工程施工合同11篇
隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,合同起到的作用越來越大,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編精心整理的工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程施工合同 篇1
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為了明確雙方權利和義務,協調工作,確保工程質量和施工進度,使工程順利如期完成。依照《中華人民共和國合同法》和國家有關法律、法規的規定,經甲、乙雙方協商簽定本合同,以資共同遵守。
第一條工程名稱:
第二條工程地址:
第三條施工工期:
以上工程自______年_____月______日起開工,至______年_____月______日止,總日歷天數天,完成全部施工任務。若遇不可抗拒的`自然災害;設計變更;施工渠道受阻,工期延順。
第四條承包方式及施工內容
第五條合同價款
該工程共計造價元(大寫金額) 。
第六條付款辦法
第七條工程質量及驗收
乙方應嚴格按設計要求和國家頒發安裝工程技術規程及驗收規范進行施工。如因乙方責任造成返工者,則由乙方承擔一切損失。如因甲方原因造成返工者,則由甲方承擔損失。
第八條施工安全
施工中由于乙方違犯規程、違章作業所造成的事故或損失,由乙方負責。
第九條違約責任
合同一方不履行合同義務,責任方承擔違約責任。
第十條合同生效及終止
本合同自雙方簽章之日起生效。本合同在雙方完成約定內容后,即告終止。
第十一條解決糾紛方式
本合同未盡事宜或遇有爭議、雙方協商解決,仍不能達成一致意見者,可向提出訴訟。
第十二條合同份數
本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份。
甲方(簽字及蓋章):乙方(簽字及蓋章):
法定代表人:法定代表人:
______年_____月______日
工程施工合同 篇2
發包人:
承包人::
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿公平和誠信原則,雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協商一致訂立本合同。
一、項目名稱:
二、工程內容:
臺階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補洞、回填土、恢復臺階原裝(相似)、安裝欄桿,垃圾清理外運。
三、工程地點:小區內
四、合同工期:開竣工時間________年月____日至________年____月日。
五、質量標準及材料:質量標準嚴格按照甲方要求及建筑行業相關標準執行。
六、工程款:萬元,大寫:
七、資金來源及結算辦法:本工程資金由乙方先期墊付,工程完工3天內結算支付100%。
八、雙方權利義務:
1、甲方按約定時間及時清理現場維持秩序,為乙方施工創造適合條件。
2、甲方負責因施工所需水、電等設施的供應,提供相應的圖紙及測量紀錄。
3、甲方應協助對已完成工程的保護工作。
4、乙方負責施工材料及設備的采購供應,負責施工的組織與設計,維護施工秩序,承擔施工安全及保衛工作。
5、乙方應維護甲方的正常工作秩序,采取合理措施保護現場內環境,避免不必要的.污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業應征的甲方同意。
九、驗收標準:
1、驗收標準:以甲、乙雙方約定標準或建筑行業相關標準為準。
2、驗收程序:乙方按合同完工后,由甲方對工程質量進行內部驗收核準。驗收合格后甲方出具工程簽證。
十、工程量變更:甲方如有工程量變化,應提前____日報教育主管部門同意后并書面通知乙方,待雙方協商訂立變更協議后執行。
十一、補充內容:本工程因工程量較小,施工比較困難,施工時間受限制,工期短,施工完畢,經甲方驗收合格后,工程款一次撥付。
十二、違約責任:任何一方違約,另一方有權提起訴訟,申請勞動仲裁部門或當地人民法院進行調節。
十三、合同生效:本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
________年______月____日_______年____月____日
工程施工合同 篇3
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商, 由乙方承擔 探礦工程, 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議:
一、工程項目:單孔孔深<200m(如果超過200m應由甲乙雙方協議再定)
二、鉆孔直徑:鉆孔Φ75mm,如果遇到特殊情況不得<Φ60mm
三、單價: (不含稅)。
四、總工程量 m。
五、甲方責任和義務:
1、甲方責任鉆孔設計,孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平(電、水、路)場地平整及外部協調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題,如搬家人力不夠由甲方給予協調。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的'誤工費(按實際標準計算),如當地百姓阻撓施工等,不可抗拒力除外。
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量,嚴格按照六大指標執行。
七、工程驗收及付款方式:
1、工程驗收:單孔完工后,由甲方進行驗收, 驗收合格后,以實際進尺計算工程費。
2、付款方式:用現金支付,甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔( 元 )。 全部工程結束后, 甲方扣除乙方進場費用, 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用(單孔結算),不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突發情況下, 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。
九、其它:本協議未及事宜, 由甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
