房屋合同[范例10篇]

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家收集的房屋合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

房屋合同 篇1

　　房屋贈與合同怎么才能撤銷

　　原告劉老漢與被告劉某均認可，劉某取得該房屋的前提是照顧父母的日常生活。劉老漢與劉某雖然簽訂了《XX市存量房買賣合同》，但該合同并未約定具體付款時間，且20xx年4月劉老漢將房屋過戶至劉某名下，劉老漢及其他子女在長達5年的時間內并未提出異議;劉某實際已各支付5萬元給其哥哥弟弟。根據《中華人民共和國合同法》規定，“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按約定履行義務。”劉老漢與劉某的約定未違反法律、法規的強制性規定，因此，簽訂的《XX市存量房買賣合同》名為買賣合同，實際系附義務的贈與合同，合法有效。

　　那么，劉老漢能否行使撤銷權呢?

　　劉老漢主張劉某未按約定履行照顧父母生活的義務，請求撤銷雙方之間的贈與合同。根據《中華人民共和國合同法》規定，受贈人有下列三種情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;對贈與人有扶養義務而不履行;不履行贈與合同約定的義務。贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。

　　根據《最高人民法院<關于民事訴訟證據的若干規定>》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實，或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。劉老漢對劉某未依約履行照顧父母生活負有舉證責任。但劉老漢未能提供證據，且還認可劉某自20xx年至20xx年12月照顧父母生活的事實;之后原被告雖因生活瑣事發生矛盾，但不能因此認定劉某不盡照顧父母生活的義務。劉老漢要求撤銷雙方之間的贈與合同沒有事實及法律依據，法院對其訴訟請求不予支持。

　　贈與合同撤銷的條件

　　原告張某、李某系夫妻，生育有四個子女。被告張丁系原告的四子，兩原告年事已高，需要人照料其生活起居等。20xx年10月被告張丁夫妻二人向兩原告承諾對兩原告今后的生活、醫療及生養死葬承擔一切責任。兩原告在被告的多次勸說之下，于20xx年5月將自己座落于縣城的房屋贈與被告并進行了公證。20xx年9月15日原告張某生病住院病危，被告張丁在接到通知后去醫院探望原告。后因原告的醫療費問題與原告及其他兄弟姊妹之間多次發生爭執，在原告還未出院的情況下，被告不辭而別。為此，兩原告在精神上受到了極大的刺激。由于被告未履行自己所作出的承諾，兩原告認為將房屋贈與被告是重大失誤。為此，原告向公證處，請求依法撤銷所公證的房產贈與合同，被告立即返還原告所贈的房屋產權。

　　本案雙方爭議的焦點是：贈與合同公證可否撤銷?

　　第一種觀點認為，本案的被告在得知原告生病住院后，專門趕回探望原告;應當說被告在原告的幾個子女中是最盡義務的，并非如原告所陳述的被告不照料原告的生活起居。兩原告對被告所作出的贈與行為，是原告經過慎重考慮后作出的，并且該贈與行為經過了公證。在贈與財產交付前不得撤銷贈與合同，因為訂立的合同經過公證，表明雙方當事人對簽訂和履行合同是認真嚴肅的，對贈與人來說，有充分的時間和條件，來決定是否簽訂和履行該合同，不存在考慮不周，或情緒沖動等原因。從公證的效力來說，合同經過國家公證機關的公證。所以，這種贈與合同公證不得撤銷。這對于嚴肅國家公證機關的公證力，維護合同的嚴肅性，保證財產權利關系的相對穩定是必要的。第二種觀點認為，兩原告與被告所簽訂的贈與合同是附義務的贈與合同;該贈與合同經過了公證，經過公證的贈與合同不得進行任意撤銷，贈與人要行使撤銷權，須以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定的撤銷事由，贈與人即可以撤銷贈與合同。由于本案的贈與合同系附義務的.贈與合同，被告對原告有扶養義務而沒有履行，并且被告沒有忠實地履行贈與合同所附的義務。根據《合同法》第192條的規定，原告申請撤銷對被告的贈與合同的事由符合法律規定的贈與合同撤銷的法定事由。因此，原告的申請予以撤銷，是合適的。

