工程合同7篇（熱門）

　　在當今不斷發展的世界，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編為大家整理的工程合同7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　1、按月計量支付:即實行旬末預支或月中預支,月終按工程師確認的當月完成的有效工程量進行結算,竣工后辦理竣工結算。（指承包商可以在旬末或月中向業主提交預支工程款賬單,預支一旬或半月的`工程款,月終再提交工程款結算賬單和已完工程的月報表,業主對這部分已完工程的質量驗收合格后,向承包商及時支付當月工程款。）

　　2、界面付款:即雙方約定按單項工程或單位工程的形象進度劃分不同階段進行結算。如對一般工業民用建筑可以劃分為基礎、結構、裝飾、設備安裝等幾個階段。每階段工程完工后再進行結算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個結算段。公路工程也可分為基礎層和面層兩個結算段等。

　　3、竣工后一次結算:項目規模較小、工期較短(一般在12月以內)的工程,可以實行在施工過程中分幾次預支、竣工后一次結算的方法。

工程合同 篇2

　　經市府基建辦施工處批準，本工程于_________年_________月_________日公開招標（協商議標或甲方委托），由乙方承建，為了明確工程內容及雙方權利義務，本著互相協作、緊密配合的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況，訂立本合同。

　　第一條工程內容和承包范圍

　　（一）單項或單位工程類別、結構形式：_________；層/幢；_________；建筑面積_________；建筑面積m2，道路：_________；給排水管道：_________；構筑物：_________。

　　（二）承包范圍：承包按_________號施工圖紙全部工程（包括圖紙說明及招標文件規定的內容）：基礎工程（含樁基）、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。

　　（三）承包金額內未包含的工程項目：_________

　　第二條工程造價及承包方式

　　（一）承包金額：按定標價或協商價，建安工程總造價為人民幣_________萬元。 全部工程造價按下列辦法辦理：

　　（二）承包方式：

　　1．按施工圖預算包干或投標大包干，即包工、包料、包工期、包質量。

　　2．按國家規定繳納的承包工程收入營業稅和城市維護建設稅，已包含在本合同承包金額內，由乙方支付。

　　3．工程質量標準要求：_________

　　第三條工期

　　（一）按定標（或雙方）規定總工期_________天（日歷天從開工之日算起）。

　　（二）開工日期：_________；竣工日期：_________

　　（三）如遇下列情況者，經甲方代表簽證后，工期按實際相應順延。

　　1．甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地，或障礙物和施工用水、電源未接通；

　　2．因設計圖紙修改（甲方或設計院提出修改），影響進度或增大工程量；及修改（變更）設計通知書未在該修改（變更）部份施工開始前三十天送達乙方簽收而影響進度者；

　　3．由甲方提供的設備、成品或半成品等，未能按乙方計劃進場、或向乙方交驗時發現有缺陷，需要更換而耽誤施工進度者；

　　4．因遇人力不可抗拒的自然災害（如臺風、水災、大雨、暴雨、地震、自然原因發生的火災等）造成停工者；

　　5．因停水停電或因電力，水壓不能滿足施工需要，影響達連續六小時以上者；

　　6．甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進展者；

　　7．甲方財力不足導致停工窩工者；

　　8．甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。

　　第四條材料、設備供應

　　（一）工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場（倉庫）。

　　（二）工程材料及設備，由_________方采購供應至場地（倉庫）。

　　（三）工程設備，由_________方采購供應至_________向_________方交貨。

　　（四）鋼材、水泥、木材由甲方協助解決，屬有價供料，供應價由雙方商定，與承包金額無關。

　　（五）購買三大材料所需的外匯由方負責解決；裝飾材料、電梯、空調機及水電器材，如設計采用進口時，其外匯由方負責解決，如由乙方采購時，其單價應征得甲方同意。

　　（六）雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明，否則應進行試驗，試驗費由供料的一方負責，對已有出廠證明的材料，如一方持有異議時，應進行復驗，如復驗合格，其復驗費由持有異議的一方負責，否則由供應方負擔。

