閉路電視監控工程施工合同

時間：2024-05-05 17:39:08 合同我要投稿

相關推薦

閉路電視監控工程施工合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的閉路電視監控工程施工合同，歡迎大家分享。

閉路電視監控工程施工合同

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方現委托________________安防有限公司駐________市施工隊(以下簡稱乙方)承擔閉路電視監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：閉路電視監控系統

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：閉路電視監控系統安裝調試

　　4、合同簽訂地：

　　二、雙方的責任和義務

　　1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務：1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。

　　2、按時支付工程進度款。

　　3、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。

　　三、工程的時間和進度

　　1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共10日。

　　2、如遇下列情況，乙方可順延工期：

　　(1)施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工；

　　(2)因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度；

　　(3)甲方對雙方簽約認可的設計、配置提出改動而影響工程進度；

　　(4)在安裝調試中停電3小時以上或連續間歇性停電2天以上；

　　(5)因甲方決策不及時而影響工程進度；

　　(6)因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度；

　　(7)因不可抗力而延誤工期。

　　3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。

　　4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。

　　四、人力不可抗拒因素

　　如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。

　　五、工程及工程量的變更

　　1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。

　　2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

　　六、工程驗收

　　1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。

　　2、甲方按____(監控系統工程預算清單)的設備配置驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從____(監控系統工程預算清單)商定之標準。

　　3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起2日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格；如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在3日內達成處理意見。

　　4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起5日內不驗收，視為驗收合格。

　　5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。

　　6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。

　　七、工程質量與售后服務

　　1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。

　　2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。

　　3、乙方對工程實行1年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。

　　4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。

　　八、工程造價

　　監控設備金額為：________元(人民幣：________元整)

　　安裝調試費金額為：________元(人民幣：________元整)

　　工程總造價為：________元(人民幣：________元整)

　　九、工程付款方式

　　1、本合同簽訂之日起3日內，甲方支付乙方工程總造價30%的預付款，作為定金及購置相關工具和設備。

　　2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后2日內，甲方向乙方支付工程總造價30%的工程進度款。

　　3、工程驗收合格之日起3日內，甲方向乙方付清剩余40%的工程款項。

　　十、違約責任

　　1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家民法典有關條款對另一方進行賠償。

　　2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。

　　3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。

　　4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配置的要求。

　　5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。

　　6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　十一、解決合同爭議的方式

　　本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。

　　十二、合同____(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。

　　十三、合同附則

　　1、本合同一式2份，甲乙雙方各執1份。

　　2、本合同自雙方代表簽字即生效；工程驗收合格，結清全部工程款后終止。

　　3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。

　　4、本合同未盡事宜雙方協商解決。

　　甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：____________