【推薦】工程施工合同
現今社會公眾的法律意識不斷增強,很多場合都離不了合同,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編收集整理的工程施工合同,希望能夠幫助到大家。
工程施工合同1
甲方:
乙方:
根據《民法典》及其他相關法律的規定,甲乙雙方本著友好協商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協議,甲乙雙方均應按照本協議項下的規定嚴格執行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱:____省____市馬浦鎮1高架橋樁基工程
2、工程基本情況:樁基總量1500根,孔深35至60,工程單價280元。
二、雙方權利義務
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平,并應當提供施工工人住房,本施工工程水、電費由甲方負責。
2、合同簽訂后,乙方應該盡快組織機械設備進場施工,如因乙方的原因而遲遲不能進場施工,甲方有權追究乙方的違約責任。
3、甲方應該在乙方機械設備進場后____日內提供好本合同第二條第1款所規定的內容,超過____日的,甲方應向乙方承擔違約責任。
4、甲方應該為乙方的施工提供良好條件,包括工作面、征地等,保證乙方按照正常的工期進行施工,如因甲方原因導致乙方暫停或者不能施工等影響工程施工進度的情形,甲方應向乙方承擔違約責任,造成損失的,還應該承擔賠償責任。
5、乙方保證按照相關的質量標準進行施工,保證工程的施工質量,如甲方認為乙方的工程施工質量不合格,其應該向乙方提供標準的工程質量報告,否則即視為工程施工質量合格。
6、如工程出現施工質量問題,乙方有義務組織修復,修復費用由甲方承擔。
7、合同簽訂后,如因工程施工難度增加、質量標準提高等原因造成乙方施工成本增加的`,增加部分的費用由甲方承擔。
三、工程結算及付款方式
1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程總量80%的工程款,結算依據為上月工程總量和本合同第一條第2款規定的工程單價,否則甲方應該向乙方承擔違約責任。
2、本工程全部竣工完成后3個月內,甲方應向乙方支付余下的工程款,否則甲方應向乙方承擔違約責任。
四、違約責任
1、甲方違反本合同
第二條第1款、第3款、第4款的規定,應該向乙方承擔本合同項下工程款%的違約金,如甲方繼續違約,致使乙方無法施工的,甲方在向乙方承擔違約責任后,乙方有權單方解除合同。
2、甲方違反本合同第三條第1款的,應向乙方承擔該月施工工程款%的違約金,累計數月未結算的,總違約金由各月違約金相加計算,超過3個月未按照要求結算工程款的,乙方有權單方解除合同并追究甲方的法律責任。
3、甲方違反本合同第三條第2款的規定,應向乙方承擔未結算工程款%的違約金,并同時向乙方承擔同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同第二條第2款規定的,應向甲方承擔合同總額%的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發生爭議的,由雙方協商解決,協商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
六、本協議未盡事宜,雙方可以簽訂補充協議。
七、本協議一式2份,甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力。
八、本協議自甲乙雙方簽字之日起發生法律效力。
甲方:乙方:
時間:時間:
工程施工合同2
業主(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠信的
基礎上,經友好協商,就甲方委托乙方進行施工工程達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、預定開工日期:___年___月___日
第二條:施工范圍
1、施工范圍:
回填種植土按現場實際發生工程量結算,由雙方代表簽證認可,但單價不允
許超過甲方認可的預算單價的限額。
第三條:施工方式
1、本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。
第四條:工期
1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工并通過合同約定的全部驗收之日止,預計天(包括法定假日),不計乙方
通知甲方驗收后等待甲方驗收的時間。
2、如遇下列情況,乙方須在發生簽證事由2日內書面通知甲方,并經甲乙
雙方代表簽證,工期相應順延,否則視為乙方放棄簽證的權利,工程不予順延。
(1)因甲方原因影響工程施工進度,如未按時交出場地,接通水電、甲方變更設計等。
(2)不可抗力因素。
第五條:工程質量及驗收標準
1、工程質量必須達到合格(驗收標準按業主設計要求及行業規范執行),因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提
請驗收的,本工程不能評定為合格。
2、乙方提供的苗木必須事先控制質量,苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇,苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植
規范。
3、苗木成活率達到100%。
4、工程完工后,乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量,質量合格,即由甲方簽收。
第六條:工程價款及結算、付款方式
1、工程預算總價款為人民幣元(大寫元)。
2、結算方式:
(1)甲方應在預定開工日期前個工作日內,向乙方預付工程預算總價款的30%;
(2)甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告后個工作日內向乙方支付工程預算總價款的30%;
(3)甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續后的個工作日內,甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。
(4)工程結算總款額的10%作為工程質量保證金及保養金,甲方應在保養期期滿后個工作日內會同乙方現場復
檢并辦理保養終結手續,甲方按合同約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金后向乙方結清。
(5)以上付款的方式均以支付。
第七條:保養期
1、苗木保養期為個月,從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。
2、保養期內,凡因乙方施工造成的'質量問題,乙方接甲方通知之日起日內,應無條件予以保養,苗木不成活的應及
時更換。否則,甲方有權另派施工隊伍施工、保養,一切費用在保養金內扣除,超過保養金的部分,甲方有權
向乙方追償。
第八條:雙方義務
1、甲方義務
(1)委派現場代表負責對工程建設進行全面管理。
(2)向乙方提供施工場地,保證運輸道路暢通,同時提供施工用水、用電(水電費由方承擔)。
(3)提供本項目施工圖紙,負責組織圖紙會審和設計交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料后,應在兩周內通知乙方核對工程價款并于