　　第五條雙方責任

　　（一）甲方責任：

　　1．辦理土地征購、青苗等的賠償、墳地遷移、房屋搬遷及其它障礙物拆遷（包括架空及隱蔽的），并提供有關隱蔽的障礙物資料；

　　2．負責辦理施工報建手續，領取建筑許可證及施工許可證；

　　3．開工前三十天做好建筑紅線圖以外的“三通”和紅線以內的場地平整，提供水、電源的聯結點應在紅線圖以內距離建筑物不大于30-50米，市政管網工程為_________米。并能滿足施工需要；

　　4．提供工程地質報告書兩套（有打樁和基礎、地下室工程），道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點；

　　5．于合同簽訂后三日內向乙方提供施工圖_________套（含設計院標準圖），樁基工程質量證明書兩份；

　　6．由于生產和使用的需要，甲方變更設計時，應提前三十天辦理工程變更和修改設計手續；

　　7．提供必須的施工臨時用地，辦理紅線外臨時用地及臨時占用道路許可證，并承擔上述所發生的費用。因建筑物施工場地狹小，而導致工程材料、成品、半成品、設備等的二次或多次搬運，所發生的二次搬運費用（應按實計算），由甲方承擔，并按工程進度付給乙方；

　　8．組織有甲、乙方和設計院參加的施工圖紙交底與會審，做好經三方簽署的會審紀要，并按施工圖的份

　　數發給乙方；

　　9．審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款；

　　10．按乙方提出的設備、成品、半成品進場計劃，及時組織設備、成品、半成品進場并交乙方驗收安裝、對于有缺陷、質量不合格、不符合設計要求的，應及時更換，盡可能不影響工程進度；

　　11．甲方應在現場組織地盤管理機構，按《市基建工程地盤管理試行辦法》實施管理。監督檢查工程質量、進度；負責設計圖紙問題的處理、設計變更的簽證、工程中間驗收、工程進度撥款簽證和其它必須的簽證；

　　12．組織對工程竣工驗收，并按合同規定的期限辦理竣工結算。

　　相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同

　　（二）乙方責任：

　　1．施工界區內臨時設施，臨時道路、水、電、管線的修建安裝；

　　2．編制施工組織設計或施工方案，施工總進度計劃、設備、材料、成品、半成品進場計劃，并送甲方及市質量監督檢驗站；

　　3．每月25日后四天內向甲方送月度施工計劃和完成工程月報（包括形象進度、工程量和工作量），如不按時報送，甲方不予支付工程進度款；

　　4．按施工圖紙、施工總說明、圖紙交底會審紀要，設計變更通知單和國家現行的《施工及技術驗收規范》進行施工，作好自檢工作，確保工程質量，確保合同工期；

　　5．按施工安全規范的`規定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全；

　　6．做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄，匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方；

　　7．做好施工組織、管理、維持現場清潔，道路暢通。器材的堆放整齊，并及時清除垃圾和不用的臨時設施；

　　8．做好對分包單位的管理（由乙方分包時），抓好分包單位的工程質量和工程進度；

　　9．在交工后一年的保修期內，發現有施工質量問題，負責免費返修。屬設計或甲方使用造成的，其返工修理費由甲方負責；

　　10．凡施工中發生的一切安全事故，均由乙方負責，并立即書面報告甲方或主管單位備案；

　　11．工程竣工后清理現場（包括建筑物周圍2米內的和堆到2米外的余土及其它堆積物，生產和生活的臨時設施除拆），并將門窗、玻璃、地面擦掃干凈，廁所、廚房的下水污水道清理干凈，做到工完場清；

　　12．在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失，應由乙方自行負擔。

　　第六條工程質量檢查驗收

　　1．施工中乙方根據甲方要求，應隨時提供關于工程質量的技術資料，如材料、設備出廠合格證、試驗報告等的影印件，材料代用必須經過設計院和甲方審核同意并簽證；

　　2．乙方必須健全質量檢查制度，在現場設專職質量安全檢查員，做好自檢記錄；

　　3．凡隱蔽工程，經乙方自檢后，應分批填制確切的隱蔽記錄（即范圍、數量、質量），憑表通知甲方檢查，甲方接通知后，當天組織質檢，經檢查合格并符合設計要求，雙方簽字后方能進行下一個工序的施工。如果甲方接通知后4小時內仍未到現場驗收，則乙方自檢后確認合格，即可隱蔽，甲方代表事后必須補簽手續；

