安全合同9篇[優選]

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的地位越來越不容忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的安全合同9篇，希望能夠幫助到大家。

安全合同 篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　工程名稱：____________

　　單位____________，因施工需要，借（使）用____________項目部____________處電源。為加強管理，確保用電安全，經雙方協商特制定如下安全協議。

　　甲方的權利與義務：

　　1.甲方負責提供給乙方施工現場臨時用電平面圖及總負荷容量和各項參數。

　　2.甲方應將項目部安全用電管理制度和組織機構、安全用電負責人等內業資料交付乙方，并嚴格執行。

　　3.甲方有權檢查驗收乙方施工臨時用電方案及安裝工藝，發現安全隱患時，以書面形式指出，并限期整改。

　　4.甲方必須審驗乙方電器作業人員的安全資質和安全教育情況。

　　5.甲方提供乙方三相五線制380V/220V動力電源工________KW，正常情況下，確保供電質量。

　　乙方的權利與義務：

　　1.乙方必須指定專人負責臨時用電的安全管理，并將管理人員名單提供給甲方。

　　2.乙方參加施工中臨時用電作業人員，必須是經過考核部門培訓、考試合格的，持有____市安全生產監督管理局頒發的特種作業人員操作證的專業技術人員。

　　3.乙方應根據工程種類和借用電源的容量及用電設備的使用情況，編制施工臨時用電管理措施和安全用電組織機構負責人名單。

　　4.電器作業人員必須持____市安全生產監督管理局頒發的正式、有效操作證上崗，過期未驗、作業期間不帶操作證者，視其無證操作，屬嚴重違章。電器作業人員應配備齊全安全防護用品。

　　5.乙方在接到甲方整改通知單，在規定期限內未予整改的.，甲方有權按《____________通知》給予處罰，直至停工整頓。

　　6.乙方應確保電器安裝、維修2人以上操作，斷電作業，在電源側斷路器處懸掛“有人工作，請勿合閘”的明顯標識牌，同時在已斷電線路安裝臨時接地線。固定配電箱應加設安全防護欄。

　　7.乙方在無法停電，又必須帶電作業情況下，應設置防觸電絕緣設施，并設專人監護。

　　8.乙方在特殊環境或特別潮濕和易腐蝕場所、大型金屬管線內作業必須使用12V照明電源，工作用電源應加裝隔離變壓器供電。

　　9.甲方因諸多原因，未按照安全用電相關規范的要求下達的違章指揮作業任務書，乙方有權拒絕執行。

　　10.乙方未按交底施工，致使工人違章作業，違反本協議內容造成的傷亡事故，由乙方承擔全部責任。

　　甲乙雙方共同的權利與義務：

　　1.甲乙雙方應嚴格按照建設部《JGJ46---20xx規范》（施工現場臨時用電安全技術規范），《GB50194—93建設工程施工現場供電安全規范》及____供電局頒發的安全操作規程和市建委頒發的《____市市政工程施工安全操作規程》相關章節，進行臨時用電的安裝、運行、維修、檢查。

　　2.甲、乙雙方應杜絕違章指揮、違章作業，并共同遵守協議條款。

　　3.協議中的未盡事宜，甲、乙雙方應按照規范要求，共同制定方案，在實際施工作業前，按照相關安全用電管理規范的要求，布置任務，實際工作中嚴格執行，形成文件存檔備案。

　　4.協議一式二份，由甲、乙雙方簽字蓋章后生效，有效期從____年____月____日到____年____月____日，或__________________________

　　甲方（簽章）：___________ 乙方（簽章）：___________

　　甲方代表簽字：___________ 乙方代表簽字：___________

　　_______年______月______日 _______年______月______日

安全合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方在甲方進行高空作業中嚴格按照甲方要求進行施工作業。為了方便于雙方的管理，確保施工現場的安全，特制定以下安全職責書。