竣工驗收后的兩個月內完成結算。
2、乙方義務
(1)委派現場代表負責對施工其間的全面管理。
(2)根據甲方確認的施工圖紙,按照本合同約定完成承包范圍內的施工工作。
(3)按相關安全法規進行安全施工,遵守甲方施工現場管理的有關規定,承擔在施工過程中的放火、防盜、防
止事故發生等安全責任。若出現安全問題,責任由乙方自行承擔。
(4)工程交付甲方前,應負責已完工工程的保護工作,在此期間發生損壞的,由乙方自費予以修復并按合同約
定交付甲方,由此造成工期延誤,按違約責任中的逾期完工條款處理。
(5)乙方應確保工程質量達到驗收標準。
(6)乙方應在工程竣工驗收后兩周內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料,并在收到甲方發出的核對
工程價款通知之日起內與甲方核對工程價款,與竣工驗收后的兩個月內完成結算。
第九條:違約責任
1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的,竣工日期應予以順延。
2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的,由甲方承擔工程保管及風險責任。
3、甲方逾期付款的,導致施工無法進行,乙方可停止施工。
4、工程質量達不到約定標準,由乙方承擔相應的責任。
5、乙方在施工過程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因連續停工兩個工作日以上的,甲
方解除合同,造成甲方工期延誤或其他損失的,乙方應予賠償。
6、乙方應向甲方支付的違約金,甲方在應付未付款中扣除,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追
償。
第十條:轉讓條款
未經合同雙方共同書面同意,任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合同項下的權利和義務。
第十一條:合同終止
1、因解除而終止
(1)由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲
方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為,則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達
乙方時生效,乙方應按本合同約定承擔違約責任,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。
(2)由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方認為本
合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為,則乙方有權向甲方發出
解除本合同的書面通知,該通知自送達甲方時生效,甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項,并按本合
同約定承擔違約責任。
(3)合同一方依本合同約定行使解除權的,合同自解除通知送達之日起終止。
(4)合同終止后,不妨礙一方向違約方追究違約責任。
2、有下列情形之一的,合同權利義務終止:
(1)本合同按約定履行完畢;
(2)本合同經各方協商一致而終止;
(3)本合同因一方出現本條第1款的違約情況(包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為),另一方發出解除
合同的通知;
(4)法律法規規定終止的其他情形。
第十二條:適用法律條款
本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。
第十三條:爭議的解決
凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決;如果協商不能既解決,任
何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
第十四條:其他
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商,另簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
3、合同及其補充協議經雙方簽字、蓋章之日起生效,并在保養期界滿,接清余款之日起自行終止。
4、本合同一式份,甲、乙雙方各執份,每份均具同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
(或授權簽約人):(或授權簽約人):
日期:日期:
投訴監督電話:投訴監督電話:
工程施工合同3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規的規定,本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:伊____市安興XX排水渠工程。
2、工程地點:安興XX。
二、工程工期及施工標準、要求
1、合同工期:本工程于________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工程期共計20天。
2、施工標準:
(1)井口至聯合建筑段水渠為暗渠,水渠凈高90c,凈寬90c,混凝土澆筑厚度為10c,混凝土比例4:2:5,鋪設6鋼筋,水渠上面加蓋板。
(2)炸藥庫至礦門崗段水渠為明渠,水渠凈高為80c,下口凈寬80c,上口凈寬130c,混凝土澆筑厚度為10c,混凝土比例4:2:5,鋪設6鋼筋。
3、施工要求:乙方必須嚴格按照本工程設計圖紙等相關要求和現行的國家、地方頒發的質量驗收規范、標準和規定要求,組織施工,確保工程總體堅實、牢固,砌體砂漿配合比準確,砌縫內砂漿均勻,勾縫密實,水渠伸縮縫為5,水泥砂漿抹面,保證抹面的厚度,砌體內側及溝底表面平整光滑、直順,排水順暢,不得有裂縫、脫落、空鼓現象,整體外觀達到直線段順直、曲線段圓滑,無折點、起伏。
三、工程價款及支付
1、工程單價 大寫:叁佰捌拾園整平方米,小寫:380平方米。
2、本工程造價以實際工程量為準,按工程單價據實結算。
3、付款方式:合同簽訂后,施工初期甲方預付部分工程款,工程竣工并驗收合格后付至總價款的98%,預留2%的質量保證金,保修期滿后未出現質量問題,如數退還質量保證金,價款支付為現金支付。
四、甲乙雙方權利和義務
1、甲方:
(1)負責對乙方施工質量抽檢和監督,對不合格的材料責成乙方調換,對不符合施工要求和標準的施工段有權要求乙方拆除并重新施工建設,所產生的費用由乙方自行承擔。
(2)負責施工地點的社會協調,保持有一個安全的施工環境。
(3)負責竣工驗收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后7天內組織驗收。
2、乙方:
(1)根據設計圖紙和施工標準、要求,做好施工工作。
(2)必須嚴格按照本工程的設計圖紙和施工標準、要求進行施工,嚴格實行自檢制度,做到完成一項,合格一項,按合同規定的`時間盡量提前完成施工任務。
(3)自行采購本工程所需材料,采購的材料必需符合設計、施工標準、要求。