　　4．如確需對已經隱蔽的工程進行復查時，其復查結果不符合設計或質量不合格者，復查費由乙方承擔，若復查結果符合設計要求，質量合格者，復查費由甲方承擔，如因此而造成工期損失，由責任方負責；

　　5．施工質量不符合設計要求，質量不合格者，要停工或罰款，返工的費用由乙方負擔，停工工期不予延長；

　　6．質量等級的評定應執行《XX市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。

工程合同 篇3

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的`“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程合同 篇4

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規，本著誠信守約、平等互惠的原則，經雙方協商一致，簽訂塔機安裝合同。

　　（一）、安裝塔機的概況

　　1.1塔機型號：QZT-63

　　1.2塔機生產廠家、生產許可證、出廠合格證。

　　1.3塔機安裝說明書

　　1.4塔機安裝高度說明：

　　（二）、安裝塔機時間地點

　　2.1地點：

　　2.2時間：20xx年4月26日

　　（三）、費用及付款

　　3.1安裝費、安檢費資料費。

　　3.2安裝完畢驗收合格付款80%，經安檢部門認可的檢測單位檢測合格付清余款。

　　（四）、甲方責任

　　4.1提供安裝塔機的`全部技術資料

　　4.2提供安裝塔機的整件和合格配件。

　　4.3提供《甘肅建筑起重機械登記表》

　　4.4督促施工總包方單位創造安裝塔機的施工條件。

　　4.5協助安裝單位做好安裝塔機全過程的安全技術工作。

　　（五）乙方責任

　　5.1應提供安裝單位資質證書和安全生產許可證。

　　5.2特種作業人員必須持證上崗（應提供單位名稱及證書）

　　5.3安裝塔機，專職安全生產人員和專業技術人員必須親臨現場，加強管理。

　　5.4編制塔機安裝方案，并嚴格執行，確保塔機安裝的質量。

　　5.5應與施工總包單位簽訂安裝塔機的安全協議書，并嚴格執行，確保塔機安裝過程的安全。

　　5.6安裝完畢應提供塔機安裝相關資料和驗收記錄。

　　（六）其它

　　6.1合同未盡事宜，雙方協商解決。如協商解決不成，則通過所在地法院裁決。

　　6.2合同一經雙方簽字、蓋章即生效。

　　6.3合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。

　　發包方：

　　承包方：

　　日期：

工程合同 篇5

　　精裝修是簡裝修的不斷改進過程中的產品，在本世紀的上海出現。

　　裝修標準通常如下：

　　頂面有一定的造型，并考慮一定的設計效果及風格，材質細膩環保;

　　地面采用品牌玻化磚、仿古磚、或結合大理石等中高檔材料;

