工程合同

時間：2023-09-12 08:40:44 合同我要投稿

拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
裝飾工程合同推薦度：
工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
相關推薦

實用的工程合同[集合8篇]

　　隨著法律觀念的深入人心，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的工程合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

實用的工程合同[集合8篇]

工程合同篇1

　　建設單位:(以下簡稱甲方)

　　承包單位：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：臨清XX一期10配電工程施工

　　2、工程地點：新華XX與緯八路交匯處西北角

　　二、承包方式及范圍

　　承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：

　　1、供電系統設計。

　　2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;

　　3、供電系統施工:龍山XX過路150頂管100米;從101013南華線9號桿接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630A箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清XX一期23樓北側1臺630A的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。

　　4、整理工程施工驗收資料

　　5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。

　　三、工期________年____月____日至________年____月____日。

　　四、工程造價及付款方式

　　該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整。具體見乙方投標預算書。

　　總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。

　　付款方式:

　　1、合同簽訂后____日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

　　2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。

　　3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的____日內將質保金無息支付給乙方。

　　五、箱變技術要求

　　1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;

　　2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;

　　3、每組箱變內部低壓出線為6路400A2路250A,低壓柜體之間用母排連接;

　　4、變壓器采用2臺11-630A-10.5(22.5%)0.4變壓器(產品是銅芯，達馳

　　5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);

　　6、母排要求銅母排，國家表準版銅排，質量標準參照國家標準規范要求;

　　7、電氣開關等元器件品牌為正泰或質量不低于該品牌。

　　六、安裝質量標準

　　1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。

　　2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的`有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

　　3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。

　　七、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。

　　2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

　　3、及時支付工程款。

　　乙方責任:

　　1、合同簽訂后____日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;

　　3、乙方負責向____市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。

　　4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3，給甲方賠償損失。

　　5、如果后期乙方在____市其它項目擁有630A的配電施工工程，須協助甲方將壹630A箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。

　　八、質保期

　　箱變、高壓分接箱質保期________年，其它質保期兩年。在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

　　十、合同生效

　　合同生效時間：________年____月____日。

　　本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

工程合同篇2

　　出租人（以下簡稱乙方）：

　　根據《合同法》的有關規定，按照互惠互利的平等原則，為明確甲乙雙方的權利、義務，經雙方共同協商簽訂本合同。

　　一、甲方租賃乙方工程汽車名稱：

　　二、月租金：每車每月租金為人民幣元（大寫：萬仟佰十元角分）。月租金中不含稅金，所有稅金由甲方承擔。

　　三、施工地點：

　　四、租賃期限：自。年。月。日開始，計劃租賃至年。月。日。

　　五、付款方式：

　　1、租金按月支付。甲方應于每月10日前以銀行轉賬或現金方式支付乙方上月租金，甲方不得無故延期支付。

　　2、經乙方同意，甲方可支付部分租金，但月支付租金不得低于月租金的70%。月租金未支付部分，由甲方向乙方出具欠款證明，并于第3個月結清。每年年底（公歷年）甲方必須保證支付完乙方所有租金。

　　3、汽車進出場費用：

　　A、乙方車輛進場費用元，由甲方承擔。

　　B 、退場費用：租賃期滿個月退場費由乙方承擔。如施工不足個月，甲方承擔乙方車輛的出場費即合計進出場費由甲方承擔。

　　六：租賃期油料費用：租賃期內，乙方車輛所用的油料（含柴油、汽油、機油）由甲方提供，油料費用由甲方承擔，甲方必須保證油料質量，如果因甲方提供的.油料質量原因而造成乙方汽車損壞的，由甲方負賠償責任。

　　權利和義務

　　1、甲方必須按合同規定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有權終止合同且不構成違約。

　　2、甲方允許乙方每月三天的汽車維修及保養期限，不超過三天不得扣除租金，超過天數按月平均租金減扣。

　　4、駕駛員應服從甲方工作安排及合理化管理，不得無故脫崗，在確保正常作業的情況下，有特殊情況可以向甲方請假。

　　5。甲方安排汽車作業每天不超過小時。甲方需晚上加班作業時，應在出工前安排駕駛員休息，以保證加班安全。

　　6。在施工中，由于甲方未事先明確表示，造成下電纜、管線、電線、樹林等受損壞，乙方不承擔任何責任，全部賠償責任有甲方承擔。

　　7。、由于人力不可抗拒的自然災害，造成汽車損壞，甲方不承擔任何責任，在租賃期內，無論是自然原因，還是甲方原因，以及其它原因導致汽車停工，甲方均應按期支付乙方租金，不得以任何理由扣減拖欠乙方租金。