(4)清整出的土方應合理堆放,不得隨意亂放,更不得向溝內堆土,待工程結束后,負責將清整出未使用的土方清理到指定地點。
(5)在施工期間,必須抓好安全生產工作,施工中發生的一切安全事故自行承擔全部責任。
(6)驗收前未經甲方允許,設備不得撤離場地,否則視為違約。
(7)在工程驗收合格后將工程決算書編制完畢,并遞交甲方進行審核,確認后形成正式的工程決算書作為價款結算的依據,并提供相應數額的正式發票。
五、工程驗收
1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經驗收,甲方若需啟用,須與乙方協商,經同意方可使用。若未經乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
六、驗收標準
本工程以設計圖紙為依據,按照施工標準和施工要求進行驗收,驗收合格后,進入保修期。
七、保修期限
自驗收合格之日起,乙方對施工建設的工程項目,負有保修責任,保修期________年。本工程在交付使用過程中,如發生砌體裂縫或倒塌、抹面脫落、空鼓現象等工程質量問題,由乙方負責維修,維修費用由乙方承擔。
八、其他事宜
在合同履行過程中,雙方可以根據實際情況,對合同未盡事宜協商解決。
九、合同的效力
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同4
建設單位:___________________
工程地點:___________________
承包單位:___________________
發包方:_________________(以下簡稱甲方)
承包方:_________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________
2、工程地點:__________________
3、工程內容及范圍:__________________
二、承包形式:__________________
三、工程造價及合同款支付:__________________
1、工程總造價:__________________
2、第一次付款:工程竣工并驗收合格后,支付工程總造價的95%;
第二次付款:總工程款的5%作為質保金,一年后結清。
甲方支付上述款項時,乙方應當事先向甲方出具等額合法的專業發票,否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。
四、工程期限:本工程工期為_____天(日歷天),自_____年____月____日至_____年____月____日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)
五、工程質量標準
1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求協議書約定的質量標準,質量標準的.評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求,竣工驗收備案合格。
六、違約責任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應按工程總造價的____‰支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應按合同應付工程款的____‰支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患,影響甲方正常使用的,除應一次性支付工程總額____‰的違約金,并及時采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應按工程總造價的____‰支付違約金。
七、工程安全要求
1、乙方負責工程現場的安全文明施工,應負責統一管理本工程的施工作業安全及消防等工作。甲方有權按有關法律、法規的有關規定,檢查、監督施工安全工作的實施,乙方應認真執行甲方有關安全管理工作的指示。
2、乙方應為其執行本合同所雇用的全部人員承擔工傷事故責任。
3、甲方應為其現場機構雇用的全部人員承擔工傷事故責任。
八、雙方權利義務
(一)甲方:
1、解決材料物資的堆放和臨時設施場地。
2、在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式支付工程款。
(二)乙方:
1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度,保護甲方設施,乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閑逛,服從甲方進出門管理。
2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。
3、按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
4、把好質量關,確保工程質量達到驗收標準并根據有關規定組織工程驗收工作。
5、組織落實施工管理人員和材料設備進場。
6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響,不能按原計劃正常施工,乙方應及時向甲方通報,由此而發生的費用增減或損失,雙方協商解決。
7、安全文明施工。
九、工程驗收
1、工程竣工后,乙方向甲方匯報工程竣工情況,甲方在接到乙方驗收申請報告后應在____個工作日內組織有關部門與乙方共同驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。并于驗收合格后____日內按照合同支付工程款。
2、工程竣工驗收合格后____年內,承包方負責該工程的質保工作。
十、附則
1、未盡事宜雙方協商解決,無法協商達成一致的,由甲方所在地人民法院解決。
2、本合同一式肆份,雙方各執兩份,經雙方簽字、蓋章、即開始生效,至工程款結清后自動失效。
甲方:___________乙方:___________
代表人:_________代表人:_________
電話:___________電話:___________
簽約日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日
工程施工合同5
甲方:______________________________________
乙方(施工責任方):________________________
甲方承建之________________,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容,具體為:站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任:
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的`安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金:質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收________年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方
應在收到甲方書面通知________日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:________________乙方(施工責任方):______