　　衛浴和廚房兩大重點區域都是經過高品質的精細裝修，在部品方面基本上會采用知名品牌并保證售后服務，工廠化櫥柜。

　　基本還是不會配置活動家具的，由于人們在生活方面對于家具的個性化要求還是比較強的，精裝修配置家具及飾品基本上在現階段是行不通的。當然還是存在特殊項目。

　　形成原因：房地產市場的激烈競爭，優勝劣汰。

　　取得成果：小業主在看過樣板房之后，按照樣板房交了樓，裝修效果上是小業主一開始就認同的，當然不會再拆除。

　　有了質量問題可以直接找開發商，開發商就不會再推卸責任給裝飾公司了。一方面節省了個人裝修帶來的材料浪費，噪音環境等污染，另一方面整頓了不規范的國內建材市場。

　　相對于毛坯房而言，又出現了個詞，那就是“成品房”。就像精裝房是成品房發展的.必然結果。

　　它是室內設計與建筑及景觀設計在前期結合的一個共同體。

　　在設計方面它區別于原始的毛坯房，它是從整體項目定位出發，優先考慮室內空間設計，再延伸建筑外立面及結構設計、并與景觀設計結合為一體。

　　它是讓室內設計師去定墻體尺度，水電定位，融入到建筑設計、結構設計。

　　裝修選材通常是整合成熟的資源廠家及公司配合完成。

　　裝修施工是在精裝修上有計劃有節奏的統一流水線實施，多個專業共同參與管理協調而成的。

　　交樓是有權威機構出具環保證書，有監理單位出具施工過程節點的驗收證明，并在交付使用后有2年的質保期。

　　室內精裝修工程合同范本

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經協商一致訂立本協議。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱： 住宅套內及公共區域裝修工程。

　　一、工程地點：

　　二、工程內容：

　　乙方負責按甲方確認的施工圖紙及相關設計變更通知對 住宅室內、首層電梯大堂及電梯間、標準層電梯間裝修工程。

　　其它工程內容：

　　第二條 承包范圍及承包方式

　　一、承包范圍： 室內、首層電梯大堂及電梯間、標準層電梯間精裝修工程的施工。具體內容包括各區域地面、天棚、墻面的裝修，入戶門、室內護窗欄桿制安、衛生潔具、衛生間掛件、櫥柜、地柜、開關插座、燈具、抽油煙機、煤氣爐、消毒碗柜安裝等。

　　其它內容：

　　不包含在本工程承包范圍的毛坯房和已施工的樣板房：

　　二、承包方式：包人工、包材料、包機械、包損耗、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包市場風險、包驗收合格、包稅金的形式承包本項目。

　　三、乙方須按甲方的要求，提供報建相關的資料，并配合甲方進行報建的相關工作，如因乙方原因影響甲方報建及驗收的進度，由此增加的費用由乙方負責。

　　四、其它約定：

　　第三條 工程質量標準

　　質量標準按國家、地方現行相關規范及通用條款第9條執行,并達到合格。

　　第四條 驗收及移交

　　按照本合同通用條款第12條以及協議書第三條、第七條的約定進行驗收。

　　第五條 質量保修期

　　本合同防水工程保修期為五年，室內裝修工程的質量保修期為兩年。其余未提及的均按照通用條款第13條執行。

　　第六條 合同工期

　　一、開工日期：開工時間暫定為 年 月 日開工，具體開工日期以甲方現場管理代表簽發的開工令確定的開工日期為準。

　　二、合同工期：(下列幾項根據項目實際情況選擇填寫)

　　總工期： 日歷天

　　工程分批進場施工，每批工程工期： 日歷天

　　單棟工期為： 日歷天

　　節點工期：

　　三、竣工日期： 具體竣工日期以甲方現場管理代表簽發的開工令日期及合同總工期確定。

　　各樓棟竣工日期：

　　四、節點工期要求：甲方可以根據現場的施工條件，合理安排本合同工程項目進行分段施工，乙方應按甲方現場管理代表下發的分段施工指令組織施工。

　　第七條 材料的供應及計價

　　一、由乙方自行選擇供貨商進行采購的材料由乙方在簽訂合同前按照甲方確認的設計圖紙要求注明的顏色、質量、質感、規格、品牌送實物樣品供甲方確認，經甲方確認后，作為實物樣板封存，并由乙方按甲方確認的實物樣板自行采購。

　　二、乙方應根據材料需進場的時間，在圖紙下發后7天內，以書面形式提交屬于代供代扣代付的材料進場計劃報工程師審核，計劃須包含品種、規格、等級、數量、品牌及進場時間等內容。如設計變更需取消原材料計劃，應在變更下發后3天內通知甲方(代供代扣代付材料已按計劃進場后，因甲方設計變更所導致的相關責任均由甲方承擔)。如因乙方未及時提交代供代扣代付材料進場計劃或提交錯漏計劃，導致甲方不能及時進行代供代扣代付材料采購或采購錯漏時，一切不利后果均由乙方自行承擔。若代供代扣代付

