- 相關推薦
加工承攬協議書
現如今,很多場合都離不了協議,簽訂協議后則有法可依,有據可尋。到底應如何擬定協議呢?下面是小編精心整理的加工承攬協議書,歡迎大家分享。
加工承攬協議書1
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經友好協商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義為準:
1.1“合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2“規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一 個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4“知識產權”是指所有知識產權,包括但不限于著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的注冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5“生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
第3條原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明:。
2.現場的檢驗:。
3.其他:。
第7條交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間:__年__月__日。
自提樣品的地點:。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間:__年__月__日。
送交樣品的地點:。
送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進行檢測,并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間:__年__月__日。
自提定作物的地點:。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間:__年__月__日。
送交定作物的地點:。
送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應及時返還。
8.6.1返還時間:。
8.6.2返還方式:。
8.6.3費用承擔方:。
第9條交(提)定作物的`驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。
第10條包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方:。
第11條風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由于承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當的服務費用。
第13條報酬的結算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗收通過后的五 個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質保期滿后的五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
甲方:
__年__月__日
乙方:
__年__月__日
加工承攬協議書2
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品品名
_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量加工
成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39;資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式
內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
5、根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的.質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(8)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定
1、本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。
2、合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
加工承攬協議書3
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的`委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
加工承攬協議書4
定作人:____________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:____________________簽約人:____________________
定作人承辦單位:____________________聯絡人:____________________聯系電話:____________________
定作人機構地址:____________________傳真電話:____________________
承攬人:____________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:____________________簽約人:____________________
承攬人營業執照:____________________生產報刊亭許可證明:____________________
承攬人機構地址:____________________聯系人:____________________聯系電話:____________________
銀行開戶許可證:____________________開戶行____________________賬戶:____________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、佟⒁曳綄罂悠(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
、、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
、凇⒁曳浇回浐15日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的.質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任s