　　我們認為本案中所涉及的贈與合同經過公證程序，故當事人不得任意撤銷。原告要行使撤銷權需以符合法定事由的情形出現為條件，只要具備了法定事由，贈與人即享有撤銷權。被告不履行贈與合同約定的義務，符合《合同法》第192條第1款第3項的規定，屬于行使撤銷權的法定事由。原告要求解除公證贈與合同的請求，符合法律之規定，應當予以支持。

房屋合同 篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：

　　2.總計施工面積： 平方米。

　　3.委托方式：

　　4.工程開工日期： 年 月 日

　　5.工程竣工日期： 年 月 日

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) 。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　第四條：材料供應

　　乙方提供所有材料設備。

　　第五條：付款方式

　　合同一經簽訂，在工程完工前付清所有款項。

　　第六條：工程工期

　　如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　第七條：工程驗收

　　乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在7天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　必須提供經物業管理部門認可的'房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2.乙方責任

　　指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同經雙方簽字后生效。

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

房屋合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國合同法》及國家相關規定，同意簽定本協議，有以下條款悉共同遵守執行。

　　一、項目內容：甲方委托乙方：

　　二、維修時間：20xx年 月 日－ 月 日

　　三、維修費用及支付方式

　　1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。

　　2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。

　　3.在維修完畢一年期限后，甲方室內墻面未出現滲水現象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現滲水痕跡時，乙方繼續承擔維修的責任，由此發生的維修費用乙方負責，維修至室內墻面不再出現滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。

　　4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發票或收據。

　　五、維修要求

　　1.乙方負責全部的維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對于因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。

　　2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的.費用損失有乙方負責。

　　3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，并滿足小區物業管理要求。

　　4.乙方在維修時，必須執行國家有關安全管理規定，文明施工，維修過

　　程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。

　　5.維修必須經凱瑞社區物業管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。

　　6.本次維修保質期為 年。

　　六、違約責任

　　1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。

　　2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。

　　3.竣工日期比合同規定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。

　　七、爭議解決方式：如雙方發生歧異時，由 物業管理負責人進行調解。

　　八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

　　九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　二○一X年十一月十六日

房屋合同 篇4

　　出租方：___________，以下簡稱甲方身份證號：____________

　　承租方：___________，以下簡稱乙方身份證號：____________

　　為明確甲、乙雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條

　　甲方將自有的坐落在______________出租給乙方作生產居住用途。

　　第二條

　　租賃期限：租賃期共12個月，甲方從____年____月___日起將出租房屋交付乙方使用，至____年___月___日合同期滿收回。

　　第三條乙方有下列情形之一的，可視為乙方違約，甲方可以終止合同，收回房屋：

　　1、擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借的；

　　2、利用承租房屋進行違法犯罪活動或者影響鄰居生活，損害公共利益的；

　　3、拖欠租金達一個月以上的；

　　4、乙方居住期間不得私自將房屋轉租他人

　　第四條

　　1、合同期滿后，如甲方仍繼續出租房屋的，乙方擁有優先承租權。租賃合同因期滿而終止時，如乙方確實無法找到房屋，可與甲方協商酌情延長租賃期限。

　　2、乙方應公道使用其所承租的房屋及其附屬設施。如因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償。乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

　　3、租賃期滿后或因乙方責任導致退租的'，除雙方另有約定外，甲方有權選擇以下權利中的一種：（1）依附于房屋的裝修回甲方所有。（2）要求乙方恢復原狀。（3）向乙方收取恢復工程實際發生的用度。

　　第五條押金、租金和租金交納期限和交納方式

　　1、由乙方交納押金元給甲方，租期到后，乙方損壞的東西必須照價賠償，另乙方須交還鎖匙給甲方，甲方才退還押金給乙方。在乙方使用房屋過程中，如乙方違反第三條中的任何一條則押金不能退還。

　　2、每年租金13000元，乙方在合同簽定之時交納給甲方，先付后用。甲方收取租金時必須出具收據。

　　3、租賃期滿，乙方需續租，應提前30天通知甲方，甲方自收到通知之日起30天內應提出異議或與乙方協商續約；如在接到乙方書面通知之日起30天內甲方不予以書面答復，則視為默認同意乙方續租，本合同自動延長一年，自30天期滿越日起計。

