工程合同3篇【實用】

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的工程合同3篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有座落在XXXXXXXXXX需做屋面防水、廁所防漏。現承包給乙方，經甲乙雙方協商一致，特簽訂合同如下：

　　工程名稱：

　　工程數量：約XXXXX平方米，結算時按實際面積計算。承包方式：由乙方包工包料、屋面采用XXXX厚SBS防水卷材承包該項工程，每平方米按XXXXX元計算，廁所采用XXXXXXXX材料按XXXXXXXXXX元每個或XXXXXXXX元每平方米計算（其中不含稅費）。

　　質量：乙方在施工過程中，保證按照防水操作規程施工，質量必須符合達到有關防水技術驗收標準規范，XXXX年內，如因施工或材料原因造成的滲漏返工，經鑒定是乙方施工技術或材料的原因；其工料由乙方負責。如經鑒定是甲方保護不妥；或人為破壞所釀成的漏水；一切開支費用由甲方全權負責

　　施工：屋面在現有地面粉刷收湯較光滑的干凈地面基礎上粘鋪SBS防水卷材一層；天溝滿刮油膏一層，再粘鋪SBS卷材一層。

　　付款方式：按單棟付款；施工隊、材料進場后完成一棟屋面防水施工，下棟動工前付足前一棟防水款額XXXX%。以此類推，本項目防水工程全部完工后XXXX月內應付清所有防水款額。

　　工期按甲方要求進度，從XXXXX年XX月XX日至XXXXX年XX月XX日完工，保證按時完成，但因人力不可抗拒原因，不能正常施工，按實順延。廁所防水工程全部完工后，乙方告知甲方，甲方應在一星期內組織人員對廁所進行試水。試水期為一星期。一星期后如甲方未對廁所試水提出異議，應在完工后半個月（15天）內給予乙方工程款一次性結算到位。

　　違約責任：

　　1、甲、乙雙方簽字后，必須嚴格履行合同約定，任何狀況下如單方終止合同，違約方賠償本項工程總造價的'XXXX%違約金給守約方。

　　2、甲方必須按合同約定進行付款，如因付款影響工程進度工期由甲方負責。因拖延付款所造成乙方的一切經濟損失由甲方全權負責。

　　十、本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商后列入備注內。

　　十一、本協議自簽訂之日起具有法律效力。

　　十二、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　XXXXX年XX月XX日

工程合同 篇2

　　建筑承包單位(甲方)： 建筑施工單位(乙方)：

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務，促使雙方互惠互利，搞好配合，按時保質保量的完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本意向協議書。

　　一、 工程名稱：東營經濟開發區高科走廊

　　二、 工程地點：東五路以東，汾河路以北

　　三、 施工承包方式：

　　① 承包范圍：設計圖紙范圍內土建工程及安裝工程(甩項項目見總承包合同)

　　② 承包方式：包工包料(甲方供應商砼)

　　四、 工程造價：本意向協議書全部工程建筑面積約為35000平方米，施工圖預算造價人民幣約：4900萬元。

　　五、 工程款結算以施工圖紙預算加增減變更預算進行結算。

　　六、 計價方式：計價依據20xx《山東省建筑工程工程量清單計價規則》、20xx年《山東省建筑安裝工程消耗量定額》、20xx年《東營市工程結算資料匯編》、執行20xx年價目表及東營市匯編，人工費執行50元/工日，材料費按現行市場價目經甲乙雙方共同確認后調整，機械費不予調整，結算時根據正式施工圖及變更洽商，現場簽證計算的工程量及甲乙雙方確認的`單價、費率據實確定結算總價，該工程為III類取費。

　　七、 付款方式：

　　按工程預算作為計價基礎，據實結算每一單體樓正負零完工付已完成工程量的80%，主體完工付已完工程量的80%，竣工驗收交付使用付至已完工程量的80%，工程結算完成后，按照結算報告付至總造價額的95%，(兩個月內審計必須完成)余款保修期滿7日內一次性付清。(再調整)