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:____________________
___年___月___日
乙方:____________________
___年___月___日
加工承攬協議書5
合同編號:_________
定作人:______
簽訂地點:_________
承攬人:______
簽訂時間:__年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限
第二條技術標準、質量要求:___________________________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:______________________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________________________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法:________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。
可以交由第三人完成的`工作是:__________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:______________________________________________
第八條結算方式及期限:_____________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
承攬合同(示范文本)第十二條違約責任:_________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________________________________定作人:
甲方:
乙方:
日期:
加工承攬協議書6
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.若承攬方未能交付定制商品或未能完成工作,應支付違約金,金額為未能交付定制商品或未能完成工作部分價款總額的___%或酬金總額的____%。
根據《加工承攬協議條例》第二十一條的規定,若發生違約行為,違約方應當承擔相應的法律責任。對于違約方未按約定時間交付貨物或者提供服務的.行為,應當按照協議約定或者按照雙方協商的方式進行賠償或補償。對于其他違約行為,根據具體情況可以采取協商解決、仲裁等方式進行處理。
2.定作方的違約責任:如需中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,應賠償承攬方因此造成的損失。若中途廢止協議,若承攬方提供原材料,則應支付未履行部分價款總值的30%作為違約金;若承攬方未提供原材料,則應支付承攬方未履行部分酬金的50%作為違約金。
違約行為包括但不限于未按約定時間完成加工、未達到約定質量標準、擅自泄露商業機密等行為。根據《加工承攬協議條例》第二十二條的規定,對于其他違約行為,將依法進行處理。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,雙方應協商解決,并以書面形式確認。
九、本協議執行過程中如發生糾紛,雙方應當及時協商解決。協商不成時,任何一方均可向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。
十、本協議一式三份,正本雙方各執一份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽署之日起至________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬協議書7
簽訂地點:_______
簽訂時間:_______年_______月日_______
定作方:_______
承攬方:_______
按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:_______
2、項目地點:_______
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號貨物名稱規格數量單價:_______元
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計:㎡__元/㎡=_______元。
114樘/363.06㎡
金額:____________
注:防火門:框板1.2、扇板0.8,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:_______根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準12955-20__。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的__%,貨物全部進場,再付總貨款的XX%,安裝完畢再付總價的__%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的`相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______
代理人:_______代理人:_______
電話:_______電話:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
加工承攬協議書8
甲方:__________
乙方;__________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備注:___
1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
。2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
。1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
。1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
。2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
。1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1、按照雙方簽訂的`《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產品質量控制:
。1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
。2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
。3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