　　4、根據本合同約定合同期滿，乙方應在收到甲方正式書面通知之日起15天內搬出全部設備、物件，但雙方另有協商除外。如乙方短期內另找房屋確實有困難或另有其它特殊情況，則甲方應答應乙方延期30天，但乙方應按本合同約定的租金一次***清租金。搬遷后7日內房屋里如仍有余物，如雙方無約定，視為乙方放棄所有權，由甲方處理。

　　甲方責任

　　1、在乙方進住前，甲方有責任把生活用電改為三箱用電，電表等設施安裝好，公用過道（在門面東方做1M之寬）做好隔斷

　　2、在乙方進住前，甲方有責任把房屋水，電等設施正常化

　　3、甲方交付房屋時保證所有公共財產完好，如（水龍頭、日光燈、光管、房門、窗、門鎖）。如乙方在使用期限內造成房屋內公共財產損壞須由乙方負責維修或更換

　　4、夾層和一樓房間兩處貼好地板磚

　　5、如非乙方違約，甲方單方提前收回房屋，則由甲方支付乙方一年的全年租金作為賠償。

　　乙方責任

　　1、乙方在租賃期間必須正當安全生產，不得從事其他違法活動，否則發生一切后果均由乙方負責。

　　2、租憑期間由于乙方沒有留意防火漏水電等安全，因乙方生產安全治理不善而產生的事故，甲方沒有責任，并且因事故給甲方帶來的損失均由乙方負責。

　　3、乙方在租賃期間內按規定和標準繳納電費等

　　4、乙方在租憑期間產生的生產垃圾和廢水，可以和甲方協商處理。不得亂排亂放而影響甲方的正常生活。

　　。5、租賃期間，乙方違法行為導致的法律責任及后果，由乙方自行承擔。

　　第六條

　　本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。也可向人民法院起訴。

　　第七條

　　本合同共___頁，一式___份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。

　　甲方（簽章）：____________乙方（簽章）：_____________

　　簽約日期：______________

房屋合同 篇5

　　發包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1 、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。

　　3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

　　其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金( 3.41 %)：____

　　其 他 費 用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的.材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3 、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4 、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建筑裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

　　《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2 、本工程由___方設計施工方案。

　　3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4 、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6 、工程驗收。

　　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1 、工程款付款方式列下表：

　　付款時間 付款百分比 金額

　　對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后 開工前二至五天 65 % 元

　　施工過程中 工期進度過半 30 % 元

　　竣工驗收 當天 5 % 元

　　增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

　　注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

　　2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

　　3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1 、甲方工作：

　　( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　( 3 )如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2 、乙方工作：

　　( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任：

　　1 、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4 、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2 、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向

　　―――市仲裁委員會申請仲裁

　　―――人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　九、合同的變更和解除：

　　1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　1.

　　2.

　　3.

　　十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：

房屋合同 篇6

　　乙方:謝開茂

　　甲方位于洪水塘房屋外墻裝修由乙方包工，為明確雙方職責，特訂立如下合同，雙方共同遵守:

　　一、甲方的義務：

　　1、甲方為乙方的施工準備好原材料，根據工程進度補充所需原材料。

　　2、甲方為乙方提供裝修所需的水電及附屬設施。

　　3、甲方為乙方的施工場地打好竹排架子。

　　4、甲方負責協調施工過程中的各種關系。

　　二、乙方的施工范圍

　　1、外墻粉糙砂平整墻面。

　　2、外墻按圖紙貼文化磚，瓷磚。

　　3、斜面和坡屋面貼波紋瓦或S瓦。

　　4、天花板貼馬賽克

　　5、陽臺安葫蘆

　　三、乙方的.義務

　　1、下班或下雨前負責蓋好水泥、石灰等，收好易丟易損物品、關好水電。

　　2、砂將配比符合質量要求，節約原料，現配現用，不留過夜砂漿和水泥漿。

　　3、注意安全施工和文明施工，乙方對自已和雇請人員的安全負完全責任，甲方概不負責。

　　四、工程造價：

　　粉刷和貼瓷磚、馬賽克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元結帳。

　　五、付款方式：

　　完工后結帳、付款。

　　六、其它約定：

　　1、施工過程中若有變更，雙方互相溝通，達成一致意見，再施工。

　　2、合同有未盡事宜，雙方協商解決。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方簽字生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　二0***年六月一日