代表:________________代表:____________________
經辦人:______________施工責任人:______________
________年____月____日________年______月______
工程施工合同6
甲方:
乙方:
甲乙雙方為_____________(地點名稱)弱電工程施工合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:_________________(地點名稱)弱電綜合布線系統
2、工程地址:_________________
3、工程概況:_________________金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝;機房光纜布線信息點布線及安裝;協助安裝防雷、消防系統產品。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責協調處理工地現場有關問題,保證現場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規定的時間施工、完工,在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:
1)完成_____________(地點名稱)弱電綜合布線系統(工程量為:_________________約400米金屬橋架安裝;約_____________米的管路鋪設;約_____________個信息點布線安裝;約_____________個機房信息點布線安裝;約_____________條室內光纜布線;及協助安裝防雷系統產品、消防系統產品)
2)提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統一著裝(工作服)在現場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現場,并存放在安全的'倉庫。
三、工程進度安排
1、在甲乙雙方協商下,計劃在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件,甲乙雙方另行協商。
四、工程驗收時間
工程完工后一月內,甲方應組織驗收。無正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額
本合同預算總金額為:_________________(人民幣)_____________元整。
六、結算方式
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_____________%的預付款。工程驗收合格后一周內付_____________%;余款_____________%一年內付清。
乙方向甲方開據《_____________省_____________市建筑安裝專用發票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤,則工期順延,責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方,并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任
甲方不按本合同第六條的規定支付工程款,應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝,合同金額不予支付處理;乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商未成,交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執行過程中,簽訂的補充協議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
法定代表或其委托人:_________________
法定代表或其委托人:_________________
地址:_________________
地址:_________________
開戶行:_________________
開戶行:_________________
帳號:_________________
帳號:_________________
簽約時間:_________________年______月______日
簽約地點:_________________
工程施工合同7
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,經甲、乙雙方協商特定立本合同。
一、工程概況:_______工程名稱:_______工程地點:_______工程規模:_______工程結構:_______
二、承包方式:包工
三、承包范圍:
1)外腳手架搭拆:含架空層及主體結構支模、鋼筋綁扎需要的外架搭設、滿足每層砼澆搗、模板加固需要的圍護腳手架(外圍超出作業面
1.5米),滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設及拆除。
2)架空層及主體結構層面外腳手架搭設、拆除,含所有安全圍網、兜網掛設、及時清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預埋、懸挑工字鋼上的硬鋪(木板、竹跳板)拆除。
3)鋼筋施工棚、現場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機、發電機房、塔吊平臺等臨時及永久性設施的搭設及拆除。
4)坑基一次或多次(應施工現場需要)圍護、上下深基坑用的.踏步,首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護搭拆及樓梯間、電梯井、風井、陽臺等所有臨邊防護的搭設及拆除。
5)卸料平臺按施工需要及時搭設、轉移及定位加固的鐵環、鋼繩的預埋、拆除。
6)電梯井、風井每三層一道硬質防護的鋪設,電梯門口防墜鐵門的掛設(鐵門由項目部提供)并及時檢查清理。
7)施工現場鋼管、扣件材料及時清理,按指定地點堆放整齊,服從現場調配,所有外立面的鋼管必須預先做好油漆,剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程項目部決定)
四、質量要求:乙方必須嚴格按規范施工、精心排料,最大限度保證安全、牢固、美觀,積極配合各級職能部門的檢查、驗收,安全維護網必須及時懸掛,并定期整理,腳手架搭設一角四立,一跳三橫,每跳錯頭連接不大于40公分,立桿間距不大于
1.5米,每跳
1.8米,外排中間排欄腰,內排和墻的距離不大于30公分,不小于25公分。腳手架搭設、工字鋼加固鐵環的預埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預埋、腳手架搭拆等工作事先應提供切實可行的施工方案,并與項目管理人員協商通過后方可施工,施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監督,發現問題及時整改,如因腳手架搭設質量問題而影響施工進度,每延遲一天工期處罰乙方1000元,如因此引起的安全事故一切損失由乙方負責。