工程合同 篇6

　　摘要：隨著社會經濟的不斷發展，工程項目管理工作重要性日益凸顯，各類管理方法、手段不斷完善，以保護工程項目的順利實施。其中合同管理是貫穿工程項目整體的重要管理工作，是工程項目管理的法律保障，對工程項目的建設和管理起到重要作用。本文主要探討當前國內工程項目合同管理中存在的問題，并提出個人的幾點完善建議，供相關人士參考。

　　關鍵詞：工程項目管理；合同管理；建議

　　隨著市場經濟發展程度越來越高，合同在經濟生活中的地位愈發重要，合同是法律對企業、個人經濟行為的規范，能夠保障工程項目管理工作的公平、公正的展開。然而在我國現行的法律中對工程項目合同管理的相關規定還需要更多的完善，以適應社會經濟的發展，也就需要更多的.思考和探討。在工程項目領域中，合同管理涉及面廣，對建設單位和施工單位都存在約束力，可以說做好合同管理工作對提高工程項目的經濟效益有重大影響。

　　一、當前國內工程項目管理中合同管理存在的問題

　　1.工程項目合同管理缺乏配套法律法規

　　國內工程項目管理體系還處于完善時期，其中工程項目合同管理體系并不健全，缺乏相應的合同管理法律法規的制定和使用，一些針對工程項目合同管理的法律只是散見于一般合同法之中。因為缺乏配套的法律法規，使得該體系得不到足夠的法律支撐，因此造成了工程項目合同管理體系的落后局面。盡管我國陸續針對建筑工程頒布了一些法律，諸如《建筑工程合同管理辦法》、《建筑工程設計合同條例》等，這些法律中的管理規定都相對籠統，對其中的具體問題缺乏闡述和規定，因此在工程項目合同管理中出現的一些問題，也無法從中尋找適當的管理依據，這使得工程項目合同管理缺乏規范性[1]。

　　2.合同雙方對工程項目合同管理中的法律約束力不重視

　　現代工程項目領域中，合同各方對工程項目合同管理中的法律約束力不重視，存在法律意識薄弱的問題，這就造成合同履行中產生一些錯誤認識和行為。首先，因各方法律意識淡薄，制定出的合同條款可能有失公正，給其中一方帶來不公平。其次，合同各方對法律的認識不到位，為規避監管，利用自制合同范本進行簽約，等到工程完成后再補簽合同，一旦施工中出現問題將會給各方帶來嚴重損失。此外，在工程項目領域，“陰陽合同”時常出現，形成違法合同，嚴重違背了國家法律，為合同履行埋下隱患，給相關利益人帶來嚴重損失[2]。

　　3.缺乏工程項目管理專業人才

　　工程項目管理中的合同管理需要專業人才實施管理工作，然而由于合同管理工作涉及內容廣，需要管理人員集建筑、管理、法律等知識于一身，熟識法律法規，因此對人才素質要求很高。現行高校教育是按專業培養人才，市場上復合型人才嚴重缺乏，導致施工企業中的技術人員多為單一專業技術人才，缺乏工程項目綜合管理能力，只有少數有經驗、有閱歷的技術人員才能掌握合同管理的核心內容。更有一些單位為了節省成本，不咨詢、不邀請專業機構進行工程合同管理，只是簡單地從項目中抽調一些人員組成管理小組，進行簡單培訓就上崗，以至于日后發生合同糾紛無人能解。

　　4.合同管理方式落后

　　現代工程項目管理工作大多是粗放型的管理方式，導致合同管理工作面臨重重困難。實踐中，一些工程項目在日常管理中缺少對合同檔案的管理和合同履行的監督，合同管理人員不重視歸檔管理，對合同內容不熟悉，導致合同在工程項目實施過程中履行缺失，甚至影響工程建設的質量和效率。

　　二、面對當前合同管理體系中存在的問題提出的建議

　　1.完善工程項目合同管理的法律法規

　　工程項目管理離不開法律法規的支持，在依法治國政策下，建筑行業必須依托法律制度的完善來提升行業質量，進一步健全合同管理體系，促進合同管理工作水平的提升。我國合同管理法律法規的制定需要從國內建筑市場實際出發，滿足合同各方的實際需求，這將是一項長期任務。合同管理法律法規的制定需要從全面考慮，不可忽視任意環節，只有這樣才能保障國內建筑市場的健康、持續發展。

