房屋合同9篇（推薦）

　　在不斷進步的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的房屋合同9篇，歡迎大家分享。

房屋合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。

　　一、甲方已經簽署了一份動遷補償合同（以下簡稱合同），根據該合同，甲方將20 年月日獲得動遷房一套。甲方是動遷合同規定的該動遷房及該房屋占用范圍內的土地使用權（以下簡稱房地產）的權利人。

　　該房地產具體狀況如下（如果本款所表述的房地產之條件與實際情況不符或者不詳盡，以該合同的記載內容為準，且雙方同意不再另行簽訂補充合同予以變更或者確認）：

　　1、 座落

　　2、 房屋類型 結構

　　3、 房屋平面圖和四至范圍

　　4、 土地使用權

　　5、 室內裝修情況

　　6、 隨房屋同時轉讓的設備（非房屋附屬設備）

　　7、 是否已經設立抵押 抵押權人

　　8、 是否已經設立租賃

　　9、 合同約定的交房日

　　在本合同有效期間，甲方不得設立任何抵押、其他租賃關系，也不得遷入任何戶口。

　　二、甲方同意自房地產交付入住之日起，將房地產租賃給乙方使用。租期20年。租賃期間屆滿，乙方有權要求依照原租賃合同的條件續訂租賃合同，甲方應當簽訂。依次類推。

　　自甲方獲得房地產產權證，并且該房地產根據國家或者地方的動遷房政策，可以依法轉讓登記之日起，甲方應當將房地產轉讓給乙方（租賃合同相應自然終止）。甲方應當自可以轉讓之日三個工作日內，和乙方簽訂《上海市房地產買賣合同》（或者當時房地交易主管機關推薦的示范文本），并在此期間內和乙方一起赴房地產所在的房地產交易中心（或者當時有權的類似組織）辦理房地產產權過戶手續。

　　根據第二條第二款簽訂的買賣合同應當不違反本合同所述的交易條件；買賣合同約定不明確的，本合同所述的交易條件構成買賣合同的一部分。

　　雙方可以另行簽署租賃合同，租賃合同應當不違反本合同所述的交易條件；沒有另行簽署租賃合同或者租賃合同約定不明確的，本合同所述的交易條件構成租賃合同或者租賃合同的一部分。

　　任何一方都不得主張不合理的買賣、租賃條件。如果任何一方主張的條件，在當時國家主管機關推薦的買賣、租賃示范文本（如果有）上沒有示范條款的約定的，或者屬于空白可以自由約定的，而另外一方在本合同約定的期限內無法同意的，視為該方的主張不合理；雙方應當對該條件不再進行討論，也不做約定（雙方可以約定“未盡事宜，依法處理”）；任何一方不得以此為由不履行本合同。

　　三、 本合同所述的交易，總價款為人民幣元整，另加第二款所述款項。

　　1、 乙方應當，自本合同簽訂之日起三日內，支付人民幣萬元整給甲方。

　　2、 乙方應當，自甲方將房地產交付乙方租賃使用之日起三日內，支付人民幣萬元整給甲方。

　　3、 乙方應當，自房地產產權過戶給乙方之日起三日內，支付人民幣萬元整給甲方。

　　乙方在支付本條第一款所述第3期價款時，乙方應當支付如下款項給甲方，其計算方式如下：

　　（人民幣萬元）X（自交付租賃使用之日起至房地產產權過戶之日所跨的時間）X （同期人民銀行同期定期存款利率）

　　四、無論在租賃期還是房地產轉讓時，應當由甲方支付給有關國家、公司、其他組織的維修基金、電話初裝費、煤氣初裝費、有線電視開通費等均已包括在本合同所述價款之內，由甲方自行支付，不再與乙方另行結算；但是，

　　1、租賃期間，水、電、煤、電話的使用費由乙方承擔，甲方應當提供繳納費用的便利；

　　2、房地產轉讓時，甲方雙方應當共同完成以上各項的更名手續，更名費用由乙方承擔。

　　五、無論在租賃期還是房地產轉讓時，該房地產內的附屬設施、設備以及裝修的價格均以包含在本合同價款之內，并由該房地產轉讓之時一并轉讓給乙方。

　　六、甲方承諾戶口

　　七、自房地產交付給甲方入住使用之日起，甲方沒有將房地產交付乙方使用的'，從交付給甲方之日起第15天起，乙方有權選擇：

　　要求甲方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的10%作為違約金，并解除合同；或者要求繼續履行合同，甲方每遲延一日（從房地產交付給甲方之日起計算），應當支付100元作為違約金。