工程施工合同 篇4
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:伊____市安興XX排水渠工程。
2、工程地點:安興XX。
二、工程工期及施工標準、要求
1、合同工期:本工程于________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工程期共計20天。
2、施工標準:
(1)井口至聯合建筑段水渠為暗渠,水渠凈高90c,凈寬90c,混凝土澆筑厚度為10c,混凝土比例4:2:5,鋪設6鋼筋,水渠上面加蓋板。
(2)炸藥庫至礦門崗段水渠為明渠,水渠凈高為80c,下口凈寬80c,上口凈寬130c,混凝土澆筑厚度為10c,混凝土比例4:2:5,鋪設6鋼筋。
3、施工要求:乙方必須嚴格按照本工程設計圖紙等相關要求和現行的國家、地方頒發的質量驗收規范、標準和規定要求,組織施工,確保工程總體堅實、牢固,砌體砂漿配合比準確,砌縫內砂漿均勻,勾縫密實,水渠伸縮縫為5,水泥砂漿抹面,保證抹面的厚度,砌體內側及溝底表面平整光滑、直順,排水順暢,不得有裂縫、脫落、空鼓現象,整體外觀達到直線段順直、曲線段圓滑,無折點、起伏。
三、工程價款及支付
1、工程單價 大寫:叁佰捌拾園整平方米,小寫:380平方米。
2、本工程造價以實際工程量為準,按工程單價據實結算。
3、付款方式:合同簽訂后,施工初期甲方預付部分工程款,工程竣工并驗收合格后付至總價款的98%,預留2%的質量保證金,保修期滿后未出現質量問題,如數退還質量保證金,價款支付為現金支付。
四、甲乙雙方權利和義務
1、甲方:
(1)負責對乙方施工質量抽檢和監督,對不合格的材料責成乙方調換,對不符合施工要求和標準的施工段有權要求乙方拆除并重新施工建設,所產生的費用由乙方自行承擔。
(2)負責施工地點的'社會協調,保持有一個安全的施工環境。
(3)負責竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后7天內組織驗收。
2、乙方:
(1)根據設計圖紙和施工標準、要求,做好施工工作。
(2)必須嚴格按照本工程的設計圖紙和施工標準、要求進行施工,嚴格實行自檢制度,做到完成一項,合格一項,按合同規定的時間盡量提前完成施工任務。
(3)自行采購本工程所需材料,采購的材料必需符合設計、施工標準、要求。
(4)清整出的土方應合理堆放,不得隨意亂放,更不得向溝內堆土,待工程結束后,負責將清整出未使用的土方清理到指定地點。
(5)在施工期間,必須抓好安全生產工作,施工中發生的一切安全事故自行承擔全部責任。
(6)驗收前未經甲方允許,設備不得撤離場地,否則視為違約。
(7)在工程驗收合格后將工程決算書編制完畢,并遞交甲方進行審核,確認后形成正式的工程決算書作為價款結算的依據,并提供相應數額的正式發票。
五、工程驗收
1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經驗收,甲方若需啟用,須與乙方協商,經同意方可使用。若未經乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
六、驗收標準
本工程以設計圖紙為依據,按照施工標準和施工要求進行驗收,驗收合格后,進入保修期。
七、保修期限
自驗收合格之日起,乙方對施工建設的工程項目,負有保修責任,保修期________年。本工程在交付使用過程中,如發生砌體裂縫或倒塌、抹面脫落、空鼓現象等工程質量問題,由乙方負責維修,維修費用由乙方承擔。
八、其他事宜
在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商解決。
九、合同的效力
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇5
發包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:_________________________
1.2工程地點:_________________________
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日開工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量:達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。
1.6結算方式:按雙方約定單價為結算依據。
注:(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款:
(人民幣大寫):____________________
注:(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據,施工圖由乙方自行設計,經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的`停電、停水不可抗力因素影響,導致停工___小時以上(___周內累計計算),工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。:
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上,付款___%。
第三次付款工程完成___%,付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清,付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
第7條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,經乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,協商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方:________________乙方:________________
______年___月___日
工程施工合同 篇6
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方共同協商,甲方同意將下列工作承包給乙方完成,為了更好地完成此工作,雙方同意簽定此合同。合同條款及內容如下。
一、工作內容與勞動報酬。
(1)地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格,人工費單價元/米。水溝按雙邊計算。