　　9、在租賃期滿后，甲方如需繼續租賃需提前10天通知乙方，經乙方同意后雙方另簽訂合同。

　　七、甲方在工作期間要保護機駕人員的人身安全，不得打、罵駕駛人員和損害乙方汽車，由于甲方非法開采和非法施工給乙方造成的一切損失均由甲方負責。

　　八、本合同經甲乙雙方簽字后即生效，雙方應認真按本合同執行。未盡事宜雙方協商解決。

　　九、本合同在在執行過程中發生糾紛，雙方通過協商調解，如調解不成則提交人民法院申請訴訟。

　　甲方：乙方：

　　身份證號：身份證號：

　　聯系電話：聯系電話：

工程合同篇3

　　發包方（以下稱甲方）：

　　法定代表人：

　　身份證號碼：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　法定代表人：

　　身份證號碼：

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合________省有關規定及本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于《________》（合同編號________，以下簡稱原合同）甲乙雙方就其中未盡事宜經充分協商，達成一致，形成本補充協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程承包方式：

　　5、工程范圍

　　二、工程期限

　　計劃開工日期：____年____月____日。（以甲方下發的書面通知的時間為準）；

　　計劃竣工日期：____年____月____日。

　　工期總日歷天數：____天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、合同價款及支付方式

　　1、暫估合同價款為____________萬元（人民幣大寫：____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量（綜合單價和暫估工程量見工程量附件）

　　2、付款方式：按原合同相關條款執行。

　　四、補充協議的最終結算

　　補充協議所列工程量為暫估工程量，工程量計算規則以經甲方確認的實際工程量為準，按原合同計量條款執行。

　　五、質量標準及驗收

　　嚴格按照原施工合同執行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。

　　乙方對承包范圍工程質量負有完全責任，并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現場情況進行施工監督管理。

　　六、爭議解決

　　1、對本協議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的'解決均適用中華人民共和國法律。

　　2、本協議是原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。本協議與原合同相抵之處，以本協議為準。

　　3、凡因本協議的簽訂、履行而發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，向工程所在地的人民法院提起訴訟。

　　七、合同生效

　　本合同自_________________________生效。

　　八、合同份數

　　本合同一式____份，均具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。

　　發包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（簽字）

　　組織機構代碼：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　電話：

　　傳真：

　　電子信箱：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：（簽字）

　　組織機構代碼：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　電話：

　　傳真：

　　電子信箱：

　　開戶銀行：

　　賬號：

工程合同篇4

　　貸款方：

　　聯系方式：

　　借款方：

　　聯系方式：

　　風險提示：

　　借款、還款都必須注意保存好相關的書面證據。一般而言，欠條或者借條在債務人之手時，可能將被推定為該債務已經清償。原告主張債權時，如無法提供書面借據的，應提供必要的事實根據或與自己無利害關系的兩人以上的證人證言，來支持自己的主張。

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途：

　　第二條借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。

　　風險提示：

　　借款數額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數額應該用大寫，并標上幣種。在大寫的旁邊再附注小寫，并寫上小數點。這樣做主要是防止數額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人說數額被你改過。

　　第三條借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

　　風險提示：

　　利息可以由雙方自行約定，但如最終引發糾紛，對于未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經支付的部分利息，出借人可不予返還。

　　第四條借款期限

　　借款方保證從______年____月起至______年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。

　　風險提示：

　　借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據，也是認定借條事實的.重要因素，應該在寫明年月日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應當用漢字大寫：如：二〇一二年三月十六日。

　　第五條

　　因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條違約責任

　　貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　風險提示：

　　除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設置抵押。

　　需要注意，借款的抵押如果涉及不動產，要到相關部門辦理登記手續，才能對抗第三人。

　　第七條

　　貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條

　　本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國經濟合同法》的有關規定辦理。

　　第九條爭議解決方式

　　甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　風險提示：

　　借款合同糾紛的訴訟時效為2年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據;沒有約定還款期限的，債權人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張后兩年內沒有繼續主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。