　　1、乙方務必遵守《中華人民共和國安全法》和《中華人民共和國消防法》，以及無錫市治安管理處罰條例的有關規定。

　　2、乙方務必按照操作規程作業。特殊工種務必持證上崗(電工、焊工和有線高空作業等)。如無證操作造成人身事故或火災，將由乙方負責。

　　3、施工單位的.施工負責人為第一安全職責人，現場施工負責人為現場安全職責人。施工單位的第一職責人對施工人員及現場安全負責。

　　4、作業前乙方應指定專人對監護人和作業人員進行安全教育。監護人應時刻對現場進行監護。

　　5、乙方施工人員施工時務必嚴格按照《高空作業操作規程》等有關規定施工。系好安全帶，帶好安全帽，做好必要的安全防護措施。

　　6、乙方人員在工作期間，因安全職責造成我傷亡事故，甲方不負任何職責。

　　7、施工現場嚴禁動用明火。

　　8、乙方應嚴格遵守安全協議，遵守各項作業規程，嚴禁違章指揮違章作業。

　　本協議書一式兩份，甲乙雙方各持一份，經雙方簽字后生效。甲方：乙方：

安全合同 篇3

　　需方：

　　供方：

　　為明確需、供雙方利益、責任與權益，經需、供雙方充分協商，訂立本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、工程安全門的制做及工程概況：

　　1、工程安全門的顏色款式格

　　2、工程門的生產要求：板厚ST12冷軋板及磷化燒漆處理。

　　3、產品配件：合頁采用高強度鋼制內鉸鏈，門框帶連體門套及門鈴、門鏡、鎖具為公安部合格專用防盜鎖。(或以封樣為準)

　　二、合同總價：

　　本合同訂工程安全門單價為 樘/元，共計 樘，電控樓宇門單價為 套/元,共計 樘，其中左開門 樘，右開門 樘，樓宇對講門 ：套，人民幣總金額 元，如實際情況發生變動按實調整。

　　三、付款和結算方式、工程門首付按總造價%付定金款，到貨應付 %，安裝驗收合格完畢后應付 元。

　　四、產品交貨及安裝、驗收：

　　1、交貨時間：供方在接到需方書面通知后安裝工地，并在天內安裝完畢。

　　2、在供方安裝過程中，需方應同施工單位協調提供電力，堆放場地。

　　3、供方在安裝中要做好施工全過程的成品及對未建成品、半成品的保護工作，以免使施工單位造成損失，并要及時與施工單位調好各方面關系。

五、違約責任:

　　1、供方在接書面通知書按合同總額的千分之五向需方支付違約金并承擔此增加的一切費用。如25天內仍未進場安裝的，需方有權終止合同，并向供方索賠合同競價的`5%違約金。由供方造成工期延遲，每天按合同總價的千分之五賠償給需方。

　　2、需方不能按合同約定支付貨款。每天按合同總價的千分之二向供方支付違約金。

　　3、如遇不可抗拒因素，而不能履行合同時，免除承擔違約責任。

　　六、其它：

　　1、本合同由需供雙方簽字蓋章之日起具有同等法律效力。

　　2、本合同一式2份，需供雙方各執1份。

　　3、本合同未盡事宜，由需供雙方協商解決，如協商不成，由工程所在地法院裁決。

　　4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　需方代表： 供方代表：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　20xx年 月 日

安全合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，雙方本著自愿、公平、誠實信用的原則，就乙方承包甲方的土石方運輸工程相關事宜達成如下協議，以資雙方共同遵守。

　　一、項目工程名稱：易地扶貧搬遷項目金沙縣石場鄉文興安置點

　　二、項目工程地點：易地扶貧搬遷項目金沙縣石場鄉文興安置點

　　三、運輸要求、方式：

　　（1）要求運輸車輛根據挖機情況定，

　　（2）所有車輛由金沙縣石場鄉余銀組織。

　　（3）以車箱容積為標準，平車方量為18方。

　　四、工期：

　　本項目工程期限擬自____ 年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然災害、氣候異常、政府行為、任何第三方干涉或其他原因而影響施工進度的，則工期相應順延。

　　開工時間為____年一月一日，總工期為____日歷天，以甲方正式開工下令為準，開工時間延后的，工期相應順延。

　　五、單價、結算

　　（1）以車廂容積為標準算方（加高部分不另行計算立方），運距每車為超出紅線外零至一公里內加3元/m 3，超出1.1-2.0公里內加1元/m 3，超出2.1-3.0公里內加1元/m 3，3.1-4.0公里內加1元/m 3，甲方應當于每個工作日給乙方車隊開票一次。