房屋合同 篇7

　　【贈與合同的相關法律規定】：

　　《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

　　(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

　　(二)對贈與人有撫養義務而不履行。

　　【案件】：

　　20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬并簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此后小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，并動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。

　　【審判】

　　法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，并依法進行了公證、辦理了房屋過戶手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立并生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的'約束。贈與合同簽訂后，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。

　　【評析】

　　本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含著大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由于原被告雙方情緒對立、矛盾尖銳、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：

　　(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;

　　(二)對贈與人有撫養義務而不履行;

　　(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”

　　本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由于家庭瑣事，老萬與兒媳發生沖突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某并不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告并未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在于彼此的體諒與寬容。

房屋合同 篇8

　　出租人(甲方)：;

　　授權代表：

　　承租人(乙方)：

　　甲乙雙方就解除關于租賃北京市朝陽區朝外大街乙6號朝外SOHO A座1009B室的租賃合同達成以下協議：

　　1.甲乙雙方一致同意解除于20xx年1月14日簽訂的關于上述房地產租賃合同并簽署本協議。自簽定本協議之日起，雙方簽訂的租賃合同效力自動終止。

　　2.甲方應與簽訂本解除協議并辦理退租交房當日返還乙方已支付的'押金人民幣,及一個月的租金人民幣

　　3.乙方承諾于20xx年12月31日前將租賃的房屋交還給甲方。

　　4.《北京市房屋租賃合同》終止后，甲乙雙方互不追究原租賃合同相關違約責任。

　　5.本協議一式貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　出租人(甲方)： 承租人(乙方)：

　　聯系方式 聯系方式：

　　20xx年12月___日 20xx年12月___日

房屋合同 篇9

　　今有房屋所有人：XXX（以下簡稱甲方）

　　購房人：XXX（以下簡稱乙方）

　　雙方經自主協商，達成如下購房合同條款：

　　一、乙方愿出資伍萬元人民幣（￥50000。00）購買甲方位于鐘山經濟開發區6號樓1單元101室一套。

　　二、甲方在收取乙方以一次性付清購房款現金后，即該房所有權證（房屋產權證）交付乙方。

　　三、款、證兩訖后，甲方可協助乙方辦理房屋過戶手續，產生費用由乙方解決。

　　四、合同生效后，雙方均不得無權再滋擾對方。

　　五、未盡事宜，雙方本著友好協商的方式解決。

　　六、本房屋出售合同一式貳份，由甲、乙雙方各執壹份，具同等法律效力。

　　七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效。

　　口說無憑，立字為據。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　XXXX年X月XX日

房屋合同 篇10

　　工程名稱：_________

　　發包人名稱：_________

　　承包人名稱：_________

　　合同編號：_________

　　(貼印花稅票處)

　　根據京國土房管房字[20xx]767號文規定，本合同文本(甲種本)適用于在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的，已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構筑物及其附屬設備的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝;按傳統作法的文物古建筑的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修范圍的內容及家庭居室裝修工程除外。

　　第一部分 協議書

　　發包人(全稱)：_________

　　承包人(全稱)：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　資金_________

　　工程內容及性質：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)

　　二、工程承包范圍及方式

　　承包范圍：_________

　　承包方式：_________

　　三、合同工期

　　開工日期：_________ 竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數：_________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款 ￥_________元

　　金額大寫：_________元(人民幣)

　　六、合同文件的.組成

　　本合同組成文件包括：

　　本合同協議書、中標通知書、投標書及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關技術文件、圖紙及作法說明、工程量清單、工程報價單或預算書。

　　雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間_________年_________月_________日

　　合同訂立地點：_________

　　雙方約定本合同自_________生效。

　　第二部分 合同條款

【房屋合同】相關文章：

房屋合同08-18

（經典）房屋合同10-18

[經典]房屋合同10-29

房屋合同【精選】10-23

[精選]房屋合同10-25

房屋合同(精選)10-17

【精選】房屋合同10-17

房屋合同【經典】09-19

房屋合同（精選）09-23

房屋合同[精選]09-04