關于承攬合同(集合)

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的關于承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　甲方（定作方）：_______

　　乙方（承攬方）：_______

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　（1）主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_______；系列：_______；噸位：_______；單價約______元（大寫：_______）；

　　（2）次鋼構材質：噸位：_______；單價約______元（大寫：_______）；

　　（3）其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定______為元，（大寫_________）（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付______元，（大寫____________）給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：_______按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　（1）檢測內容：_______抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　（2）其他檢測項目：_______。

　　（3）試驗檢測費用：_______合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：_______甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_________年_____月_____日至__________年_____月_____日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　__________年_____月______日_________年______月______日

【承攬合同】相關文章：

承攬的合同03-21

承攬加工合同07-01

廣告承攬合同02-27

設計承攬合同04-01

運輸承攬合同02-08

工程承攬合同03-27

安裝承攬合同02-20

項目承攬合同03-31

設備承攬合同03-31

[經典]安裝承攬合同07-25