(2)地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑,要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費單價元/立方米。
(3)地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑,要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費單價元/平方米。
(4)水溝抹灰,要求水溝底最溥處厚度5cm,按1%坡度找坡,表面用水泥粉壓光,水溝口要抹成放蓋板的子口,水溝口要平直光滑。人工費單價元/米。
(5)集水坑抹灰,口部做法與水溝口一樣,人工費單價元/個。
(6)不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰,要求灰面光面。人工費單價元/平方米。
(7)水溝蓋板鋪設及刷黑色油漆。人工費單價元/塊。
(8)墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm,厚度9mm,表面水泥粉壓光。人工費單價元/米。
二、施工質量標準及承包責任要求。
(1)以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設,混凝土厚度定點的費用,以及水溝邊按混凝土厚度定出標高的灰條抹灰費用。
(2)以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。
(3)乙方必須在此單價內承擔地下室地面工程的一切手尾工作,包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。
(4)地面水泥砂施工技術及質量必須符合以下要求:
1、根據水溝位置,分設地面找坡方向,然后定出地面標高灰餅,灰餅間距2米設置一個。
2、地面做4cm高分水坡面,水溝完成面寬度20cm,坡向集水坑,不得有積水。
3、澆砼要分段澆筑,每段均按同一個方向澆筑,使得混凝土能同一個方向先后凝固,方便面層找平。表面找平時,有積水的地方要吸光表面水,然后補充砂漿,用鋁合金方刮平。避免積水的`地面凝
4、待混凝土開始凝固可以站穩人腳時,即對混凝土表面進行打磨,灑水泥粉,固后起皮。
5、完成地面不得有積水,不得起皮,表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整,且不能污染墻面。
(5)如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面,則按每個位置處罰100元。
三、施工進度要求及工資發放方式。
乙方按甲方要求從地面定點開始,20天內完成本合同的(1)至(5)項內容,(6)至(7均數)項何時完成則何時才能進行工程量結算。如乙方無法按甲方要求進行施工,甲方則有權終止施工合同。
由于該合同工程施工期較短,人工費結算一次性完成,在整個地面完成,包括所有手尾工程全部完成后,10天內結算人工費。
乙方當施工完成每項工作內容時,應及時通知主管施工員、項目部質量檢查小組對完成的工程進行質量驗收,驗收合格才有資格進行結算。如上述驗收人員發現施工質量不合格,項目部會發出質量整改通知給乙方。乙方應及時對質量毛病進整改,整改完畢后再通知主管施工員及項目部質量檢查小組驗收,驗收合格經得上述有關人員簽名確認才給予結算。
工程量計算方法:按實際地面的可見面積計算(地面+高低差面),澆砼地面按30CM砼地面的實際計算量。
四、甲乙雙方責任及施工條件
(1)甲方提供施工場地及施工材料。
(2)甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。
(3)甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用,完工后乙方必須按數歸還,否則按價賠償。
(4)甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。
(5)甲方提供工人的住宿場地、生活用水及照明用電。
(6)甲方負責給乙方施工工人購買工傷保險(保險范圍由保險公司指定,如超出保險范圍由乙方自負,與甲方無關。)
(7)甲方指定地方給乙方自行做飯,乙方炊事員、炊具及柴火(煤氣)自理。
(8)乙方必須自帶施工用的小型工具(如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等)
(9)乙方按工程施工規范及技術交底進行施工,做到工完場清,節約使用材料。
五、安全文明施工管理有關規定
(1)凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準進入本工地務工。一經查獲,送公安部門處理。
(2)乙方所有工人不準帶家屬進住工地。進場的工人必須領用安全帽及工作卡,由乙方負責人到工地辦公室統一辦理。其中安全帽10元,工作卡5元,共15元作為押金,在乙方人工費中扣押,在乙方人員退場時歸還領用物品時統一退回押金。如領用物品損壞,則按價賠償。
(3)乙方進場人員必須經過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規程且不聽指揮的,每次給予50元的罰款。嚴重者給予停工退場處理。
(4)不能讓砂漿硬結在地面上、斗車上及攪拌機內。一經發現,每次給予乙方500元的處罰。
(5)乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反,按條例規定處罰。
六、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結清帳款后合同自動失效。
七、合同份數
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
八、合同爭議
(1)甲乙雙方若因故不能履行合同,應征得對方的同意,并賠償另一方的損失,損失大小由雙方協商解決。若甲方有足夠證據認證乙方無能力完成本合同任務,可隨時取消乙方施工資格,并按本合同第三條結算乙方人工費。
(2)本合同解釋權在甲方,乙方需詳細閱讀以上各條款,一經簽字即視為認可。因
甲方乙方
代表簽名:代表簽名:電話:電話:
合同簽訂日期:20xx年xx月xx日
工程施工合同 篇7
甲方:
乙方:
根據《民法典》及其他相關法律的規定,甲乙雙方本著友好協商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協議,甲乙雙方均應按照本協議項下的規定嚴格執行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱:____省____市馬浦鎮1高架橋樁基工程
2、工程基本情況:樁基總量1500根,孔深35至60,工程單價280元。
二、雙方權利義務
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平,并應當提供施工工人住房,本施工工程水、電費由甲方負責。
2、合同簽訂后,乙方應該盡快組織機械設備進場施工,如因乙方的原因而遲遲不能進場施工,甲方有權追究乙方的違約責任。
3、甲方應該在乙方機械設備進場后____日內提供好本合同第二條第1款所規定的內容,超過____日的,甲方應向乙方承擔違約責任。
4、甲方應該為乙方的施工提供良好條件,包括工作面、征地等,保證乙方按照正常的工期進行施工,如因甲方原因導致乙方暫停或者不能施工等影響工程施工進度的情形,甲方應向乙方承擔違約責任,造成損失的,還應該承擔賠償責任。
5、乙方保證按照相關的質量標準進行施工,保證工程的施工質量,如甲方認為乙方的工程施工質量不合格,其應該向乙方提供標準的工程質量報告,否則即視為工程施工質量合格。
6、如工程出現施工質量問題,乙方有義務組織修復,修復費用由甲方承擔。
7、合同簽訂后,如因工程施工難度增加、質量標準提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的費用由甲方承擔。
三、工程結算及付款方式
1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程總量80%的工程款,結算依據為上月工程總量和本合同第一條第2款規定的工程單價,否則甲方應該向乙方承擔違約責任。
2、本工程全部竣工完成后3個月內,甲方應向乙方支付余下的工程款,否則甲方應向乙方承擔違約責任。
四、違約責任
1、甲方違反本合同
第二條第1款、第3款、第4款的規定,應該向乙方承擔本合同項下工程款%的違約金,如甲方繼續違約,致使乙方無法施工的,甲方在向乙方承擔違約責任后,乙方有權單方解除合同。
2、甲方違反本合同第三條第1款的,應向乙方承擔該月施工工程款%的違約金,累計數月未結算的,總違約金由各月違約金相加計算,超過3個月未按照要求結算工程款的,乙方有權單方解除合同并追究甲方的`法律責任。
3、甲方違反本合同第三條第2款的規定,應向乙方承擔未結算工程款%的違約金,并同時向乙方承擔同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同第二條第2款規定的,應向甲方承擔合同總額%的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發生爭議的,由雙方協商解決,協商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
六、本協議未盡事宜,雙方可以簽訂補充協議。
七、本協議一式2份,甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力。
八、本協議自甲乙雙方簽字之日起發生法律效力。
甲方:乙方:
時間:時間:
工程施工合同 篇8
建設方: (以下簡稱甲方)電話:
施工方: (以下簡稱乙方)電話:
甲、乙雙方在平等自愿的'基礎上,共同協商,就房屋屋頂彩鋼瓦工程施工達成以下協議:
1、甲方將屋頂建設工程一次性包工包料承包給乙方,價格為:瓦130元/平方,水槽55元/米,墻板100元/平方。
2、乙方所用的施工材料,質量必須符合要求:彩鋼瓦(規格:4.0,泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。
3、乙方施工內容:鋼架、彩鋼瓦、隔板、水槽、雨落管的運送和安裝,(其中落雨管由甲方買材料,由乙方進行安裝,不另計價格)。
4、乙方施工過程中,甲方將場地等協調好,并提供電等必要的條件;乙方人員施工過程中的任何安全問題由乙方承擔,與甲方無關。
5、付款方式:工程結束一次付清。
6、若工程款全部付清后,未來十年內此工程出現漏雨等非人為問題,甲方有權叫乙方免費維修。
此協議一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 篇9
發包方:______________ (簡稱甲方)
承包方:______________ (簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法、行政規范,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲、乙雙方就本施工事項協商一致,自愿簽訂本合同
一、 工程概況:
以工程實際驗收為準。
二、 工程工期:自簽訂合同后_______個太陽日。
三、 工程價額:按_______米寬,每公里_______元的中標價為工程結算價(不再另計其他各項費用,也不再追加任何工程造價),若條件允許的路,可做_______米寬硬化,其工程造價按_______米寬的基價按_______米寬作追加工程造價。
四、 承包方式:屬全承包,包括工程后續的稅率、駿工資料等等。
五、 工程質量及施工要求:
1、 乙方必須做安全生產、文明施工、確保工程質量合格,并由上級領導及主管單位和村兩委組織驗收,該工程施工方案作為合同的附件,乙方應遵守建筑法規和各項政策、工程質量保險責任與義務按國務院_______年_______月_______日頒發的`《建筑工程質量管理條件》等有關法律法規執行。
2、 工程嚴格按照_______市交通設計有限公司_______分公司設計的_______村級公路硬化設計標準進行施工作業。部分未設計到的要因地制宜,甲乙協商解決,進行施工。硬化路面原則要求寬_______米(路基不足_______米時修足_______米,轉盤適當放寬,工程價款不變),厚度_______厘米,每_______米一條收縮縫,在合適位置建錯車道,路面應采取橫向拉直,或機具壓槽等抗滑措施,摩擦力應符合施工規范要求。路面平順無積水;應群眾要求路面不做路沿,路面一次性成型,路邊不能凹凸。
3、 工程檔案資料和試驗資料送村委會一份備查。
六、 違約責任與處罰
1、 質量不合格、除返工外,因延誤的工期、每天按_______元償付。
2、 合同工期,延遲的時間,每天按_______元償付。
3、 按時完成工期,不懲不獎。