　　第十條

　　本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。

　　本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

　　風險提示：

　　為了確保簽名的真實性，應要求當事人提供身份證復印件，而且復印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

　　貸款方(蓋章)：

　　負責人：

　　年月日

　　借款方(蓋章)：

　　負責人：

　　年月日

工程合同篇5

　　建設單位：XXXX，以下簡稱甲方，

　　咨詢單位：XXXX，以下簡稱乙方。

　　為使XX建筑安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，供雙方遵守執行。

　　第一條甲方應于XX年XX月XX日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。

　　第二條乙方根據甲方要求，對XXXX建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究，最后編制出設計任務書及匡算表，于XX年XX月XX日以前交付甲方。

　　第三條甲方根據國家計委頒發試行的《工程設計收費標準》，承付乙方咨詢費XX元。自本合同簽訂之日起XX日內，甲方先付給乙方XX元，待乙方將設計任務書及匡算交付甲方后XX日內，再付給乙方XX元。

　　第四條為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。

　　第五條甲方的違約責任

　　1、甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的`時間。

　　2、甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額數罰款XX‰。

　　3、甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經過半的，應付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的50%收費。

　　第六條乙方的違約責任

　　1、乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額數罰款XX‰。

　　2、乙方如中途中斷咨詢，應按總咨詢費向乙方交付罰款。

　　3、乙方所提供的技術咨詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重后果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。

　　第七條其它XXXX。

　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決。

　　本合同正本一式兩分，甲乙雙方各執一份。合同副本一式XX份，分別交XXXX建筑工程主管部門、建委、建行XX等單位各一份。

　　建設單位（甲方）：XXXX

　　地址：XXXX

　　負責人：XXXX

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保雙方權利和義務，經雙方協商，根據《中華人民共和國合同法》簽訂本合同，以此共同遵守。

　　一、工程內容：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：3、主要材料：

　　二、工程造價及承包方式：

　　1合計約

　　注：面積計算方法：按彩鋼板屋面投影面積計算。

　　2、承包方式：

　　三、工程付款方式：

　　1、本合同簽訂后，甲方應向乙方支付工程總造價的 %預付款，計人民幣元，大寫。收到預付款后合同正式生效，乙方安排生產。

　　2 %工程款，計人民幣元，大寫

　　3、工程進度達到主體完工時，甲方應向乙方支付工程總價的% 工程款，計人民幣元，大寫

　　4、工程竣工，驗收合格后，甲方將剩余工程款當日結清，若甲方拖延欠賬所引起的一切后果自負。

　　四、施工方案及工期要求：

　　1、工程質量應符合甲方認可的設計圖和技術資料的要求，按照圖紙和技術要求進行驗收。

　　2、乙方于年月日進場施工，施工有效工作日為注：以材料進場之日起算起。

　　3、施工中，如遇下列情況之一，工期可順延：

　　1）因甲方變更設計方案。

　　2）人為因素干擾影響施工進度。

　　3）如遇風、雨、雪天氣或停電等不可抗力因素。

　　4、乙方進入工地前，甲方應做好“三通一平”，準備好有關施工條件。

　　五、違約責任及其它事項：

　　1、本合同簽訂后雙方必須嚴格履行，任何單方終止合同，應按工程總造價% ，扣除違約金。

　　2、若甲方在接到乙方《通知》驗收收合格。

　　3、工程驗收合格日前，甲方提前使用，由此發生的質量問題或損壞，由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。移交之日起，驗收合格日，甲方向乙方出具合格證明。

　　4、本合同如由委托代理人簽訂，必須由委托代理方的'法定代理人出具授權委托書，并作為合同附件。

　　5、本合同未定事宜或對本合同的變更，必須由雙方協商訂立補充協議約定，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　6、乙方只對甲方簽字人負責，工地周邊問題，如土地手續、群眾騷擾，及工程其它相關手續均由甲方負責。