　　在房地產交付給甲方入住使用之日起，在甲方通知到乙方，但是乙方沒有租賃房地產的，從通知到乙方第15天起，甲方有權選擇：要求乙方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的10%作為違約金，并解除合同；或者，要求繼續履行合同，乙方每遲延一日（從甲方通知到乙方之日起計算），應當支付100元作為違約金。

　　乙方開始租賃使用之后，甲方單方解除租賃關系，或者拒不簽訂房屋買賣合同、或者拒不辦理房地產過戶手續的，乙方有權選擇：要求甲方返還已經支付的所有款項，并且支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的20%作為違約金，甲方無權主張任何租金；或者要求繼續履行合同，并賠償乙方因此導致的損失。

　　乙方開始租賃使用之后，乙方單方解除租賃關系，或者拒不簽訂房屋買賣合同，或者拒不辦理房地產過戶手續的，甲方有權選擇：要求乙方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的20%作為違約金，乙方已經支付的款項，在扣除同期市場合理租金之后予以返還；或者要求繼續履行合同，并賠償乙方因此導致的損失。

　　八、本合同系雙方在平等自愿的基礎上經過充分協商達成的一致意見，任何一方在未征得其他方同意的前提下不得擅自變更本合同內容。

　　由于本合同簽訂時甲方未取得以甲方為權利人的該房地產之產權證，而且本合同履行期限較長，雙方確認對此情況有充分認識。雙方對各自的權利、義務清楚明白，并愿按本合同約定嚴格履行。如任何一方違反本合同，另外一方有權按本合同約定索賠。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

房屋合同 篇2

　　贈與人：_______ 簽訂時間：_______年______月________日

　　受贈人：_______ 簽訂地點：_________

　　第一條贈與房屋的坐落位置、面積與房間數量和價值等

　　一、坐落位置：___________________________________________________________

　　二、面積與房間數量：_____________________________________________________

　　三、價值：_______________________________________________________________

　　第二條贈與目的：________________________________________________________

　　第三條本贈與合同（是／否）是附義務的贈與合同。所附義務是：________________

　　第四條贈與房屋（是／否）有瑕疵。瑕疵是指贈與物的____________________________

　　第五條贈與房屋的交付時間、地點及方式：____________________________________

　　第六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的'爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第_________種方式解決。

房屋合同 篇3

　　甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

　　經甲乙雙方商定，由甲方委托乙方對石巖頭供所辦公樓進行加固維修，有關事宜商議如下：

　　1、房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規范進行施工加固。

　　2、甲方有權隨時監督抽查，對未按圖施工不合格規范提出整改意見，乙方應改正。

　　3、結算方式，本工程屬加固維修工程，乙方施工費用結算由甲方驗收，簽證后進行決算。

　　4、施工工期，本工程施工工期自20xx年11月10日起至20xx年3月10日結束，(人力不可抗拒情況下，順延工期)。

　　5、質量保證，乙方必須按照甲方要求和國家規范標準完成工程項目。

　　6、安全保證。在施工作業期間，乙方應做足安全措施，必須對乙方施工人員加強安全教育和管理，按照高空作業規定做好防御措施。

　　7、以上條款經甲乙雙方簽字生效，未盡事宜協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

房屋合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在xx市xx鎮金竺村建房屋一棟，建筑層數兩層，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意特制定本合同，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的'建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、墻面貼瓷磚、頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按三層計算，斜屋面面積不計。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，付款元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款元，完成第二層以及屋頂付款元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工的一切費用由乙方負責并由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　甲方給乙方提供安全保險一份。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的一切維修費用都由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、違約

　　十一、其它未盡事宜，雙方協商解決。

　　十二、雙方如有違約按《中華人民共和國合同法》嚴格執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

房屋合同 篇5

　　甲方(贈與人)：xx，男，漢族，住址：身份證號：。

　　乙方(受贈人)：xx，女，漢族，住址：身份證號： 。

　　甲方與乙方于20xx年xx月xx日依法辦理結婚登記，為了保持家庭和睦，增進夫妻之間的感情與信任，甲方與乙方在平等自愿的基礎上達成協議，甲方自愿將其名下所有的`位于石家莊市的房產贈與乙方。按照合同法等有關法律規定，雙方自愿達成贈與房產協議如下：

　　第一條：甲方自愿將位于石家莊市的房產贈與給

　　乙方，乙方自愿接受該房屋;贈與不附加任何條件，贈與完成后該房產為乙方個人財產。

　　第二條：房產狀況

　　1、該房產建筑面積_____平方米，地下室平方米，合計 平方米，產權證號

　　為：;

