(優選)工程合同6篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的工程合同6篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程合同 篇1
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方就蘆花洲項目地下室防水工程,本著公平、公開、公正的`原則,特簽訂此合同,內容如下:
第一條:工程名稱
第二條:工程量及造價
1:工程量:工程施工結束后,按實際發生工程量計算。
2:工程造價:每平方米2,最終面積據實結算。
第三條:承包方式及付款方式
付款方式:按每棟樓單獨計算,所承包樓全部防水施工完成驗收后抵頂西夏古城營業房,房屋價格為售房部開盤價,房屋價格與工程款差價現金找補,留3%為保修金,保修期過后付3%,保修期________年。
第四條:施工工期
本防水工程自施工條件開始,暫定自________年____月____日至年____月____日完成。
第五條:工程質量
所有進場材料必須為合格產品,提供材料合格證,現場抽樣復試合格(提供進場材料復試檢驗報告),卷材厚度滿足設計及現場監理、甲方要求,(主材為 牌或 牌)。
第六條:雙方責任:
1:甲方責任:
(1) 乙方人員進入現場后,負責清除現場障礙物,并交施工技術交底一份;
(2) 協調乙方與地方外界環境干擾及其它施工單位之間的關系;
2:乙方責任:
(1) 根據國家技術驗收規范圖紙設計,保質,保量,按時完成本合同工程項目;
(2) 按照國家規范和甲方要求,經雙方協商提供各項技術材料;
(3) 乙方所有人員必須服從甲方現場管理人員及建設單位、監理總包的管理。
(4) 工程竣工后,負責清理好現場;
(5) 如乙方因施工組織、人力、機具設備等原因造成工期拖延,甲方有權要求乙方在指定時間內無條件撤離人員、機具、材料,或者另行指派施工隊伍,由此引起勞務費用增加的部分由乙方雙倍承擔。
第七條:工程驗收結算
工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀約有關單位進行驗收,辦理好交接手續。
第八條:本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未盡事宜,雙方協商解決。
第九條:本合同如有違約和爭執,到仲裁部門解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 篇2
訂立合同雙方:
建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方.
根據__________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行.
一、乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費).甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的'投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧).
二、乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元.
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用.
四、甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設備.
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任.
六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務.
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況.
七、其它______________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定.補充規定與本合同具有同等效力.合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份.
建設單位(甲方):
地址:
代表人:
電話:
簽約日期:
拆遷戶(乙方)代表人:
家庭18歲以上成員:
地址:
電話:
簽約日期:
工程合同 篇3
(一)分包與轉包
1.轉包合同。①概念。轉包合同,指承包人以營利為目的,將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉包合同一律無效;(b)承包人非法轉包的,發包人有權解除建設工程施工合同(《建設工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經取得的非法所得。
2.分包合同。
(1)合法分包合同。合法分包合同,指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經發包方同意后,依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件:①經發包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應的資質;⑤只能分包一次,分包人不得再分包。
(2)違法分包合同。違法分包合同,指承包人違反法律的強制性規定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同:①承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應的資質;③承包人將自己承包工程的主體結構分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。
(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同,工程質量不合格的,分包人與承包人對發包人承擔連帶責任。具體而言:①分包合同有效的,分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉包的`,因建設工程質量發生爭議,發包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設工程施工合同解釋》第25條)。
(二)建設工程施工合同無效的情形
下列建設工程施工合同無效:①非法轉包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應資質的。但是,承包人在建設工程"竣工前"取得相應資質的,不按無效處理。④沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的。⑤建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
(三)建設工程施工合同無效時實際施工人的權利
1.實際施工人的工程價款請求權
(1)建設工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格的,實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。
(2)建設工程施工合同無效,建設工程經竣工驗收不合格,經修復后驗收合格的,實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。修復后經竣工驗收不合格的,實際施工人無權請求支付工程價款。
2.轉包、分包合同無效時的訴訟當事人。
(1)實際施工人可以僅以轉包人或者違法分包人為被告起訴。
(2)實際施工人也可以直接以發包人起訴。此時,人民法院"可以"追加轉包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點:①法院是"可以"追加,而不是"應當"追加。②法院可以追加發包人為"當事人",即追加為無獨立請求權的第三人或者追加為共同被告(《建設工程合同解釋》第26條)。
(20xx-3-62)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同,由乙為甲承建新教學樓。經甲同意,乙將主體結構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格,甲向乙支付了部分工程款,乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?