。4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
。5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
。6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
3、質量整改
。1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2、質量保證金于雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
加工承攬協議書9
甲方:_______
法定代表人:_______
乙方:_______
身份證號:_______
鑒于:
乙方在甲方任職過程中,甲方向乙方提供的任何非公開的、專有的和具有保密資料及信息(含甲方產品加工等信息),屬于本合同協議保密的內容。
乙方應承擔嚴格的保密義務。
風險提示:用人單位有權采取措施保護商業秘密,但在訂立保密協議時應注意不能侵犯勞動者的合法權利——勞動者有擇業的自由,但在行使權利時同樣不得損害用人單位的商業秘密。
保密協議跟其它協議一樣,首先必須遵循公平、平等原則,才具有法律效力,否則該協議無效。
雙方就以上保密內容達成如下協議:
第一條秘密信息
本協議所稱秘密信息包括:技術信息、專有技術、經營信息和甲方公司中列為絕密、機級的`各項文件。
乙方對此商業秘密承擔保密義務。
第二條保密期限及費用
風險提示:很多企業通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年,這樣的約定會給員工造成誤解——即離職后過了2至3年后,可公開或使用商業秘密了,這樣的約定是不可取的。
因此,企業應區別約定,對商業秘密的保密期限應約定保密期限做為“直至該保密信息通過正常途徑進入公知領域”為止,而不做具體的年限約定;對于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。
雙方同意本協議規定的保密期限為自本協議簽署之日起至雙方勞動關系終止或解除后_______年內有效。
在保密期限內甲方要給乙方一定的保密費用。
第三條乙方的義務和責任
1、乙方應自覺維護甲方的利益,嚴格遵守本委托方的保密規定;
2、乙方不得向任何單位和個人泄露甲方的任何資料信息;
3、乙方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利。
第四條違約責任
風險提示:根據民法典規定,除了員工違反培訓服務期約定或違反競業限制義務兩種情形之外,企業不得與員工約定由員工承擔違約金的條款。
因此,保密協議中不得約定員工泄露企業商業秘密時應當支付違約金,只能要求員工賠償由此給企業造成的損失。
乙方違反協議,造成甲方重大經濟損失,應賠償甲方所受全部損失,并按甲方有關制度處理;并支付甲方違約金____元。
第五條爭議解決
1、因履行本協議發生的勞動爭議,雙方應以協商為主,如果無法協商解決,則由爭議一方或雙方向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
2、任何一方不服仲裁的,可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第六條其他
協議雙方簽字生效;未盡事宜由雙方另行具文,與本合同書具有同等效力。
甲方(蓋章):
_____年_____月_____日
乙方(簽字):
_____年_____月_____日
加工承攬協議書10
甲:__________設備有限企業
合同號:__________
乙:__________加工廠
單號:__________
一、甲:因為生產需要訂購以下配件材料經過乙:承接達成以下協議:
乙:收到(甲)資料(包括圖紙)必須在2個工作日內,要報價并復回貨期。
二、生產技術要求:所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。
如果加工數量很多,請先試做一組,(材料及加工費用由乙承擔)。
三、交貨規定:
1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。
2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。
3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。
4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款,并支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。
5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲,如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時必須在送貨單上注明:甲(單號)和材料名稱,如果對不上甲方訂購單:一律不付款。
四、驗收標準:(以圖紙為最終驗收標準)。
五、收貨規定:
1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫,全部合格者收貨,如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲,超期者按交貨規定扣罰貨款。
六、付款方式:現金預支付(500元訂金),其它每月月底進行結算一次。
以上協議在雙方同意下簽訂,如有違約按合同處理。
單號:__________
甲:__________
乙:__________加工廠
經手人:__________
經手人:__________
電話:__________
電話:__________
傳真:__________
傳真:__________
日期:__________年__________月__________日
日期:__________年__________月__________日
加工承攬協議書11
訂立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的`日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
_____年_____月_____日
加工承攬協議書12
承攬方:________________地址:________________電話:________________開戶銀行:________________帳號:________________法定代表人:________________
定作方:________________地址:________________電話:________________ 開戶銀行:________________ 帳號:________________ 法定代表人:________________
甲方委托乙方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:________________
品名:________________
規格:________________