　　（2）甲方按每月結算一次給乙方車輛，每月支付方式按甲方主合同方式執行。

　　六、雙方的權利義務

　　（一）甲方的權利義務

　　1、在乙方施工過程中，加遇施工當地政府、環保、交警、路政等相關單位干預的，甲方全權負責解決，超限、超載、城管罰款等產生的一切費用全部由甲方承擔。

　　2、如遇施工當地政府、環保、交警、路政等相關單位干預，甲方沒有協調解決好，造成乙方待工、停工等窩工損失由甲方全部承擔，以每輛車每天賠償300元計算，連續停工超過八小時的以一天計算。

　　3、甲方負責協調與施工場地當地群眾的關系，認真解決乙方在施工過程中與當地群眾發生的糾紛。如遇因糾紛解決不好造成乙方待工、停工等窩工損失由甲方負責承擔，以每輛車每天賠償300元計算，連續停工超過八小時的以一天計算。連續停工超過兩天以上甲方因支付以上條款。

　　4、甲方應派代表長期進駐施工工地，及時按施工進度進行技術監督指導，并負責辦理有關施工簽證、驗收及按時支付進度款等相關事宜，解決甲方權利義務范圍內的各項事宜。

　　（二）乙方的權利義務

　　1、乙方車輛司機必須服從管理，聽從指揮，運輸中不能挑肥揀瘦，裝卸貨物要依次排隊，行車中遵守交通規則，嚴禁酒后駕車和超速行駛，做到文明禮貌，優質服務。乙方對其所提供的車輛司機自行管理，運輸車輛在施工期間發生安全事故由乙方自行處理。

　　2、在協議期限內，乙方全部車輛未經甲方允許不得到甲方以外的施工場地從事運輸工作，不得以任何理由要求甲方提高運費，刁難甲方，凡消極怠工無理取鬧的，按違約處理，甲方有權扣除該車輛的當日運輸費作為違約金。

　　3、乙方車輛必須按甲方指定路線把材料運到指定地點。

　　4，乙方以甲方名義對外發生的全部債權債務、乙方自行發生的全部債權債務，全部由乙方自行處理，甲方概不負責。

　　5、乙方不承擔開具任何形式正式發票的義務，不承擔工程的任何稅費及場地管理費、土地資源費等費用，全部由甲方承擔。

　　6、乙方提供的.車輛必須滿足甲方的下列要求：年檢合格，手續齊全，每輛車有兩名以上有正式有效執照且身體健康的駕駛員。

　　七、違約責任

　　1、如遇甲方不按時支付工程款，從應付款日起，拖延付款達到三天，則從第三天開始，每天向乙方支付違約每輛車300元。

　　2、如乙方未按甲方下達的施工方案保質保量完成工作的，甲方有權向乙方提出書面異議，乙方累計三次違反該義務，則甲方有權單方解除協議，責令乙方退場。

　　八、爭議解決辦法

　　本協議履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向項目工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、其他

　　1、本協議未盡事宜，由雙方另行協商，簽訂補充協議。

　　2、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　簽訂時間：

　　乙方代表： 身份證號碼： 聯系電話： 簽訂時間：

安全合同 篇5

　　甲方：小虞河路污水管道 工程項目部

　　乙方：推土機駕駛員

　　1、乙方必須進行崗前培訓并持證上崗，嚴禁無證上崗操作。

　　2、推土機未進行檢測，乙方嚴禁使用壓路機進行工作。

　　3、推土機駕駛員在操作時，嚴格執行班前班后對推土機的燃油、冷卻水、潤滑油情況，履帶銷釘有無竄出現象，推土鏟運轉情況，液壓系統運行及密封件的漏油情況，運行時的壓力及溫度進行自查制度。

　　4、乙方嚴禁在酒后進行施工操作；嚴禁在夜間作業時，現場照明條件不好的`情況下進行施工。

　　5、乙方應自覺遵守推土機的其它《安全操作規程》和《技術操作規程》，嚴格執行合同條約，如有違反規程和合同而引起的各種事故均由乙方自負。

　　甲方項目經理（簽字）： 乙方（簽字）：

　　昆山市市政工程有限公司

　　項目部

　　年 月 日

安全合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因與 發生經濟糾紛，向 人民法院申請訴訟財產保全，金額為 元。根據人民法院的要求，乙方請求甲方為其訴訟財產保全提供擔保，乙方經與甲方協商，在平等互利的基礎上，達成如下協議：