　　2.提高合同雙方的法律意識

　　針對合同各方對法律約束力的不重視問題，需要相關部門進行合同管理法律意識的宣傳教育，加強合同各方的合同意識，避免出現顯失公平的問題合同。施工企業也要定期對合同管理工作人員進行教育培訓，按照法律規定合法簽訂合同，減少因主觀原因而引發的合同糾紛，避免出現“陰陽合同”和投機取巧等行為[3]。

　　3.重視人才培養，提升合同管理人員素質

　　合同管理需要專業人才的支持，只有選擇具有高水平的合同管理人才才能提高合同管理的水平，因此要加強合同管理人才隊伍的建設。目前，可結合我國在建筑市場領域推行的執業工程師資格考試制度，對合同管理領域人才的專業技能和執業資格進行保證，確保合同管理工作人員持證上崗，具備合同管理能力。

　　4.確立合同管理原則，增強合同管理手段

　　合同管理方式落后是制約合同管理水平提高的重要原因，在實踐中因為沒有遵守合同管理原則，導致合同管理存在漏洞的現象有很多，因此應該積極提出合同管理手段，改善合同管理現狀。可以利用檔案管理方式，整理合同文件，通過歸檔管理加強合同管理人員對合同的掌控，促進合同的順利履行。合同檔案管理并不是單一的整理和記錄，應由專業人員負責，利用計算機設備，及時將工程項目中涉及合同管理的內容進行錄入，提高合同管理的效率。

　　三、結語

　　科學和規范的合同管理有利于確保工程項目的進度和質量，有利于工程項目的成本控制，要想獲得更高的經濟效益，就必須重視合同管理工作。國家需要加強法律法規的建設，施工企業應該培養專業合同管理人才，重視實施先進的合同管理手段，促進工程項目合同管理工作水平的提升。

　　參考文獻：

　　[1]王玉芳.我國建設工程施工合同管理問題研究[D].天津商業大學，20xx.

　　[2]劉權.陜西省高速公路工程項目合同管理存在的問題及對策[D].長安大學，20xx.

　　[3]張妍.工程項目管理中合同管理常見的問題分析[D].石家莊鐵道大學，20xx.

工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方： 施工隊

　　為了明確甲、乙雙方在施工過程中的責任、權利和義務，使工程在優質、安全、高效、降低工程成本的前提下，順利完成合同范圍內的工程施工任務，經甲、乙雙方充分協商同意如下條款，以便共同遵守和執行。

　　一、發包項目及單價： (詳見附表1預算清單)總工程量約為 元。

　　二、工程人工費的預算及支付方式：

　　每月15號按出工人數、工日借支生活費，每人60元/天,月底30號按施工隊伍已完成形象工作面的工作量的`60%借支生活費，但是要扣除月中15號支取的部分。工程全部完工驗收合格支付至工工程量的90%，剩余10%工費等主體工程全部完畢，交付使用后，一個月內支付完畢。

　　三、工期：自20 年 月 日 至20 年 月 日計 天做完 。乙方保證在正常施工時達到 人開工，否則每延誤工期 一 天，罰款 元(由甲方造成原因除外，但必須有甲方的相關簽證)。具體開工時間以我公司發出開工報告為準。

　　另注：①、施工隊工程質量以博元建設裝飾項目部施工員直接負責管理，應符合現場和建設單位質量要求。②、上班穿拖鞋作業、吸煙及無穿工衣、將罰款50元/人次。③、現場如有合同外工作量需補工，應于完成后5天內由施工班組填寫的建議《補工單》轉項目部核對，超期交單或無實物核對則補工無效。

　　四、工程質量以及驗收標準(見附表2室內裝飾施工規范)

　　五、甲、乙雙方的責任和義務：

　　1、甲方配置現場施工人員、管理人員進行現場施工管理和質量監督，負責安全技術交底以及解釋圖紙不清楚之處。

　　2、甲方項目部有關施工和管理人員不得有意刁難各施工班組或收受好處費，一經查獲將沒收違法所得，并扣發當月工資。構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。