單位:________________
數量:________________
備注:________________
第二條加工成品質量要求:________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:________________
1、承攬方在完成工作時,應當按照合同規定選擇原材料,并接受定作方的檢驗。
承攬方若故意隱瞞原材料的質量問題或者擅自使用與合同規定不符的原材料,導致定作物質量受損,定作方有權要求承攬方重新制作、修復、降低價格或退貨。
2、合同中應當明確規定使用原材料的消耗定額,以確保定制工作順利完成。
定制方應按照合同約定的時間、數量、質量和規格要求供應原材料。
承攬方應按照合同約定及時對定作方提供的原材料進行檢驗,如果發現不符合要求的情況,必須立即通知定作方進行更換或補充。
承攬方必須嚴格按照定作方提供的原材料進行生產,不得私自更換原材料。對于維修的物品,也不得擅自更換零部件。
3、原材料等物品交日期計算,按照合同中約定的交貨時間執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:________________
1、在承攬方在履行合同過程中,如果發現定作方提供的圖紙或技術要求存在不合理之處,應當及時向定作方告知。
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
如果承攬方在規定的時間內未收到答復,有權停止工作并立即通知定作方。定作方應賠償因此造成的損失。
2、承攬方在接受工作委托時,如果定作方要求保密,必須嚴格遵守保密要求。未經定作方許可,承攬方不得保留任何技術資料或復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:________________
價款或酬金,根據相關國家法律或主管部門規定執行,如無規定,應當由當事雙方協商一致。
第六條驗收標準和方法:________________
1、根據合同約定的質量標準,驗收將依據圖紙和樣品作為參考標準。
2、定作方應按照合同約定的時間節點對承攬方完成的工作進行驗收。
驗收前,承攬方應向定作方提交必要的技術資料和質量證明文件。
雙方應當在合同中協商規定保證期限,以確保對于短期檢驗難以發現的定制作物或項目的質量缺陷進行有效保障。
保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、雙方在對承攬的定作物和項目質量進行檢驗時發生爭議時,可委托法定質量監督檢驗機構進行檢測,并由該機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:________________
1、交定作物期限應當按照合同規定履行。
雙方如需提前或延期交付約定的商品,應當事先協商達成一致,并嚴格按照協商的內容執行。
2、承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的日期為準。
委托運輸部門運輸的貨物,以承運部門簽發的日期為準。
提取定作物的時間以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方需在發出提取定作物的通知時,給定作方留足夠的提前通知時間。
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:________________
第九條運輸辦法及費用負擔:________________
第十條結算方式及期限:
第十一條其他
1、根據相關法律法規規定,定作方可以向承攬方支付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行合同的,無權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據雙方協商一致并符合國家相關規定,定作方可以向承攬方支付預付款。
承攬方如未履行合同義務,除需承擔違約責任外,還需全額退還預付款。
如果定制方未能履行合同,對方可以將預付款作為違約金和賠償金。
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的'違約責任:
1、未按照合同規定的質量交付定制物品或完成工作,但定制方同意接受的情況下,應按照實際質量進行價格評估。
未經許可使用的物品或設備,應當承擔修復或更換的責任,并承擔延遲交付的責任。
經過修改或調整后,如果產品仍然不符合合同規定,定作方有權拒收。承攬方應對因此造成的損失承擔賠償責任。
2、如果根據合同規定交付的定制物品或完成的工作數量少于約定數量,定制方仍需的數量應按照實際需求進行補足。補交的部分將按照延期交付的處理方式進行。
根據合同約定,若一方不再需要另一方提供的服務或產品,有權解除合同。在此情況下,解除合同可能會給承攬方帶來損失,因此解除合同造成的損失應由解除合同的一方承擔賠償責任。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當承擔返修或重新包裝的責任,并支付相關費用。
若定作方要求賠償損失而非返修或重新包裝,承攬方應賠償定作方不合格包裝物價值低于合格包裝物的部分。
承攬方應當按照規定的包裝要求進行包裝,若因包裝不符合規定導致定作物毀損、滅失的,應當承擔賠償責任。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;
每逾期一天,需支付相當于逾期交付部分酬金總額千分之一的違約金。
5、如果無法交付定制物品或無法完成工作,應當支付未交付定制物品或未完成工作部分價款總額的30%或酬金總額的30%作為違約金。
6、定制物品未按合同規定交付,暫時由定制方代為保管時,應當支付定制方實際支出的保管、保養費用。
7、根據合同規定,如果定制物品被錯誤送達或發送到錯誤的地點或接收單位,除了按照合同規定將貨物送達正確的地點或接收單位外,還需承擔因此而產生的額外運輸費用,并承擔延遲交付定制物品的責任。
8、由于管理不善,導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品在我們處遭到損壞或丟失,我們將承擔定作方因此而遭受的損失。
9、未按合同規定的方式和時間對定作方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗過程中發現原材料不符合要求卻未按合同規定的時間通知定作方進行更換或補充的情況下,由承攬方承擔工作質量和數量方面的責任。
10、未經定作方同意,擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒絕接收,并要求承攬方承擔因此造成的一切損失。
如果委托方要求進行重做或重新修理,制造商應當按照委托方的要求進行處理,并承擔因延遲交付而產生的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、變更已經確定的作物數量、規格、質量或設計等,需支付承包方因此而產生的損失。
2、中途取消合同時,如果是承攬方提供原材料的情況下,應支付承攬方未完成部分價款總額的30%作為違約金。