　　2、該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并贈與。

　　3、該房屋的相關權益隨該房屋一并贈與。

　　第三條：甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂后一直到過戶完畢期間該房屋權屬狀況完整和其他具體狀況完整，并保證房屋不受他人合法追索。

　　第四條：甲方承諾此贈與協議不可撤銷，此房產在未辦理過戶之前所有權益歸乙方所有，未經乙方同意不得將此房產抵押、轉賣或出租給他人，否則抵押、轉賣或出租行為無效。

　　第五條：在本房產符合辦理該房屋過戶手續時，甲方應按約定積極協助乙方轉移辦理過戶手續，因辦理過戶登記手續而產生的稅費由方承擔。

　　第六條：本協議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

　　第七條：甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，提交有管轄權人民法院裁決。

　　第八條：本合同一式_____份。其中甲方留執_____份，乙方留執_____份，均有同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽約日期： 簽約日期：

房屋合同 篇6

　　甲 方：

　　乙 方：

　　經雙方協商，甲方將位于的自住用房的建設工程，承包給乙方實施修建，雙方本著公平、公正、平等自愿的原則，就工程承包有關事宜協議如下，并共同遵守執行。

　　一、承包方式

　　甲方采用包工包料的方法，承包給乙方實施修建。

　　二、甲方責任

　　1、協調處理好周邊鄰里糾紛，確保乙方正常施工；

　　2、負責并保證乙方施工所需水、電、路的通暢；

　　3、按期足額支付工程進度款。

　　三、乙方責任

　　1、負責組織施工隊建設并自行解決施工所需的所有設備、原材料；

　　2、負責施工安全防護措施落實工作，因安全措施落實、工地管理、施工操作不到位，造成的一切安全責任和損失由乙方全權負責，甲方不承擔任何責任。

　　3、負責保證施工中材料質量和技術水平達標；

　　4、嚴格管理施工人員；

　　5、按期交付房屋。

　　四、施工要求

　　1、基礎工程：基礎為條形基礎，長度為1700cm,入深為900cm(放線時以實際情況確定)。基礎開挖深度為50cm，寬度為140cm（基礎需出地面高度230cm）。地基必須夯實，底層鋪10cm混凝土，震實后鋪16Φ螺紋鋼，再澆筑30cm混凝土震實。綁地梁鋼筋，主筋為16Φ螺紋鋼6根，箍筋為0.8Φ鋼筋，高度為50cm,寬度為24cm,混凝土澆筑。基礎圈梁和下部相同。

　　2、主體工程：磚混結構二層，第一層高為360cm,第二層高為340cm,圈梁使用12Φ螺紋鋼4根，規格為24cm×30cm.立柱要求16根，規格為50cm×24cm，箍筋使用0.8Φ鋼筋，間距15cm,混凝土為C30商混澆筑制作。墻體必須使用國標優質紅磚，砂漿標號為C10砂漿砌筑，要求磚砌平整，紅磚間隙不能大于1.2cm,磚層誤差不能大于2cm。上部圈梁和現澆板一次澆筑，主筋為10Φ鋼筋，副筋為8Φ鋼筋，間隙為15cm×15cm，圈梁箍筋間隙不能大于20cm。主梁鋼筋使用25Φ螺紋鋼4根，20Φ螺紋鋼3根，高度為50cm.寬度為24cm，箍筋圈使用10Φ鋼筑制作，間隙為10cm。二層圈梁現澆板要求和一層相同，混凝土使用C35商混澆筑。欄板使用鋼混結構，高度不低于90cm,頂部欄板與一層相同。以上所用鋼材全部采用酒鋼鋼材。

　　3、裝飾工程：外墻粉刷使用C20水泥砂漿，分兩次粉刷壓光。前墻使用全瓷小方磚貼面，包括檐柱（瓷磚每塊不低于 元）。樓梯、走廊、臺階使用花崗巖貼面。樓梯圍欄使用不銹鋼材質制作。內墻粉刷使用C20水泥砂漿粉刷，白

　　灰罩面。地板貼品牌高檔地磚，墊層使用C20混凝土，厚度不低于15cm,每平方造價不低于 元。地腳線貼磚，每片價格不低于元。涂料使用仿瓷涂料刮墻，乳膠漆罩面。上下兩層相同。

　　4、門窗工程：房門使用國優品牌安全防盜門（每扇門不低于 元），顏色由甲方選擇。窗使用雙層玻璃鋁合金推拉窗和不銹鋼防盜網制作，鋁合金材料為國優品牌材料，玻璃單層厚度為0.5cm,防盜網使用1.2cm材質制作，間隙不能大于9cm。