　　一、甲方同意為乙方向人民法院提供的訴訟財產保全（訴前、訴中）提供擔保，擔保金額為 元，擔保的方式為 （一般保證或連帶責任保證）。

　　二、乙方同意在簽定合同后五日內按訴訟財產保全金額的 %向甲方一次付清財產保全擔保費，甲方同意乙方交納擔保費后三日內向乙方出具訴訟財產保全擔保書。

　　三、甲方出具訴訟財產保全擔保書后，在乙方不違反本協議的情況下，不得撤保，否則，應退回所收擔保費，如因此給乙方造成經濟損失的，還應賠償乙方損失。

　　四、甲方為乙方出具訴訟財產保全擔保書后，無論人民法院采取財產保全措施的效果如何，甲方均不退所收的擔保費。乙方經法院裁定準許撤訴的或甲方為乙方出具訴前財產保全擔保后，未及時起訴造成法院解除財產保全措施的，乙方可持相關證明文件，甲方退回一半擔保費。

　　五、針對甲方的`訴訟保全擔保，乙方承諾履行以下義務：

　　1、如實提供起訴狀、財產保全申請書、能夠證實其訴訟主張的證據等訴訟材料的復印峻。

　　2、及時反饋財產保全措施的執行情況，并將取得的人民法院的保全裁定，凍結、扣押、查封清單復印峻送給乙方備存。

　　3、如訴訟保全申請錯誤給甲方造成經濟損失的，乙方同意對甲方的經濟損失承擔全部賠償責任。

　　4、及時向甲方反饋乙方訴訟的進展情況，及時將對方的答辯狀和相關證據、人民法院的判決、裁定、調解書等法律文書的復印峻提供給甲方。

　　5、如出現對方反訴的情況，及時將獲取對方的反訴狀、相關證據的復印峻提供給甲方。

　　五、如乙方違反本協議第四條的約定或提供虛假證據或惡意訴訟的，可能造成甲方損失的，甲方有權與法院協商撤回財產保全擔保，申請法院撤消財產保全措施，由此造成的經濟損失由乙方自負，且所收擔保費不再退回，并應按財產保全擔保金額的10%支付違約金。

　　六、本協議一式二份，雙方各執一份，雙方簽字或蓋章生效。

　　甲方：南陽市中小企業信用擔保中心 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

安全合同 篇7

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）身份證號：

　　乙方承攬甲方空調、熱水器安裝，按照本合同及客戶要求安裝、調試。為了明確雙方權利義務，經雙方平等自愿協商，根據中華人民共和國合同法有關承攬合同之相關規定，特商定以下條款，共同遵守執行：

　　一、工作內容及要求：

　　1.空調、熱水器等家用電器安裝

　　2.與用戶溝通時必須說明是XXXX售后服務人員，維護XXXX的形象。

　　3.進行收費項目時，向用戶出示收費標準并征詢用戶意見

　　二、安裝人工費及結算：

　　安裝人工單價為：空調：掛機元/臺、柜機2P元/臺、3P 元/臺，電熱水器 元/臺、太陽能熱水器 元/臺。

　　結算方式為

　　三、質量與安全要求：

　　1、乙方須嚴格按照本合同及空調、熱水器的安裝規范進行安裝調試，做到保質保量，并接受甲方及用戶監督。安裝質量不符合安裝規范及用戶要求的、導致用戶財產遭受損失的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部賠償費用。

　　2、乙方不得將承攬安裝交由第三人完成，如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。

　　3、后期外機設備發生墜落（6年之內）造成事故的，由乙方負全部責任。

　　4、乙方自備空調安裝所需要的機械、設備、工具、材料，并負責提供安裝人員的.安全帶、等勞動保護用品。在外墻、臨邊、高空作業要系好安全帶，掛在到可靠地點，高掛低用，不得低掛高用，不系安全帶嚴禁空調安裝作業。

　　5、乙方應確保無傷亡事故。如發生著火、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒、中暑、傷亡等各類安全事故，造成的所有損失和責任均由乙方承擔，與甲方無關。

　　6、乙方在安裝過程中，不得污染用戶原有裝飾，做好清理、清潔工作達到用戶滿意。

　　四、 本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

安全合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　為了保證 空調安裝工程的安全工作，經雙方協商同意簽訂本協議。