未經約定由不屬承攬方提供原材料的情況下,若承攬方未能履行合同,則應支付相當于未履行部分酬金總額的_________%的違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當承擔由此造成的一切損失。
定制方未要求解除合同的情況下,除非雙方協商一致,否則定制方應支付承攬方因停工待料而造成的損失,但交付定制物品的日期可以順延。
4、超過合同規定期限顆粒定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
如果定制方超過領取期限六個月不領取定制物品,承攬方有權將定制物品變賣。變賣所得款項在扣除報酬、保管和保養費用后,將退還給定制方。
當變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方應承擔不足部分的補償責任。
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、逾期付款將按照合同約定的違約條款向承攬方支付違約金,違約金的計算標準參照中國人民銀行有關延期付款的規定執行。
每逾期一天,將按照酬金總額的千分之一計算違約金。
6、承攬方無故拒絕接收定作物,應當賠償因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定制物品的地點或接收單位可能會導致額外費用的產生,這些費用需要由變更方承擔。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,如果由于不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方在取得合法證明后,可免除因此而產生的違約責任。但承攬方應主動采取措施,盡量減少損失。若此情況發生在合同規定的履行期限之外,則不得免除責任。
在承接方提交作品后,定作方無故拒絕接受或遲遲未確認的情況下,若因此導致雙方產生糾紛或損失,定作方應當承擔責任,并賠償承接方相應的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,雙方當事人應當優先通過協商的方式解決糾紛。
雙方協商不成時,任何一方均可向合同管理機關申請調解或仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,至_________年_________月_________日終止。
在本合同有效期內,雙方不得擅自修改或解除合同。如有任何未盡事宜,應由雙方協商一致,并作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式兩份,甲方和乙方各執一份。
合同副本一式__________份,交_________各留存一份。
_________年____月____日定作方:________________代表人:________________
_________年____月____日承攬方:________________代表人:________________
加工承攬協議書13
訂立合同雙方:
承攬方:___以下簡稱甲方
定作方:_____以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格把握木制品的木材干燥程度,確保榫縫和肩角結構密實可靠,并且表面平整光滑。木材不會產生任何形變、翹曲、松動或者開裂等問題。塑料材質要求表面平直整齊,四周不能出現翹起或脫膠等現象。玻璃安裝位置應根據圖紙標示為準,保證方正、平直,并且安裝方便。
四,根據甲方的質量要求和圖紙,乙方將首先制作規格樣品。隨后,雙方將共同委托縣物價局對樣品進行價格核定,并當面將樣品封存,以作為最終驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙應當在雙方約定的交付日期前由乙方提供給甲方。在工作期間,甲方發現乙方提供的圖紙存在不合理之處時,應及時告知乙方,并要求其在規定的時間內提出修改意見。如果乙方未能在規定時間內回復甲方,則甲方有權停止工作,并立即通知乙方。由于此種情況造成的一切損失需由乙方承擔賠償責任。請問以上內容是否符合您的要求?
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:加工成品全部制作完成后,甲方通知乙方前來廠內進行驗收。乙方應在接到通知后的三天內到達廠址進行驗收。驗收標準將以合同中規定的質量要求、圖紙和樣品為依據,并按照合同約定的數量進行檢驗。若雙方在驗收過程中發生爭議,可由縣物價局提供相關檢驗證明以解決爭議。
第七條交貨的時間和地點:本合同規定的交貨時間為雙方約定的______________日。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方公司指定的'倉庫,由乙方公司倉儲部門收貨,驗收合格后辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由買方負責包裝,確保商品在運輸過程中不受損害為準;每單位包裝費用為6元,總計______元,全部費用由賣方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計______元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款__________元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,如果甲方未按合同約定的質量交付定制產品,乙方同意使用,則應按照實際質量計價。如果乙方不同意使用,則甲方應負責修理或更換,并承擔延期交付的責任。如果經過修理或更換后仍不符合合同規定,乙方有權拒收,并由甲方賠償因此造成的損失。
二,當甲方交付定制物品的數量少于合同約定時,乙方仍需要這些物品,則甲方應按照實際需要的數目進行補齊,并將補交的部分按照逾期交付的處理方式進行處理。若乙方不再需要這些物品,則有權解除合同,甲方應承擔由此造成的損失并進行賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,如果乙方未能按照合同約定的時間提供圖紙和其他技術資料,除非約定交付定制物品的日期可順延,否則乙方應向甲方支付因停工等待材料所造成的損失。
四,如果乙方的付款超過合同規定的日期,乙方應根據中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方支付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,若因不可抗力導致訂購物品或原材料損毀、滅失,甲方經有關部門證明后可免除違約責任。但甲方應積極采取措施,盡量減少損失。若不可抗力事件發生在合同規定履行期限之外,則甲方不能免除責任。乙方在遲延接收或無故拒收期間發生的情況下,應承擔責任并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同如發生糾紛,雙方應積極協商解決;若協商無果,任何一方可選擇向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁,亦可直接向人民法院提起訴訟。