五、工期要求:乙方必須服從甲方管理,嚴格按甲方與工程部安排的形象進度施工,結合現場實際情況及工期節奏,積極提供材料計劃,精心安排施工,如達不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班組長必須常駐工地,如有事離開必須與項目部現場負責人協商并派專人負責。
2)乙方現場施工人員必須戴XX帽,未戴XX帽按100元人次處罰(從乙方結算款中扣除),施工人員高空作業時系好安全帶(安全帶由乙方提供)
3)嚴禁酒后作業,嚴禁高空拋物,發現一次,扣除乙方200元工程款,如違章操作發生一切安全事故由乙方負全責,如發生意外安全事故,在3萬元以內由乙方負責。
4)乙方必須服從管理,抓好現場文明施工,做到工完場清,場地材料堆放有序,樓面及時清理干凈,廢品材料及時清堆安放在指定地點,合理利用原材料不得隨意浪費,施工現場材料必須交清、歸庫。如不交清歸庫按扣件
5.00元套,鋼管15元米處罰;架子上的材料層層上翻,不往上翻,而將材料放在外架上的按扣件
5.00元套,鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現場不達標而引起上級主管部門的罰款,一切損失由乙方負擔。
5)如乙方不能按時完成現場清理工作,甲方有權另行安排人員清理,并扣除乙方雙倍費用。
6)乙方必須對所有施工人員進行技術交底和崗前培訓并每月向施工人員進行安全文明施工教育,確保安全萬無一失。
七、承包價格:主體結構,腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結算。
八、付款方式:按形象進度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進度款。
九、本合同一式兩份,雙方簽字生效,工程完工、工程款支付完畢后自動失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):________
_________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同8
發包方:(簡稱甲方)天下石倉(天津)有限公司承包方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商
第一條工程概況
1、1工程名稱:天下石倉1#地二期高低壓配電工程
1、2工程地點:天津市武清區汊沽港鎮中華自行車王國產業園內
1、3工程內容:按工程設計圖紙內容(配電室土建除外)的1___1000KVA配套高低壓供配電設施(接地,設備槽鋼,照明系
1、4承包范圍:見招標文件及工程設計圖(不含計量,負控甲方提供)
1、5承包方式:本工程實行包合同總價、包工包料、包工期、包材料、
1、6合同價款:本工程造價:1400000、00元(含稅價)
1、7合同價包括:材料費、人工費、機械費、各種措施費、臨時設施費、二次倒運費、不可預計費、材料采購運輸保管費、長短途及垂直運輸費、雨季施工費、材料損耗、各種材料復試檢驗費、安全防護及文明施工費、各種措施費(包括專業措施費:各種支架費、腳手架費、二次搬運費、夜間施工增加費、已完工程保護費等)、現場經費、勞保統籌費、定額測定費、建設工程安全防護費、甲方分包項目配合費、各種規費、風險金、保險金、計劃利
第二條:、技術規范及標準
本技術規范書規定的開關柜及其部件和設備應符合中華人民共和國國家標準和電力行業有關標準和規定。
IEC—298—1981《交流金屬封閉開關設備和控制設備標準》;
DL404—91《戶內交流高壓開關柜和電氣元件凝露及移實驗技術條件》。
IEC60298《交流金屬封閉開關設備和控制設備》
GB3906—20__《3—35KV交流金屬封閉開關設備》
GB11022—89《高壓開關設備通用技術條件》
GB1984—89《交流高壓斷路器》;GB1208—87《電流互感器》
GB311《高壓試驗技術》; SD/T318—89《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》
400V低壓開關柜技術規范
1、標準及規范
產品制造應符合以下標準:
國家標準GB7251《低壓成套開關設備》
國際標準IEC439《低壓成套開關設備及控制設備》
國際標準IEC290的有關要求。
主要設備清單
見圖紙:1)略
2)產品型號按圖紙執行,品牌及生產廠家甲方指定3家從中選用。
第三條:工程期限
2、1全部工程開工日期:本工程定于20__年___月___日開工。
2、2設備進場安裝日期20__年___月___日。
2、3全部工程竣工日期:本工程定于20__年___月___日竣工。
2、4全部工程總日歷天數/天。
第二條工期延誤與工期獎罰
3、1延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期
3、2暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時間內未予答復,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
3、3工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。
3、3、1設計變更。
3、3、2一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3、3、3施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3、3、4甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3、3、5不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造
第四條甲方工作
4、1辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場干道,保證運輸暢通。
4、2甲方提供施工電源,乙方自行解決施工所需的材料及工具。
4、3將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗。
4、4甲方在開工前15天將工程施工圖1份及有關技術資料提供給乙方。
4、5組織設計院、乙方進行圖紙回身,并向乙方進行設計交底。
4、6協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求。
第五條乙方工作
5、1按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告,并提供施工用電、用水計劃。
5、2乙方應在20__年6月10日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在3日內批準或提出修改意見,逾期即可認為已經批準。
5、3乙方必須按批準的進度計劃組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。
5、4已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生
5、5按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
5、6嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建筑物無污染,現場無建筑垃圾。