A.乙、丙之間分包合同有效
B.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同
C.丙可以乙為被告訴請支付工程款
D.丙可以甲為被告訴請支付工程款,但法院應當追加乙為第三人
【答案】ABD
(20xx-3-59)甲公司將一工程發包給乙建筑公司,經甲公司同意,乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司,丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格,甲公司欲索賠。對此,下列哪些說法是正確的?
A.上述工程承包合同均無效
B.丙公司在向乙公司賠償損失后,有權向丁公司追償
C.甲公司有權要求丁公司承擔民事責任
D.法院可收繳丙公司由于分包已經取得的非法所得
【答案】BCD
(四)承包人的優先受償權
1.承包人優先受償權的構成要件
構成要件有四:①建設工程合同有效;如果合同無效,承包人不享有優先受償權;②發包人不支付到期價款;③經承包人催告后,發包人在合理期限內仍未支付;④建設工程在性質上適宜折價或拍賣。
2.承包人優先受償權的行使
根據《關于建設工程價款優先受償權問題的批復》(20xx年6月),承包人行使優先受償權具有以下效力與限制:①承包人有權以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優先清償發包人欠付的工程價款。②承包人的優先受償權優先于普通債權;也優先于在建設工程上設定的抵押權。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后,承包人的優先受償權不得對抗買受人。④建設工程承包人行使優先權的期限為6個月,自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。
工程合同 篇4
甲方:
乙方:
某某公司因生產需要安裝******kVA配電變壓器**臺以及架設**等級線路**km。根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,本著平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經甲乙雙方協商決定,甲方將此受電工程以包死形式承包給乙方并達成本協議,雙方共同遵守。
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條工程內容:
第四條 施工期限: 年月日至年月日確因不可抗力或民事工作影響而被迫停工時,工期順延。
第五條 合同價款
合同價款總額(大寫) (人民幣),(小寫)
¥ (元。)
第六條付款方式:甲方于合同簽訂后兩日內向乙方支付合同價款的80%;工程結束,驗收合格送電前結清剩余工程款。
第七條 甲方責任
1、甲方負責本工程的青苗賠償、樹木砍伐、附著物的拆遷和賠償以及保證施工正常進行而采取的地方性行政協調工作,負責為線路
施工所跨越的公路、電力線、通訊線、河流辦理相應的審批手續。若因甲方協調工作未及時處理,而導致乙方的怠工,甲方應承擔相應誤工費用。
2、甲方按合同規定撥付工程款。
3、甲方負責監督乙方的施工進度與工程質量。
第八條乙方責任
1、按照施工圖和有關規范要求組織文明施工,服從甲方代表的監督。
2、按照施工工藝保質、保量、按期完成施工任務,并負責竣工驗收等事宜。
3、嚴格執行《電力安全工作規程》、《電力建設工作規程》,依據有關規程要求組織施工。乙方在施工中因違反安全工作規定和現場工作要求,以及由于個人違章所造成的人員、設備、工程質量等方面的事故,均由乙方自行承擔,與甲方無關。
4、乙方承包工程范圍內的項目,必須自行組織施工,不得轉包、分包,否則甲方有權停止其轉、分包施工,由此發生的全部經濟損失由乙方承擔。
第九條驗收及移交
1、工程驗收:工程竣工驗收由乙方書面通知甲方,由甲方會同驗收單位按施工圖紙及《電力建設施工、驗收及質量驗評標準匯編》作為質量評定和驗收標準。在驗收中發現屬乙方施工質量問題,乙方
應及時無償返工處理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付違約金。(如因設計和材料存在問題,由乙方負責。)