　　第一條 甲方安全責任

　　甲方在乙方進行空調安裝前，對乙方現場負責人進行口頭安全教育，甲方現場安全負責人為 （口頭教育后。甲方無相關安全責任），其教育的主要內容為與安裝有關聯的安全注意事項。

　　第二條 乙方安全責任

　　1．安裝過程中如有墜落物造成任何事故，均由乙方負責。

　　2．后期外機設備發生墜落（6年之內）造成事故的，由乙方負全部責任。

　　3．乙方自備空調安裝所需要的'機械、設備、工具、材料，并負責提供安裝人員的安全帶、等勞動保護用品。

　　4．乙方負責對安裝人員的安全和治安教育，嚴格按照國家相關安全操作規程安裝，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　　5．乙方應確保無傷亡事故、無火災事故發生。如發生著火、觸電、高空墜落、物體打擊、機械傷害、中毒、中暑、傷亡等各類安全事故，造成的所有損失和責任均由乙方承擔，與甲方無關。

　　6．乙方在安裝前，必須與甲方簽訂安全協議書，否則視為乙方擅自施工，后果自負。

　　7．乙方要做到合法用工，相關證件齊全，如乙方違法用工造成的損失由乙方承擔。

　　8．乙方進場后要服從甲方的指揮，接受甲方的監督，甲方有檢查處理的權利。

　　9．乙方要做好成品保護工作，不得污染和原有裝飾、設備、設施，否則要進行清理、恢復原樣，或進行賠償，達到甲方滿意為止。因成品保護不力造成的損失由乙方承擔。

　　10．乙方要做好勞動保護工作，在外墻、臨邊、高空作業要系好安全帶，掛在到可靠地點，高掛低用，不得低掛高用，不系安全帶嚴禁空調安裝作業。

　　11．乙方要做好建筑物、管線、室內物品的保護工作，做好安全警械和安全防護工作，不得傷害到他人，否則造成的損失由乙方承擔。

　　12．乙方在安裝中產生的廢渣、廢液、廢棄物，不準亂倒、亂放，要及時清理到甲方指定地點，做到清潔施工，文明施工。

　　13．乙方要遵紀守法，不得發生盜竊現象，否則要進行處罰。

　　第三條 本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

安全合同 篇9

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　為適應市場需要，擴大銷售， 品牌（專廳），需重新進行全面裝修。經招投標，甲方決定本工程由 承包裝修施工。為確保裝修工程的質量，安全和順利施工，明確雙方權責，經雙方協商，特訂立以下質量、安全協議，共同遵守：

　　一、乙方必須嚴格按圖施工，確保工程質量，并接受甲方代表的監督與指導。

　　二、乙方施工使用的'裝修材料、配件，均必須向甲方提供產品的合格證，裝修材料均必須使用防火材料，符合防火要求。嚴禁使用假冒偽劣產品和三無產品。

　　三、施工造價嚴格控制在預算之內，預算外增加工程，需經甲方代表出具施工聯系單，簽字后，甲方方可認可。

　　四、乙方施工必須安全用電，規范用電，拉按電源須由商場電工指定的電箱拉按，不得私控亂接，不準使用不合格的電工材料與器材。

　　五、裝修時，嚴格禁止在地磚上打墻、鉆孔，違者發現一處，扣乙方負責人人民幣1000元，在工程款中扣除。

　　六、施工場地嚴禁吸煙，違者罰款一人1000元;裝修垃圾，乙方必須日做日清，倒在商場經理室指定的位置。

　　七、乙方必須規范施工，安全施工，嚴禁野蠻施工，凡在施工中發生工傷事故，均由乙方自負，與甲方無涉。

　　八、工程期限：經雙方商定，本工程施工到 年 月 日止，合同施工期限為 天，不得延期，如特殊原因，需經甲方負責人簽字同意，方可順延。

　　九、工程款支付：本工程總造價以預算一次性核定價為準，增加工程另加，本工程竣工驗收合格后，付本工程總金額 ， 作為質量保修金，一年后付清。垃圾清運費 元，在進場前交商場。

　　十、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　十一、本合同一式四份：甲乙雙方各執一份，商場總經理執一份，公司工程部存檔一份，本合同簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方： 代表： 代表：

　　年 月 日