本合同于_____________日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本協議共有五份,甲方和乙方各持一份,其中一份存放于縣公證處,一份存放于縣物價局,還有一份存放于縣建設銀行。
甲方:_____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:______
帳號:_____________
乙方:_______
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:_____
帳號:_____________
加工承攬協議書14
承攬人(甲方):____________
定作人(乙方):____________
簽訂地點:____________
簽訂時間:____________
依據《中華人民共和國民法典》,經甲、乙雙方充分友好協商,簽訂此材料加工合同,達成以下協議內容:
第1條、成品原料內容:
序號材料名稱材料規格其他說明數量單位單價材料總價
總計(大寫):____________小寫:____________
注:
1、有無附圖紙:____________;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執行。
第2條、加工期限和質量要求:
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇第項方式:
。ㄒ迹、甲方根據乙方的指定選購。
(貳)、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算。甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:________天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規范的,應符合圖紙要求。沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的',應符合相應的規格型號要求。
第三條、交貨時間、地點;結算方式:
1、交貨時間:
甲乙雙方協商一致,甲方在合同簽訂后工作日內交貨,即______年______月______日前。
2、交貨地點:
(壹)、乙方在甲方工廠內自提;
。ㄙE)、或乙方指定交貨地點:__________________,即____________;
3、結算方式:
合同簽訂時乙方首付總價款______%作為訂金,即人民幣(大寫):____________元,合同生效;交貨時,結清剩余合同款¥元,即人民幣(大寫)。
第四條、成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工場內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
2、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數量向乙方承擔。
第五條、違約責任:
發生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協商順延相應期限。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任。給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第六條、合同爭議及解決方式:
因本合同所發生的爭議,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條、補充條款:
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協議,補充內容具有合同效力:
出賣人(章):____________
買受人(章):____________
法定代表人(章):____________
法定代表人(章):____________
委托代理人:____________
委托代理人:____________
聯系電話:____________
聯系電話:____________
傳真:____________
傳真:____________
地址:____________
地址:____________
加工承攬協議書15
甲方:_________________
乙方:_________________
經過甲乙雙方友好協商,為了明確乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜的具體內容和責任,特簽訂本加工承攬協議,以便雙方共同遵守:
一、乙方承諾負責對甲方場所進行衛生保潔工作,具體包括但不限于:
1、日常清潔區域:
2、定期保潔區域:
3、垃圾區域:
二、乙方應確保保潔標準符合甲方的要求。一旦甲方提出相關意見,乙方應立即采取措施進行改正,直至符合甲方的要求。
三、乙方應當在每天上午九點之前完成甲方指定的所有清潔工作,并確保清潔標準符合甲方的要求。如果清潔工作未達到要求,甲方有權要求乙方進行整改。
四、乙方應保持身體健康、誠實守信,并勤勉工作。乙方需嚴格遵守操作規范和清潔標準,確保工作質量和衛生標準。
五、乙方在提供保潔服務的過程中,應當遵守甲方的相關規定和要求,服從甲方的安排和指揮,確保不影響甲方的.正常經營秩序。
六、保潔加工承攬費用為500元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方將負責提供保潔服務并對保潔成果負責。在保潔期間,如因乙方的行為導致甲方或任何第三方遭受損失,乙方應自行承擔全部責任。
八、乙方在提供保潔服務時,務必注意自身安全。如因乙方原因導致乙方受傷或損害,應自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未能達到約定的質量標準,經乙方兩次書面通知要求改進,仍未能達標的,乙方有權按月加工承攬費的10%扣除違約金。若甲方拒絕改進的,乙方有權解除合同,并無需向甲方支付任何費用。
十、雙方協商一致,對于本協議未盡事宜,應當簽訂書面補充協議加以解決,該書面補充協議與本協議具有同等法律效力。
十一、雙方就本協議執行所發生的任何爭議和糾紛,應當通過友好協商解決。若協商不成,雙方同意提交甲方所在地人民法院解決。
十二、本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
_________________年_________________月_________________日乙方:_________________
_________________年_________________月_________________日甲方:_________________
【加工承攬協議書】相關文章:
承攬加工合同(經典)12-01
(精選)加工承攬合同07-18
加工承攬合同(精選)07-20
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
承攬加工合同07-01
(精選)承攬加工合同07-15