2、工程移交:工程竣工驗收合格后交付甲方。
第十條質量保修
本工程所使用材料質量保修期為 個月,保修期起始日自工程竣工驗收交付之日計算。保修期內因材料質量出現問題,由乙方無償進行返修。因甲方原因造成的`維修,相關費用由甲方承擔。
第十一條爭議解決
因履行合同所發生的一切爭議,甲乙雙方應友好協商解決。如協商不能解決爭議,則應將爭議提交合同簽訂地法院進行裁決。除非法院另有裁定,訴訟費用應由敗訴一方承擔。在法院訴訟期間,除訴訟部分之外的其他合同條款應繼續履行。
第十二條附則
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式兩份,雙方各執一份,效力均等,完成合同規定的全部內容后終止。
2、本合同條款的任何變更,須經雙方協商一致并簽訂書面協議,該協議作為本合同的附件。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
委托人: 委托人:
時間: 年月日 時間: 年月日 合同簽訂地點:
工程合同 篇5
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規,遵循公平競爭、自愿和誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本補充合同,其他合同或協議書條款與本補充合同有沖突時,以本補充合同為準。
一、 工程名稱、地點:一#廠房、二#廠房;紹興袍江工業區
二、 工作內容:施工圖內土建及水電安裝
三、 承包方式:包工包料。所有分部分項工程不得分包及轉包
四、 工程約定:
1、 合同工期為歷天。具體開工日期以開工報告為準;
2、 連續三天以上停水、停電,工期相應順延;
3、 本工程采用預應力管樁,由管樁造成對周圍建筑物的影響所產生的糾紛和經濟損失由甲方負責與乙方無關。
五、 工程質量標準為合格。如達不到合格標準,一切損失由承包人承擔。
六、 安全生產及文明施工:承包人應嚴格遵守安全生產管理條例和操作規程,精心組織工,確保安全生產,遵守紹興市有關建設工程文明施工規范和規定。在施工過程中出現的一切安全事故均有乙方承擔,與甲方無涉。
七、 工程結算口徑;:
1、 廠房一、廠房二:按圖紙要求施工一次性包干920萬元,增加工程和場外工程執行20xx版《浙江省建筑安裝工程預算定額》不作下浮,決算材料價格按紹興市建設工程造價管理處發布的'當月信息價執行,無市信息的參照省信息價。
2、 增加工程和場外工程量按實結算;經監理工程師初審,并經建設單位管理人員簽章確認的聯系單、簽證單作為結算依據。
3、 增加和場外工程結算審計事宜:工程竣工,承包人提供完整結算資料并能積極配合。
八、 工程款支付:
1、 承包人進場三天內甲方支付乙方工程預付款100萬元;
2、 承包人基礎施工完畢,支付合同造價(920萬元作付款基數,下同)25%工程款;
3、 二層主體施工完畢支付合同造價25%工程款;
4、 主體結頂支付合同造價25%工程款;
5、 工程款竣工驗收合格并資料移交完畢后支付合同造價25%工程款;
6、 增加工程和場外工程付款按實際工程量經甲、乙雙方協商后再定。
九、 合同爭議:
補充合同履行過程中產生爭議時,約定向人民法院提起訴訟解決。
十、 工程保修:
保修期限按國家規定為土建、水電安裝各二年,屋面五年,自竣工驗收交付使用之日計算。
十一、合同份數:
本合同正本一式二份,雙方各執一份,經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇6
合同編號:119771
凡是當事人需要取得對方標的物的臨時使用、收益而無須取得所有權,并且該物不是消耗物時,都可以適用租賃合同。下面是小編搜集的工程挖機租賃合同范本五篇,希望對你有所幫助。
出租方:(以下簡稱甲方)
承租方:(以下簡稱乙方)
由乙方承包土石方開挖、礦石開采任務,需要租用乙方挖掘機一臺,依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、租用時間:
自________年____月____日至乙方施工生產不需用為止,租期至少一個月,如需繼續租用,應在本合同期滿前____日內,重新簽訂合同。
二、合同價款與支付
1、合同價款采取月租賃方式,每月甲方支付給乙方租賃費(人民幣)叁萬伍仟元元(小寫人民幣35000.00元)。機械每月工作時間不得低于270小時,超過270小時以上則按月租除以每月天數計算費用。
2、租賃費支付:甲方根據乙方每日簽發的機械作業單為結算憑證,每月____日結算上月租賃費,延期支付不得超過10個工作日,租賃期滿后余額一次付清。
三、合同生效
本合同雙方約定:合同雙方簽字蓋章后生效。
四、雙方權利和義務
乙方:
1.1按照合同規定及時向甲方支付租賃費。
1.2乙方為甲方墊付機械進場費用元整,機械租賃時間滿半年以上乙方將不承擔機械設備進場費用,乙方所墊付機械進場費用將從支付給甲方的租賃費中扣除;如租賃時間未滿半年,乙方將承擔機械進場費用,設備的退場費用由甲方承擔。
1.3機械的燃油費用由乙方負責(主油),甲乙雙方在設備投入使用前核定該設備的'最高油耗量,經雙方核定該設備g,如甲方在使用時油耗超定額,超出部分由甲方負責。
1.4如因甲方車輛故障造成停駛4小時以上(含4小時)9小時以下(含9小時),乙方將扣除停駛當天的租賃費用;停駛12小時以上(含12小時)18小時以下(含18小時),乙方將按停駛兩天扣除租賃費用(每天租賃費為月租賃費除以30天),依此類推。
甲方:
2.1甲方按照乙方的要求于________年____月____日將設備運抵乙方指定地點。
2.2甲方進場人員由乙方提供住房;車輛潤滑油等副油及車輛修理費用自理。
2.3乙方擁有該臺機械在租賃期間的調度權和使用權。甲方的機械必須配備兩名技術熟練的操作手,并隨時滿足乙方24小時全天候作業的需要。
2.4合同期內,甲方設備由乙方統一管理使用,乙方下達合理生產任務,甲方應聽從指揮調遣,不得以任何形式、任何理由拒絕執行;如甲方操作手不聽從乙方指揮調遣,每次罰款人民幣伍佰元整,連續3次以上直接清退出場。按乙方規定的時間、質量標準、要求完成當日施工生產任務。
2.5在租期內,甲方應為所出租的機械和自己雇傭的機駕人員購買保險,購買保險的費用由甲方承擔。甲方應對機械的安全行使以及自己雇傭機駕人員的人身安全負全責。甲方的人員、機械等安全生產事故,勞動保護等費用自理。
2.6甲方應根據乙方施工生產計劃,合理安排設備的維修、保養時間(費用自負)。在施工過程中必須保證乙方施工的連續性,工作期間不準進行保養。
2.7甲方操作手應遵守乙方規定,由于甲方自身原因造成乙方承包的鉛鋅磷礦土石方開挖、礦石開采工程設施、物品損壞,損失由甲方負責賠償。
2.8若甲方人員在施工過程中不聽從乙方現場管理人員的正確指揮造成重大安全事故,由甲方全部負責;若乙方現場管理人員的錯誤指揮造成重大安全事故,由乙方全部負責。
2.9乙方若不按合同約定方式支付租賃款,甲方有權終止本合同,且不承擔違約責任。
五、違約、爭議
1、違約:本合同中關于甲、乙雙方違約的具體責任如下:
甲方在施工期間違約,乙方將拒付前期甲方租賃費用,并賠償由此而造成的乙方經濟損失至少兩萬元人民幣(上限按實際損失計算)。
2、爭議雙方約定,在履行合同過程中解決爭議的方式為提請乙方所在地法院或仲裁機構進行調解、仲裁、起訴或由合同雙方協商處理。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。
六、其它
1、若一方需終止合同應在合同終止前七天通知對方。
2、本合同一式二份,甲方與乙方各執一份,由雙方分別保存。本協議未盡事宜雙方另行協商解決。本合同租賃期滿且乙方全部結清租賃費后合同自行廢止。
甲方:乙方:
法定或委托代理人:法定或委托代理人:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
合同簽訂日期:________年____月____日
【工程合同】相關文章:
工程工程合同02-24
工程工程合同模板07-26
工程工程合同【薦】04-19
【熱】工程工程合同04-20
工程合同工程合同03-02
工程工程合同15篇03-01
工程工程合同(15篇)03-01
工程工程合同 15篇03-02
工程土方工程合同02-23
工程工程合同范本03-25