　　5、電路工程：電網工程為埋管暗裝，使用群邦牌銅線，每間安裝三插一燈，線徑為主線10平方米，副線4平方米。設臵兩個回路，每層安裝電路控制箱和電表。燈具使用優質節能燈。

　　6、外圍工程：磚砌圍墻50米，高不低于2.5米；并修建磚混大門一座。

　　7、其他事宜：乙方不得私自將該工程轉包第三方進行施工。工程質量必須按國家建筑規范執行。

　　五、施工工期

　　工程工期為個月，即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。

　　六、付款方式

　　工程報價：每平方1，400.00元（壹仟肆百元整），擬建

　　面積 平方，工程預算約 元（元整），最終以實際建筑面積為準。

　　1、地圈梁完成后，甲方支付乙方首批款萬元；

　　2、第一層封頂后，甲方支付乙方萬元；

　　3、第二次封頂后，甲方支付乙方萬元；

　　4、完成墻面粉刷、貼墻磚、貼地磚、圍墻、大門等收尾工程后，甲方支付乙方 萬元；

　　5、剩余尾款約 萬元（不超過1萬元）作為質量保證金，自驗收合格之日起一年后，如房屋未出現任何質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方；若出現質量問題，由乙方進行維修或由甲方協調第三方維修，維修金從剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。

　　七、違約責任：

　　1、乙方承建的房屋如出現重大質量隱患（自然災害除外），無法居住的`，乙方需向甲方進行索賠，索賠金額=全額建房款+全額建房款×20%；

　　2、因乙方責任導致未按期完工的，逾期超過一月以上，乙方需向甲方支付不低于1.5萬元的違約金；

　　3、因甲方責任導致乙方不能正常完工的，逾期超過一月以上，甲方應向乙方支付不低于1.5萬元的誤工費、設備租憑費等。

　　4、本合同經雙方簽署后，即產生法律效應，若乙方單方面終止合同，需賠償甲方全額損失，并支付違約金2萬元；若甲方單方面終止合同，需按工程進度進行結算，并支付違約金2萬元。

　　八、其他未盡事宜

　　在施工過程中，如有工程變更或協議未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決，需新定協議事宜的，另行補充。

　　九、本協議在履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商或協調不成的，任意一方均可向法院提起訴訟。

　　十、本協議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　身份證號：身份證號：

　　簽約時間： 年月日

房屋合同 篇7

　　出售方（以下簡稱甲方）：_______________

　　購買方（以下簡稱乙方）：_______________

　　根據《重慶市公有房屋出售管理辦法》及相關房改政策的規定，甲、乙雙方協商一致，簽訂如下協議：

　　一、乙方自愿按照住房制度改革的政策規定，向甲方購買下表列住房一套。

　　房屋座落

　　建筑結構：戶型

　　建筑面積：其中分攤

　　公用面積

　　配套情況：獨廚、獨廁、陽臺、地區類別

　　二、甲方同意乙方按以下第_____種方式購買乙方在購房面積控制標準之內的面積部分。超面積_____平方米按該房地區類別成本價______元／平方米購買，超面積___平方米按該房地區的市場價______元／平方米購買。

　　1、以經評估的成本價______元／平方米，并享受二項折扣購買（其中工齡折扣___元／年，夫婦雙方合計工齡________年，現住房折扣______）。

　　2、以經評估的成本價購買，不享受二項折扣。

　　3、以所購房所在地區類別成本價的25%購買。

　　三、乙方按以上第二條的計算方式購買該住房應付金額_____元（大寫：____拾____萬____仟____佰____拾_____元____角____分）。此款由乙方在________年____月____日一次性付給甲方，甲方于乙方繳款次月起停收住房租金。房價款____%計______元建立住房公共維修基金，由甲方專項交存，其余部分金額_____元為甲方的.售房收入。

　　四、乙方購買該房取得《房屋所有權證》后享有完全產權，可以按重慶市公有住房出售后再交易的政策規定上市交易，在補交土地使用權出讓金和按規定交納稅費后，收入歸乙方所有。

　　五、該套住房戶內的維修由乙方自行負責，但該房所在樓房的公用部位及共用設施的維修按有關規定執行。

　　乙方服從該房所在住宅區的售后物業管理。

　　六、甲方負責統一辦理《房屋所有權證》和《國有土地使用證》，辦好后交乙方執存，有關辦證的費用由甲、乙雙方按政策規定各自承擔。

　　七、其他

　　八、本合同一式三份，甲、乙雙方簽字蓋章并由乙方在合同約定時間交清房價款后生效。本合同甲、乙雙方各執一份，并交房地產權屬登記機關一份。

　　甲方：_________（簽章）乙方：________（簽字）

　　法定代表人：___（簽章）代理人：______（簽字）

　　________年____月____日________年____月____日

房屋合同 篇8

　　甲方（發包方）：乙方（承包方）：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行房屋改造及裝修，訂立本協議，以共同恪守。具體如下： 一、工程地點：

