合格工程。

　　3、工程未經驗收，甲方不得使用，由此造成的'一切質量事故及損失由甲方承擔。

　　七、違約責任

　　1、 甲方若不按合同約定支付工程款，按合同額的日千分之三償付乙方逾期付款違約金，由此造成的工程延誤由甲方負責。

　　2、 乙方工程逾期交付，按 元天賠償甲方損失。

　　八、附則

　　1、 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　2、 本合同自甲方預付款到位后生效，工程款全部結清終止。

　　3、 本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　簡易施工合同范本 篇11

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程地點：

　　3. 工程承包方式：

　　4. 工程范圍和內容：

　　第二條 工程期限

　　1. 本工程合同總工期為 天（從開工之日算起）

　　2. 本工程開工日期 年月日，竣工日期年月日。

　　第三條 工程合同總價

　　本工程合同總價為人民幣 元整（￥元），工程總價包含乙供材料費、安裝費用、材料保管費用、搬運費用、安全保障設施費用、工傷保險費用等，乙方不得要求甲方支付非經甲方認可的其他費用。

　　第四條 工程質量和檢查驗收

　　1. 乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。

　　2. 乙方應按工程進度，及時向甲方提供關于工程質量的技術資料等。隱蔽工程未經甲方專業人員檢查不得隱蔽，否則將承擔有關責任。

　　3. 工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　4. 工程竣工后雙方共同組織有關單位進行竣工驗收。

　　5. 驗收中如發現有不符合質量要求，需要返工的工程，由乙方負責修好再進行檢驗。乙方如不能在安排的期限內整改完成且達到竣工要求時，甲方有權按計劃合法使用而不被視為驗收通過，乙方須在有限的時間內處理完畢，直至驗收合格。

　　6. 竣工日期以最后驗收合格的日期為準。

　　第五條 施工設計變更

　　甲方根據工程實際情況需要，可以對施工設計進行部分變更，乙方必須遵照執行，因施工設計變更造成的工程量增減，根據實際工程量結算。

　　第六條 雙方負責事項

　　1. 甲方

　　1） 合同簽訂后，向乙方提供有關技術要求和圖紙；

　　2） 組織乙方和設計單位參加施工圖紙交底，并做好各方共同簽署的交底紀要；

　　3） 監督乙方工程進度及質量。

　　2. 乙方

　　1） 自備工程所需要的加工器械和施工工具；

　　2） 做好材料和設備的檢驗、管理；

　　3） 嚴格按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付 .

　　4） 在合同規定的'保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題，負責無償修理。

　　5） 負責提供現場的二、三級電箱，以滿足現場的施工要求，使用的電箱要符合有關安全技術規范的要求，承擔施工用電費用。

　　6） 負責及時收集、清運現場施工垃圾，并對所屬施工區域安排專人進行清掃，確保施工現場整潔。

　　7） 負責竣工驗收完成交付甲方之前半成品及成品的保護工作。

　　第八條 安全生產

　　1. 乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，進行安全技術培訓，設置安全

　　保障設施，自費辦理工傷保險，嚴格遵守安全操作規程，施工中如發生傷亡事故，其損失由乙方負責。

　　2. 在施工過程中，造成的火災事故，由乙方負責。

　　第九條 工程價款的支付與結算

　　1. 本工程總價一次包死，不再調整。

　　2.工隊進場預付總價款的 % 元；按工程進度付款，此月支付至已完成工程價款的 % ；工程竣工驗收合格結算完畢交付后 天內，甲方付至總價款的 % .

　　3.余 %為工程質量保證金，質保期為年，到期后付清。

　　4.施工圖中已反映的內容，如屬漏報，則認為已包含在其它相關項中，不再增補。

　　第十條 違約責任與獎勵規定

　　1. 乙方在工程的施工管理中對于材料的使用，應堅持合理用料、節約用料的原則，嚴禁超標準用料，超標準用料造成甲方的超額支出損失，在工程費用結算時從乙方承包費中扣除。

　　2. 乙方工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同總價的10％償付逾期違約金，并賠償甲方實際損失。

　　3. 乙方工程交付時間不符合規定，乙方按合同總價的10％償付逾期違約金。

　　4. 甲方未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方因此發生的實際損失。

　　5. 甲方不能按照合同約定支付承包費用，按照同期銀行借款利息支付違約金，甲方無正當理由提前解除合同，應承擔合同價款10%的違約金。

　　第十一條 爭議的解決方式

　　合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成可直接向甲方住所地人民法院起訴。

　　第十二條 附則

　　其它本合同未言明事項，一律按《中華人民共和國合同法》和其他相關法律、法規規定執行。

　　本合同經雙方簽字或蓋章后生效，至合同工程竣工交驗，結清工程尾款，保修期滿后自然失效。

　　本合同一式二份，其中甲方、乙方各執一份。

　　附件：《設計圖紙及要求》

　　甲方：乙方：

　　簽約日期：年 月 日

【簡易施工合同】相關文章：

簡易施工合同04-11

簡易建筑施工合同04-18

簡易施工合同范本03-05

簡易工程施工合同04-11

簡易施工合同15篇04-16

道路施工合同范本簡易集錦01-16

施工勞務合同簡易版范文11-26

辦公樓施工簡易合同范本03-30

施工勞務合同范本簡易版12-26

簡易版個人施工勞務合同范本03-23