5、7乙方免費協助甲方辦理送用電相關手續。
第六條價款支付與調整
6、1、設備到場三天內付總工程款20%。供電后一周付至總工程款95%(付95%工程進度款時承包人必須先提供工程款全額發票。)
6、2、施工單位必須提供當地地稅局認可的正式發票,具體分以下幾種情況:
6、2、1天津地區以外登記注冊的企業必須提供天津市外管站開出的建筑安裝發票。
6、2、2天津地區已登記注冊的企業在合同簽訂后必須憑合同先到當地武清區汊沽港鎮地稅局進行登記備案,然后提供企業自開的武清區汊沽港鎮地稅局代開的建筑安裝發票。)
第七條材料設備供應
7、1乙方采購的材料設備應符合設計和規范要求,并附有合格證及材質證書。
7、2根據工程需要,經甲方批準,乙方可使用代用材料。
第八條質量與驗收
8、1乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進
8、2隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位、乙方自檢合格后在隱蔽工程前24小時通知甲方驗收,驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。
8、3工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8、4乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見,可見竣工驗收。
8、5已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如提前使用,即視為竣工驗收。
8、6乙方在驗收后6天內向甲方提供完整的.竣工資料和竣工圖3套。
第九條設計變更
9、1施工中如需變更,須由甲方取得以下批準:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批準,送原設計單位審查后,取得相應圖紙和說明。
9、2乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。
9、3由于設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協議方式予以明確。
第十條竣工結算
10、1甲方在收到乙方的竣工結算報告及完整的結算資料后一個月內予以核實,給予確認或提出修改意見。結算時因甲方提出的工程量發生增減的,減少的部分如實扣除;
10、2合同外工程量變更計算:
10、2、1增加或減少的工程量以現場實際丈量計算,丈量需經甲方及監理的確認。
10、2、2若合同內有相對應子目,則單價=投標單價×合同總價/投標總價; 10、2、3若沒有相對應子目,雙方協商價格。
10、3經甲方審核簽字和經乙方簽署同意的結算為最終結算。
第十一條工程保修
11、1保修金。甲方從應付乙方工程款內,按合同工程價款的10%預留工程保修費用。待保修期過后,退還乙方本金。
11、2保修項目及保修期限。
11、3保修期間,因施工質量問題,經甲方提出要求,乙方應在接到修理通知后壹天內派人修理。否則,甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條爭議,仲裁
12、1甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列2種方式解決:
①向天津市仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條甲、乙方駐工地代表
13、1甲方駐工地代表姓名:焦發國
第十四條合同附件
14、1在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協議書。
14、2招標文件
第十五條合同份數及有效期
15、1本合同一式3份。甲方2份,乙方1份。
15、2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
15、3本合同附件與本合同具有同等法律效力
發包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________
單位地址:____________單位地址:____________
法定代表人(蓋章)_________法定代表人_________(蓋章)委托代理人(蓋章)_________委托代理人_________(蓋章)電話:_______________電話:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
賬號:_______________賬號:_______________
工程施工合同9
甲方:________公司
乙方:________公司
根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工合作事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:300足球場環形塑膠跑道面層(格林斯博牌13厚全塑型自結紋塑膠面層),籃球場(4塊)、排球場(2塊)塑膠面層(長河牌4厚型硅塑膠面層)。
二、勞務作業人員本工程自________年____月____日開工直至________年____月____日乙方根據工作需要向甲方提供的作業人員應滿足甲方的進度要求,要求年滿18周歲,身體健康,具備本工程施工作業的相應技術能力。
三、承包方式及范圍
3.1、承包方式:
3.2、工程承包范圍及工作詳細內容:
3.2.1、甲乙雙方合同簽訂后,乙方根據工程實際情況編制《塑膠地坪專項施工方案》報送甲方,由甲方上報監理單位審批;
3.2.2、乙方根據項目實際情況組織專業施工管理人員及勞務人員隊伍,報甲方存檔。
3.2.3、乙方根據項目工程量及時進行施工機械、材料的組織和計劃,必須達到一次性滿足工程需要。
3.2.4、進場施工前將乙方公司資質等單位相關資料復印件加蓋公司行政章報送甲方進行資質報審(一式四份)。
3.2.5、乙方材料進場后及時將原材料的出廠質量證明文件原件(材料合格證、出廠檢驗報告等一式四份)報送至甲方資料員,并請甲方、監理單位進行現場見證取樣,將材料樣品送至相關檢測機構進行化學成分的檢測,檢測評定標準按照《上海團體標準》執行,經檢測合格后,由甲方向監理單位進行材料報驗,監理單位批準使用后方可用于工程施工。
3.2.6、根據批準的施工方案進行塑膠地面基層進行清潔及相應處理,封底找平層施工前進行基層隱蔽驗收,經驗收合格后方可進行封底找平層施工,保證基層清潔、固化完整。
3.2.7、封底找平層施工后必須保證場地平整、無坑洼、不積水,經淋水試驗后,查找積水位置,進行積水修補合格后方可進行下道工序的施工。
3.2.8、每道工序的施工必須嚴格按照批準的專項施工方案組織施工,且按照規定需進行隱蔽驗收的'必須提前通知甲方及監理單位進行隱蔽驗收,經隱蔽驗收合格后方可進行下道工序的施工。
3.2.9、乙方負責施工承包范圍及作業面周邊施工現場的安全文明施工,沒工作班必須做到活完料盡場地清,并負責做好成品保護工作,保證不損壞已施工成品或自身成品不被損壞,不污染現場或成品,若有損壞或污染由乙方負責。
3.2.10、乙方負責自身安全,進入施工現場必須正確佩戴安全帽,乙方施工人員在施工現場或施工場地外發生的任何安全事故均由乙方自行負責,甲方不承擔由此造成的任何費用。