　　二、形式結構：獨棟式式7室2廳1廚3衛1車庫 三、工程項目：

　　1、 一層：大廳東半部南墻面拆除及向外擴建至走廊立柱處；車庫屋頂拆除，車庫加高至與一層同高，車庫屋頂現澆，車庫開鑿修砌一個窗口。

　　2、 二層：東南房間南部墻面拆除；東面兩房間中間開鑿修砌一個門洞；北衛生間砌墻；原陽臺與大廳之間的門砌墻；西南房間東面墻面在原創處開鑿修砌一個門洞。 3、 房屋屋頂拆除并翻新重建。

　　4、 貼一層大廳、衛生間、西北房間、西南房間、車庫（除東北房間外）的地面地磚及墻面

　　墻磚；貼圍墻和車庫外墻墻磚。

　　5、 封6個窗，包括一層：大廳東窗，東北房間東窗、北小窗，西南房間西窗；二層：東南

　　房間東窗，東北房間東窗，西北房間西窗. 6、 建筑垃圾的.清理及運輸。

　　四、承包方式：除地磚和墻磚由甲方提供外，其余材料由乙方負責，乙方負責施工。

　　五、質量標準：

　　1、 乙方提供的原材料須滿足質量要求； 2、 施工質量要符合安全要求； 3、 地磚墻磚的裝貼要平整； 4、 不得隨意浪費裝修材料；

　　5、 裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準；

　　6、 在施工過程中因乙方材料及施工原因出現損壞或質量問題，乙方負責無償返工維修； 7、 工程竣工驗收合格后，12個月內因乙方材料及施工原因出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　8、 須得到雙方認可。

　　六、施工期限：

　　由于是分階段施工，施工期限視具體情況定。

　　七、工程造價：

　　八、付款方式：

　　為確保工程質量，暫扣1000元押金，工程竣工驗收合格后6個月無任何因乙方材料及施工原因出現的質量，押金將全額返還乙方。

　　工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，甲方在三天內支付乙方所有費

　　用的80%，6個月后無任何因乙方材料及施工原因出現的質量，甲方支付剩余20%費用。 其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。

房屋合同 篇9

　　案情：

　　被告申某與呂某(女)原為夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告經公證簽訂協議一份，約定共同出資購買位于花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告，當時因原告年齡小，未能領辦到身份證，即將產權登記在被告名下，但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。后因被告不肯辦理房屋過戶，以致成訴。庭審中，被告辯稱贈與房屋尚未過戶，贈與合同并不成立。

　　裁判：

　　法院審理認為，被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示，贈與房屋雖未過戶，但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住，應視為已經交付，贈與合同合法有效，被告應當辦理該房過戶手續。法院據此判決被告申某、呂某于判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過戶手續。

　　評析：

　　本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同，當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果，即通常所說的“一諾即成”。當然，合同成立并不意味著合同生效，贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與對象的不同，贈與可以分為動產贈與與不動產贈與，動產贈與以贈與物交付為要件，而不動產贈與，因為法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與，根據法律規定，房屋產權轉移以登記過戶為要件，相對應，對房產贈與合同，一般情況下也應以產權登記的辦理為其生效要件。訴訟中，被告正是以此為由提出抗辯。

　　但事實上，房屋贈與未辦理過戶，并不意味著贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規定：公民之間贈與關系的成立，以贈與物的交付為準。贈與房屋未辦理過戶手續，但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人，受贈人根據贈與合同已占有、使用該房屋的，可以認定贈與有效，但應令其補辦過戶手續。

　　有關本案的相關規定

　　《中華人民共和國繼承法》第十六條的.規定，公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務，雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定：“遺囑人以遺囑處分了屬于國家、集體或他人所有的財產，遺囑的這部分，應認定無效”。因此，配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友，如未經另一方同意，該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效，依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定，對該遺囑所涉及的共有財產，應分出一半歸配偶所有，其余一半由遺囑指定的繼承人繼承。

【房屋合同】相關文章：

房屋合同[經典]08-25

房屋合同【經典】09-19

房屋合同（精選）09-23

房屋合同(精選)10-17

【精選】房屋合同10-17

（經典）房屋合同10-18

房屋的合同10-12

房屋合同[精選]09-04

房屋合同(經典)09-04

房屋合同08-18