　　八、 該工程特點：該工程為三樓框架，一次性投資很大。

　　九、 如果甲方到合同約定付款日期未能及時付款，乙方有權停工，如十日內還未能付款，甲方承擔乙方所有費用。

　　十、 本協議未盡事宜可執行總承包合同和招標文件。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程合同 篇3

　　1、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第4條中，人民法院可依職權收繳當事人非法所得，若為仲裁案件，仲裁委員會有權收繳嗎？

　　答：有權。作出非法所得收繳裁決后，由法院執行。

　　2、施工合同簽訂后，當事人雙方又簽訂補

　　充協議調整合同價款，過后承包人又以補充協議違反招投標法為由，要求認定補充協議無效，此時，應如何確定合同價款？

　　答：應以中標合同為準。因為合同價款為實質性內容，而《解釋》第二十一條明確表明，實質性內容應以備案合同為準。這并不是說不能對實質性內容進行變更，只是說如果對其進行變更之后，要重新備案。

　　3、若施工合同約定“承包人在雙方確定變更事項后的14天內，不向工程師提出變更價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更”。若承包人在14天內未提出變更價款報告，但是有雙方簽字確認的變更事項記錄，月進度款報告中也括了該月發生的變更工程價款金額，是否可視為承包方未違約？

　　答：關鍵看簽證內容。若簽證對具體價款變更明確記載，則作為合同結算依據加入即可；若只是對具體事實確定而未確定變更價款的，則以圖紙為依據確定變更價款，按《解釋》16、19條操作，即當事人雙方對變更價款不能協商一致的，可提交鑒定單位確定。

　　4、當事人僅約定“發包人應在承包人提交竣工結算報告后一定期限內予以答復”，未約定“發包人在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件”，如何處理？

　　答：視為沒有約定。實踐中一般處理為：如果雙方對結算不能協商一致，可提交鑒定單位，以鑒定結論為判案依據。

　　5、簽合同時無圖約，邊設計邊施工的`合同，又約定了“一口價”，發生結算爭議時，是依《解釋》22條不予工程造價鑒定，還是依16條參照定額重新審價？

　　答：以施工圖紙據實計價。無施工圖紙的，按承包人實際施工量計算對價。

　　6、合同沒有約定計息，但有滯納金計付標準，可以嗎？《解釋》17條規定：當事人對工程欠款利息計付標準有約定的，按約定處理。沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。如果沒有約定利息計付標準，而約定了滯納金計付標準，對于這種情況如何適用？標準是否有限制？

　　答：可以約定，而且利息與滯納金可同時約定，且兩者標準也沒有限制。只是在對方提出約定標準過高要求降低時，是否降低、降低多少，則由法院或仲裁員自由心證決定。同理，違約金、賠償金、雙倍利息等，均可自由約定，且一般沒有標準限制。

　　7、當事人未對逾期竣工的違約責任作具體約定，如何處理？

　　答：無約定，依法定。依《合同法》違約責任規定；依《解釋》第8條解除合同，依《解釋》第10條進行解除善后事宜處理。有關違約賠償損失由守約方舉證，也可將利息作為損失計算，利息起算依《解釋》18條。

　　8、因實際施工人原因（如質量、工期、材料），轉包施工企業被判承擔連帶責任后，是否可以起訴實際施工人？

　　答：《解釋》25條僅規定因“質量”問題發生爭議的，才可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟，亦即可以在承擔連帶責任后起訴，向實際施工人追償。而工期和材料應分情況對待。工期和材料問題與質量問題有因果關系的，也可起訴追償；無因果關系的，不能追償。

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同【薦】04-19

【熱】工程工程合同04-20

工程工程合同模板07-26

工程合同工程合同03-02

工程工程合同(精選15篇)04-18

工程工程合同精選15篇04-19

工程土方工程合同02-23

工程工程合同 15篇03-02

工程工程合同15篇03-01