　　7、工程內容之外及變更簽證部分另行計費。

　　8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　9、本合同自雙方簽字及第一次財務發生之日起生效。

　　10、甲方變更圖紙及另加活，可令擬附加合同另行加費。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　傳真：傳真：

　　電話：電話：

工程合同篇7

　　發包方： (以下簡稱甲方) 合同編號：

　　簽定地點：

　　承包方： (以下簡稱乙方) 簽定時間：年月日

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑工程質量管理條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本協議，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.工程內容：

　　4.工程造價：暫估萬元。

　　第二條工程期限

　　1.工期為天。

　　2.開工日期：年月日

　　3.完工日期：年月日

　　4.如遇下列情況者，工期順延：

　　(1)遇人力不可抗拒的因素，而影響工程進度。

　　(2)遇甲方連續停水停電24小時以上而影響工程進度。

　　(3)因甲方變更建設計劃或施工方案，而不能繼續施工。

　　第三條工程承包方式及工程價款的結算

　　(一)本工程承包采用總價包干方式：包干價為元(大寫： )。

　　(二)本工程承包采用預結算方式：

　　工程量由甲、乙雙方現場施工員辦理簽證。

　　第四條材料供應

　　1.乙方按照設計規范，自行采購此工程需要的材料，并提供產品合格證明，對材料進行現場抽檢。乙方送檢合格后經甲方現場代表簽字認可方能使用。如違反本條規定，每次支付元的違約金，并拆除未經甲方認可的材料，損失由乙方自負。

　　2.材料價格執行《曲靖市工程建設材料》價格信息期。

　　3.所有材料必須具有出廠證明和合格證。

　　第五條付款辦法

　　本工程待工程驗收合格后，按實際審定結算造價，扣留總價的 %的保修金后，由甲方一次付清，保修期為年。待保修期滿后工程無質量問題，乙方履行完畢保修義務，甲方將保修金無息返還乙方。

　　第六條工程質量和檢查驗收

　　工程竣工驗收，應以施工驗收規范和質量檢驗標準進行質量評定和驗收，確保驗收一次達到__(合格、優良、優質)。如因乙方的原因致使工程質量不合格，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理、改建后，造成逾期交付的，乙方應承擔本協議規定的`逾期完工的違約責任。

　　第七條雙方責任

　　甲方責任

　　1.派駐現場施工代表負責驗收、簽證、協調、監督等工作。

　　2.承擔有關文件規定的甲方應承擔的責任和義務。

　　乙方責任

　　1.嚴格按國家有關規范、規定進行施工，保證工程質量和安全施工，若發生安全事故由乙方自理，甲方概不負責。

　　2.按協議規定的工期完成施工任務。如逾期完工，每拖延一天應向甲方支付違約金元。

　　3.乙方在整個施工過程中，保持材料堆放整齊，現場清潔，工程完工后應及時清運建筑垃圾，做到物盡場清，如違反，應向甲方支付違約金元。

　　4.因乙方的原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，承包人應承擔損害賠償責任。

　　第八條變更合同必須經甲、乙雙方協商一致方能變更，任何一方不得擅自變更合同。變更合同應當采用書面形式，否則變更無效。任何一方應承擔擅自變更合同和無效變更合同給雙方造成的經濟損失。

　　第九條解決爭議的方式

　　因履行本合同發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，依法向建設項目所在地人民法院起訴。

　　第十條其它

　　其它未言明事項，一律按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑工程質量管理條例》規定執行。

　　第十一條本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十二條本協議共份，甲方持份，乙方持份，均具同等法律效力。發包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　項目負責人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年月日：

工程合同篇8

　　一、建設工程承包合同的特點

　　1、經濟法律關系的多元性。在一份合同簽訂和實施過程中，都有許多方面需要被考慮：比如發包單位所進行的工程監理等合同；承包單位則是會進行專業領域的分包、勞務分包、提供原材料和租借建筑設備、以及打理銀行、保險之間的復雜關系。只有通過經濟合同的簽訂才能切實的體現這種種的關系，因此，建設工程承包合同才能成為整個系統必不可少的中心。

　　2、合同簽訂雙方連續的履行合同方式和長時間段的屢行周期。這是由建設工程的特殊性決定的。由于建設項目周期過長，只能一點一點的向前進行著，因此履約的方式也會表現出兩方面的特性：連續性和漸進性。為了保證合同的順利實施，我們需要選取許多的管理人員根據實際情況依靠合同來進行切實有效的管理。