四、工程款支付合同簽訂乙方主要材料進場經取樣檢測合格后,甲方支付給乙方合同造價的30%,全部加強層施工完成經驗收合格甲方支付給乙方合同造價的30%,工程完工并取得合格的質量檢測報告后甲方支付給乙方合同造價的20%,工程竣工驗收合格后30天內,乙方上報工程竣工結算報告,經甲方確認后甲方按照結算總價的95%支付乙方工程款,剩余5%作為保修金,保修期為________年,保修金在保修期滿________年后30天內無息退還乙方。
五、工期合同簽訂后,乙方即行組織施工,本工程工期為____日歷天,自________年____月____日起至________年____月____日止。由于甲方或不可抗力因素導致的工期延誤工期順延,因乙方組織不力所致的工期延誤每延期一天,乙方向甲方支付20元/天的工期延誤違約金,并承擔由此導致甲方所承擔的一切經濟損失。
六、質量與驗收若因乙方原因不能一次驗收合格,所產生的一切后果由乙方承擔,若需返工處理的,乙方必須無償返工,直至合格為止,還需向甲方支付工程合同總價1%的質量違約金;施工過程中和工程施工完成后,經監理單位現場見證取樣(原材料和成品),樣品封存后送至業主指定的華工理工大學運動場地合成材料檢測中心進行相關項目的檢測檢測評定標準為《上海團體標準》,工程完工后由建設單位委托相關檢測機構進行塑膠面層的化學成分釋放空氣環境檢測,如上檢測項目如一次性檢測合格,相關費用由甲方承擔,否則由乙方承擔,并承擔由此造成的一切后果。
七、質量保修期限本工程保修期為________年,在此期間因乙方的材料質量或施工所致的質量缺陷或質量問題,乙方需提供無償維修服務;質保期為________年,在保修期外、質保期內發生人為或其他非乙方原因所致的損壞,乙方提供有償服務,具體費用乙方向業主方適當收取材料費和人工費。
八、甲方權利和義務
9.1、提供工程施工所需的施工用水、用電及場內材料運輸通道和材料堆放場地;
9.2、按照合同約定支付乙方工程款;
9.3、甲方對乙方承包范圍內的所有工作具有監督和管理權,甲方有權對違反施工現場安全文明施工管理、質量管理規定的行為具有制止、指正和處罰權。
9.4、負責工作安排,質量規范、安全操作、生產技術等方面的指導、檢查和監督。
9.5、負責工程施工的組織與協調及技術質量安全場容等方面的交底。
9.6、負責組織施工檢查驗收監督承包人的工程進度工程質量安全生產及按圖施工情況。
9.7、負責解決施工中存在或發生的技術問題。
9.8、向乙方負責人進行安全和技術交底,編制工期控制計劃,審查承包人編制的詳細施工作業計劃
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
工程施工合同10
委托方(甲方):
承接方(乙方):
身份證號:
甲、乙雙方經好友洽談和協商,甲方決定委托乙方進行公司后花園排水施工,路面維修及墳地清理。甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂本協議(包括附件和所有補充協議),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程名稱:園區基建工程
2、工程地點:
3、工程內容:后花園廟山、改建洗手臺、小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建
4、承包方式:后花園廟山、改建洗手臺;小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建承包。
5、工程期限:30天
施工日期:____年____月____日;竣工日期:____年____月____日。
第二條:工程價款
第三條:質量要求:保質期1年。
1、按照國家相關法律法規安全施工要求施工。
2、凡由甲方自行采購的材料,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方經確認后,增加的費用應另簽訂補充協議。
4、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
5、施工中乙方應遵守甲方安全規程,并簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
6、乙方施工過程中,不得損壞甲方的'生產設施、設備,如有損壞乙方必須無償進行修復。
7、乙方按照甲方要求完成工程改造,驗收不合格的情況下,不予支付工程款項。
8、乙方按照協議期限按期完工,如超過竣工時間,每日扣除工程款300元。
9、未盡事宜雙方協商解決。
第四條:付款方式
工程項目結束并甲方驗收合格,由乙方提供工程費用的普通增值稅發票后,予以支付全款給乙方。
第五條:工程工期
1、由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
2、在施工中,因工程質量問題,雙方意見不一而造成的停工,工期應作相應順延。
第六條:工程驗收
乙方通知甲方進行竣工驗收后,甲方應在30天內驗收,工程驗收完成后30天時間內保證工程項目中位置不脫落、開裂等(人為原因造成除外)。如驗收不合格,已方應負責無償返工。
第七條:違約責任
協議生效后,在協議履行期間,擅自解除協議方,應按工程總造價的5%作為違約金給對方,因擅自解除協議,使對方造成的實際損失超過違約金的,應照實賠償。如因甲方原因影響乙方施工耽誤工期的應按工程總造價的5%作為違約金給乙方。
第八條:爭議解決
1、本協議履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,若協商、調解解決不一致時,可以按照本協議約定向人民法院提起訴訟。
第九條:協議生效
1、本協議經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、補充協議與本協議具有同等的法律效力。
3、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
4、協議履行完后自動終止。
甲方(業主):乙方:
簽字代表:簽字代表:
簽約日期:________年________月________日
簽約日期:________年________月________日
工程施工合同11
發包人:
承包人::
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿公平和誠信原則,雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協商一致訂立本合同。
一、項目名稱:
二、工程內容:
臺階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補洞、回填土、恢復臺階原裝(相似)、安裝欄桿,垃圾清理外運。
三、工程地點:小區內
四、合同工期:開竣工時間________年月____日至________年____月日。
五、質量標準及材料:質量標準嚴格按照甲方要求及建筑行業相關標準執行。
六、工程款:萬元,大寫:
七、資金來源及結算辦法:本工程資金由乙方先期墊付,工程完工3天內結算支付100%。
八、雙方權利義務:
1、甲方按約定時間及時清理現場維持秩序,為乙方施工創造適合條件。
2、甲方負責因施工所需水、電等設施的供應,提供相應的'圖紙及測量紀錄。
3、甲方應協助對已完成工程的保護工作。
4、乙方負責施工材料及設備的采購供應,負責施工的組織與設計,維護施工秩序,承擔施工安全及保衛工作。