4、 提前完成工期,一次性獎勵_______元。
七、 付款方式
1、 自籌資金:可根據工程進度分_______期拔付。
2、 邀標保證金:待工程完工后,扣除違約金后,全額返還。
3、 上級資金:經驗收合格后,待上級拔款到位后,只能拔付工程款的_______%,暫扣_______%作為工程質保金,質保期為_______年,從驗收后計時,質保金在保質期滿后_______個月付清。
八、 安全責任:在施工期間,因工程施工引起的人身安全、行車安全、群眾糾紛、經濟補償等一切責任,由乙方負責,甲方概不負任何責任。
九、 未盡事宜,甲、乙雙方協商決定。
十、 本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,臨江政府存檔一份。
十一、 本合同自雙方簽字之日起,即刻生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 篇10
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的' ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇11
發包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
承包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
風險提示:
發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、備注:
二、工程承包范圍承包范圍:
三、合同工期風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 本工程在預付款到位,且鋼結構工程具備施工條件,開工日期________年____月____日,竣工日期為________年____月____日,合同工期總天數_____天。風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、質量標準工程質量標準:依據_____有關驗收規范合格。
五、合同價款工程總造價:大寫:__________元(人民幣):_______________元(人民幣)
六、合同價款支付
1、合同簽訂____日內,甲方應付工程總造價的_____%給乙方;
2、鋼架安裝完成____日內,甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款;
3、工程施工完畢驗收合格,____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
七、發包人工作
1、委派_____為工地代表,聯系方式:_____
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內,并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關系,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
八、承包人工作
1、委派_____為工地代表,聯系方式;_____
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設計進行變更,應提前七天以書面形式向乙方發變更通知,因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔,延誤的工期應相應順延。
2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更,乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用,須經甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內,提出變更工程價款的報告,經甲方確認后調整合同價款,與工程款同期支付。
十、竣工驗收工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后____日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的`,保修期自轉移占有之日起算。
十一、維修責任承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,并對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十二、違約責任
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3的違約金。
3、發生合同糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十三、爭議的解決
1、本合同履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。
2、協商不成時,雙方一致同意應向甲方所在地人民法院起訴。
十四、其他
1、發包人、承包人履行合同全部義務后,發包人向承包人簽發履約證書,本合同即告終止。
2、合同的權利義務終止后,發包人、承包人應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
3、本合同正本____份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據有關法律、行政法規規定,結合工程實際,經協商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發包人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 編碼: ________年____月____日
承包人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 編碼: ________年____月____日
【工程施工合同】相關文章:
工程施工合同06-28
小型工程施工合同03-28
項目工程施工合同04-06
裝飾工程施工合同04-01
房屋工程施工合同03-14
景觀工程施工合同03-21
工程施工標準合同03-11
工程施工補充合同03-25
裝修工程施工合同03-26
標準工程施工合同04-19