　　3、合同的多變性。由于項目所表現出來的不確定性，設計臨時改變和合同條款的修改也經常會發生，因此，項目管理人員對變更的應變以及合同的管理需要逐漸加強，以此來作為改變計劃或終止合同的重要憑證。

　　二、關于承包合同的選擇

　　對于建設某一工程的質量、進度、投資等進行控制的主要依據就叫做建筑工程施工合同。通常我們根據相關合同計價方式之間的差別將合同分為總價合同、單價合同以及成本加酬金合同三種。由于合同使用的常用性，在這里我們只討論常用的兩種合同類型，即總價合同和單價合同。

　　1總價合同

　　總價合同是指業主向承包此項目者統一支付一個確定的報酬，即所付款總額保持不變。只要進行施工招標是雙方所確立的合同條件不會發生改變，業主仍支付給承包商與原來金額相同的價款。利用這種合同也會使承包商更容易確定自己的底線價格。在支付控制方面也更加便捷。

　　2.單價合同

　　單價合同的意思是根據所投標的工程的量來確定每一段工程的單獨費用。此種合同的優點在于適用范圍廣，可以與業主平分風險，還可以用來督促承包商提高工作效率，并因此獲得更高的'利潤。此種方式的前提是雙方對于單價及工作方式擁有一個統一的標準。對于一個建設工程項目而言，采用何種合同形式不是固定的，更重要的是根據不同現實情況做不同考慮，比如承包方是否能承受此項工程，使雙方能夠共同接受此合同類型。

　　三、合同的訂立

　　建設工程合同屬于最所有合同中重要的合同之一，而建設工程合同的訂立與效力，是建設工程合同其中的一項的重要內容。同樣的，建設工程合同的訂立也需要經過兩個階段：要約與承諾。對于勘察合同和設計合同，一般情況下，由發包人與勘察者或設計人員直接簽訂協議即可。但是對建設工程合同的施工合同，由于直接關系到人民的生命財產安全，國家為了對建筑工程質量控制，除了特殊工程外，應當通過招標投標的形式確定承包人。

　　四、關于工程項目合同的實施

　　合同管理的作用主要有：(1)合同是一項建設項目管理的重中之重，雙方可以以此來共同監測合同的運行情況。(2)合同可以成為解決在實際操作中產生各種糾紛的一種證據。由于建設項目自身的獨特情況，一些爭論與糾紛變得無法避免。這時，就需要合同中的條款來調解這些爭端，所以，合同是處理項目在實施過程中產生的問題的必不可少的一部分。

　　五、工程項目合同管理中存在的問題及應對對策

　　1.存在的問題

　　（1）少數合同有失公正。合同雙方之間會產生權益不對等等現象。(2)合同文本不規范。許多建設項目為了逃避自身義務，采用一些不標準的文本進行簽約。(3“)陰陽合同”數量過多，大大的影響了建筑市場的規矩。(4)許多建筑施工合同不履行，更有許許多多的違約問題一直存在。(5)合同索賠工作難以實現。(6)不遵守規定轉包、分包的合同始終存在。(7)對合同管理體系和制度建設的忽視。（8）專業人才缺乏。（9）合同進行統一入檔管理缺乏，管理的信息化程度很低、方式落后。

　　2.解決的對策

　　（1）提高對合同和合同管理的重視，完善一個通用的制度體系。（2）開始推行合同管理人員持證上崗制度，使合同管理變得更加的專業化，合理化。（3）借助國際上的例子在中國推廣適應國情的合同范本。（4）選擇合適的方式對建設工程施工合同進行動態管理（5）認真策劃并開展建設工程施工合同履行情況評價工作。

　　六、結束語

　　在當今的社會，越來越多的人開始意識到一項承包合同的重要性。可是，如何正確的選擇真正適合的合同以及簽訂時所注意的問題卻變成了許多人簽訂合同時所面臨的重要問題。我們應該合理的運用管理合同的方法，借鑒已經取得的經驗，并不斷探索工程合同的管理經驗，提高對于合同的管理成效。

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24