5、乙方應維護甲方的正常工作秩序,采取合理措施保護現場內環境,避免不必要的污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業應征的甲方同意。
九、驗收標準:
1、驗收標準:以甲、乙雙方約定標準或建筑行業相關標準為準。
2、驗收程序:乙方按合同完工后,由甲方對工程質量進行內部驗收核準。驗收合格后甲方出具工程簽證。
十、工程量變更:甲方如有工程量變化,應提前____日報教育主管部門同意后并書面通知乙方,待雙方協商訂立變更協議后執行。
十一、補充內容:本工程因工程量較小,施工比較困難,施工時間受限制,工期短,施工完畢,經甲方驗收合格后,工程款一次撥付。
十二、違約責任:任何一方違約,另一方有權提起訴訟,申請勞動仲裁部門或當地人民法院進行調節。
十三、合同生效:本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
發包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
________年______月____日_______年____月____日
工程施工合同12
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,甲方將__小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間:開工:年__月__日
竣工:年__月__日施工合同補充協議
三、工程內容及造價:
基礎工程及地下室:__元
閣樓:__元
平房車庫:__元
化糞池:__元(包括池外管道項目)
合計人民幣:__(__元)
四、工程質量等級:合格。
五、付款方式:甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人:
乙方負責人:
__年__月__日
工程施工合同13
甲方(以下簡稱甲方):________
乙方(以下簡稱乙方):________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就甲方停車場交通安全設施工程施工事宜協商一致,訂立本合同,以共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點:________。
2、工程內容:停車場交通安全設施工程。
3、承包方式:包工包料。
二、工程造價及工程付款方式
1、本工程預算總造價為:叁佰陸拾萬元整。工程預算總造價包括采購、制作、安裝、稅金等費用。(如工程量增加,另行簽訂補充協議,工程結算時單價不變,以實際工程量為準)
2、本協議簽訂,現場具備施工工作面后,甲方書面通知乙方進場施工,甲方應于施工進場前,支付人民幣陸拾萬元給乙方作為預付款,工程完工驗收合格乙方向甲方開具全額的工程款發票后5天內甲方一次性付清余款給乙方。
三、技術質量要求
1、按設計圖紙進行施工。
2、交通標志制作安裝、交通標線施劃符合中華人民共和國國家標準GB5768—20《道路交通標志和標線》的要求。
四、工期
1、乙方須在收到甲方的工程預付款后10天內進場開始施工,進場后90天內完成所有施工(如因甲方原因造成的不能按時完工,工期順延,順延時間不能超一個月,超過此期限的每逾期一天應支付工程預算總造價款0。2%的違約金給乙方)。
五、甲方責任
1、負責與有關部門溝通好本項目的方案。
2、負責組織工程量現場確認工作。
3、貨物的使用與保管在驗收合格移交甲方后由甲方自行負責,但甲乙雙方應做好相應的移交書面手續。
4、負責按時支付工程款。(如未能按時付款,在寬限期內經催促仍未付款的,乙方有權拆除并回收所提供產品,不予退還預付款,且因此給乙方造成的其它經濟損失由甲方負責賠償。)
六、乙方責任
1、乙方對甲方負責,按時保質保量完成本項目。
2、本協議中,項目施工的安全防范所需的`施工安全設施由乙方自行負責并對整個工程的施工安全負責。
3、乙方應在本協議約定時間內完成所有施工,否則每延期一天應支付甲方已付工程款0.2%的違約金。
4、如工程的施工需要總包方進行配合的,甲方協助乙方進行協調,相關的費用乙方自行承擔。
七、合同爭議的解決方式
1、本合同在履行過程中發生的爭議,由當事雙方協商解決,也可由相關主管部門調解、協商,調解不成的,可以向當地仲裁部門請求仲裁。
八、其它
1、本合同以人民幣計價。
2、本合同一式二份,雙主各執一份,自雙方蓋章及簽約代表簽字之日起生效,合同履約完畢后自動失效。
九、未盡事宜
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2、本合同未盡事宜,甲乙雙方友好協商解決。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
工程施工合同14
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工事宜達成如下協議。
一、工程地點:
二、工程內容:
三、工期要求:
開工時間為:
四、工程款結算及付款方式
1、結算價格:以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米xxx
五、甲方駐工地代表:
六、甲方責任
1、乙方人員、材料進場前,甲方負責提供完善的.施工條件,即水通、電通,其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業技術人員,以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工,應及時要求改正,其損失由乙方負責,并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計,鋼架構造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準:彩鋼板型號
八、質保事宜
本工程主結構架(含彩鋼材)保用xxx
九、違約責任
甲方違約責任
未按照本合同約定按時支付工程款,甲方應向乙方支付應付未付工程款的xxx的違約金。
乙方違約責任:
1、不按合同規定的工期交付使用的,乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。
十一、附則:
1、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同簽定后,甲、乙雙方除單價外如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽定補充協議,作為本合同的補充合同,與主合同具有同等法律效力。
甲方:xxx 乙方代表人:xxx
二Oxx年xx月xx日 二Oxx年xx月xx日
工程施工合同15
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的`某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
【工程施工合同】相關文章:
工程施工合同06-28
小型工程施工合同03-28
項目工程施工合同04-06
裝飾工程施工合同04-01
房屋工程施工合同03-14
景觀工程施工合同03-21
工程施工標準合同03-11
工程施工補充合同03-25
裝修工程施工合同03-26
標準工程施工合同04-19