　　3、提供各工種所需的施工圖，且進行安全和技術以及操作規程交底，并會同乙方制訂各流水段的施工工藝流程或方案。

　　4、按工程所需組織各種材料使用計劃，一切物料均由甲方統籌訂購(乙方包料部分除開)，緊急狀況下，零星使用零件不受此限(必須當日部門報備)。

　　5、施工使用之一切機具設備均由乙方自行負責，各施工隊在工地負責卸運各隊用材料，乙方負責每天1次清理現場衛生。

　　6、施工隊進入工地必須穿著公司制服，制作施工牌，自行提供小1寸免冠照片，一律向工程部辦理相關手續施工人員方可進場施工。

　　7、乙方在施工現場下班后應關水關電。

　　8、在遇到意外事故發生時，甲方提供治療或救護的方便，但費用自理(由甲方原因所造成的除外)。

　　9、在乙方不聽從甲方施工管理人員統一指揮、工程質量低劣以及施工速度緩

　　慢等原因的情況下，甲方有權責令乙方限期退場，且工程量不予結算。

　　六、乙方的責任和義務：

　　1、乙方施工人員必須遵守國家法律、法規以及公司和施工隊制定的有關規章制度，服從施工管理人員的紡一指揮和調配(見現場管理辦法)。

　　2、乙方必須嚴格按照有效的施工圖、設計變更和現行有關的施工規范以及操作規程進行施工和操作，以確保工程質量和人身安全及按要求工期內完成，否則所造成的一切損失均由乙方自負，且視其情節給予罰款。

　　3、乙方有權拒絕在不安全的情況下進行操作和不符合圖紙要求和有關施工規范要求的施工。

　　4、在高空作業時必須有可靠的安全保證措施，不得蠻干，否則所造成的一切后果均由乙方自負，甲方不負任何責任和連帶責任。

　　5、乙方在進行多工序交叉施工時必須保護成品或半成品不得損壞，否則所造成的經濟損失均由乙方自負，且視其情節給予罰款。

　　6、乙方施工人員不得偷盜工地或他人財物，不得在工地打架斗毆，否則視其情節給予重罰或送公安機關處理。

　　7、乙方組長必須住在工地，有事外出時須指派一個有組織和管理能力的人員負責其班組的一切事務，并協調施工管理人員有關工作。

　　8、乙方對自己所需材料必須提前計劃，合理使用和保管不得浪費，一經發現甲方有權給予罰款和賠償材料費。

　　9、乙方不得對甲方管理人員或施工人員進賄賂，否則一經發現，甲方有權終止合同、責令其退場且不予支付工程人工費。

　　10、乙方對于施工工程項目于保固、保修期間必須無償負責修理維護。

　　11、乙方必須在工地施工結束后將所有剩余材料列表后送返公司倉庫存查。

　　12、乙方必須參加圖紙會審，并繳交《施工進度計劃表》及《材料供需計劃》。

　　七、其它

　　1、因施工不當造成返工現象時，乙方必須負擔一切浪費之材料費用，且經查明為蓄意之行為對公司形象造成損壞時，其工程人工款項將不予支付，并甲方要求乙方負責賠償。

　　2、乙方代表人簽約時，必須將現場負責人姓名、聯絡電話詳載于合約中，如同時有數個工地施工，當其中任一施工班組出現違反各項要求及質量無法達到目標時，將解除所有工地合約，并依照前項要求辦理。

　　3、本合同內容隨工程項目不同時可修改或增加附加條款，但須雙方確認簽字方能生效。

　　本合同一式叁份，甲、乙、項目部各執一份，自簽定之日起生效，工程完成驗收合格，支付完工程人工費后，自然失效。

　　本公司工程人工費結算只針對乙方代表簽字人

　 甲方： 乙方代表：

　　公司裝飾分公司 身份證號碼：

　　工程部經理： 聯絡電話：xxxxx

　　簽訂日期： 簽訂日期：