[優]承攬加工合同15篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬加工合同1

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注

　　1 鋼質防火門 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）： （不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的'%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

承攬加工合同2

　　承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

　　定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556

　　錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價（見產品清單）

　　第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資

　　依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）。

　　第五條：驗收標準和方法

　　依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點

　　依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限

　　按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的`違約責任

　　1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬加工合同3

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的.違約金.

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

　　乙方：代表人：地址：電話：

　　年月日

承攬加工合同4

　　發包方(全稱)：__________

　　承包方：__________

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣__________元)計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高20___________寬900_深450mm材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm,隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;

　　4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。

　　第四條：驗收標準和方法

　�、�、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、佟⒔回洉r間：乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等

　　由乙方負責保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的書架進行安裝;

　�、�、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　�、�、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的'缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方(全稱)：__________(蓋章)承包方(全稱)：__________(蓋章)

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同5

　　定作方（甲方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　承攬方（乙方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　簽定日期：____________________

　　經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。

　　品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　加工費：________

　　單價：________

　　金額：________

　　定作方供應原材料：：________

　　原材料品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　日期：________

　　成品單位耗用量：________

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：_______________________

　　2．產品檢驗標準和方法：_____________________

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________

　　5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方（甲方）：_______________

承攬方（乙方）：_______________

簽訂日期：________年________月________日

承攬加工合同6

　　委托方：_______紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_______電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的'經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　銀行帳號：_______ 銀行帳號：______

　　______年_______月_______日

承攬加工合同7

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　第二條 加工成品質量要求：__________________________________________

　�。�加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

　　（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　�。�，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

　�。ǎ保�承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　�。�， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：______________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法：__________________________________________

　　（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________

　�。ǎ�， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　�。�，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________

　　第十條 結算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條 其他：__________________________________________________

　�。ㄈ纾海保� 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　�。玻�根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的.定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__

　　_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　一九_____年_______月______日訂

承攬加工合同8

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第一條 加工地材名稱及單價

　　一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

　　二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。

　　第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

　　第三條 加工砂石料質量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

　　第四條 加工砂石料數量

　　本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的'正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

　　一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

　　二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。

　　第六條 甲方權利義務

　　一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

　　二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

　　三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

　　四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

　　五、負責協調關系。

　　六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

　　七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。

　　第七條 乙方權利和義務

　　在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

　　一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。

　　二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

　　第八條 違約責任

　　一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

　　二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

　　三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

　　第九條 履約保證

　　提供履約保證金______萬元。

　　第十條 爭議解決方法

　　在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

　　第十一條 協議的生效

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條 附則

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。

　　甲方：

　　授權代理人：

　　合同訂立日期：

　　乙方：

　　授權代理人：

　　合同訂立日期：

承攬加工合同9

　　購貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》相關規定，經甲乙雙方協商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。

　　一、產品名稱及價格

　　產品名稱

　　規格

　　數量（約）

　　M2

　　單價

　　（元）

　　合計

　　（元）

　　備注

　　60單面鋁塑窗

　　約

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，鋁隔條。

　　合計

　　1，200,000.00

　　人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整

　　備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材；

　　2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內白色（塑鋼）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

　　4、以上價款包括：窗型設計、制作，運輸，安裝費用。

　　5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計，最后按甲方確認后的圖紙進行加工。

　　二、產品要求及技術標準

　　1、產品符合《單面復合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業標準。

　　2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規程》（JGJ/103-96）標準執行。

　　三、供貨時間及安裝日期

　　根據甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。

　　1、干法施工：膨脹螺栓固定，發泡膠保溫，打密封膠。

　　2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。

　　五、產品保護

　　門窗進入現場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負責產品保護（外包裝由乙方負責）。甲方提供必備的`安裝條件，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協調，保證乙方順利安裝。

　　六、結算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸結算面積。

　　2、

　　七、驗收

　　以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。

　　八、售后服務

　　1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內設專人跟蹤服務，隨叫隨到。

　　2、保修期外，仍然堅持門窗本身質量問題免費維修，人為造成的質量問題給予維修，需收取工本費。

　　九、其它事項

　　1、雙方在合作過程中，如果出現違反約定的事情時，雙方盡量通過友好的方式進行協商解決。

　　2、在本合同中如果出現補充協議，雙方均應以書面形式確認，否則視為無效。

　　以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協商解決。

　　本協議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

承攬加工合同10

　　委 托 方：簽 訂 地 點：

　　承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的'違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委 托 方：連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

　　單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

承攬加工合同11

　　委托方：_____公司

　　簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的'商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61。3×44。3=2715。59平方，附工程詳單，見—3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm）含土建。

　　3、工程造價165元/㎡，總造價448072。35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

承攬加工合同13

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分 合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。

　　5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、 營業執照。

　　2、 國稅、地稅登記證。

　　3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

　　第二部分 合同內容

　　第一條：合同條款術語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則

　　本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：

　　訂單中另行確認;

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產工藝技術文件的提供

　　1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　第六條：質量要求及驗收標準

　　1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。

　　2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的'檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。

　　第八條：結算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。

　　2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產。

　　3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。

　　第九條：加工產品驗收及賠付

　　甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點： 乙方廠區內，甲方自提。

　　2、經甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。

　　第十一條：逾期提貨

　　1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　2、甲方如逾期提貨，但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方都應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可，乙方不得留存、復制相關技術資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期內，由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的，乙方經有關部門證明后，可免除承擔違約責任。

　　第十四條、解決糾紛方式：

　　雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關，乙方均不認可，甲方不得借故拒絕履行合同義務。

　　2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

　　2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。

　　3、本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產品訂單

　　3、委托加工產品詢價單

　　甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：

　　乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：

承攬加工合同14

　　定作方：_______________(簡稱甲方)營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的'有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________承攬方：________________

　　____年____月____日____年____月____日

承攬加工合同15

　　委托方：xx紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失，每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：xx紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

【承攬加工合同】相關文章：

承攬加工合同07-01

承攬加工合同(精選)07-16

加工承攬合同（精選）07-20

(精選)承攬加工合同07-15

承攬加工合同（精選）07-18

（精選）加工承攬合同07-18

加工承攬合同07-17

承攬加工合同【精選】07-17

[精選]加工承攬合同07-17

【推薦】承攬加工合同07-16