加工承包合同

時間：2024-10-28 12:18:54 合同我要投稿

個人加工承包合同推薦度：
外加工承包合同協議書推薦度：
相關推薦

加工承包合同

　　隨著時間的推移，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的加工承包合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

加工承包合同

加工承包合同1

　　委托方：____（以下簡稱甲方）

　　承攬方：____（以下簡稱乙方）

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務合同內的總承包范圍。以上設備總工資人民幣____ 整（包括保險費）。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

　　4、本合同內容從_____年____月____日開始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由（包含氣候原因）延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，制作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規范。乙方必須購買人身安全保險（其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理）。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現乙方制作的`質量問題，也有乙方負責（包括車旅費）。

　　7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：年終一次性結清工資（按實際完成量結算）。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家合同法執行。

　　11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日

加工承包合同2

　　廠方：

　　承包方：

　　身份證號碼：

　　為進一步加強企業管理，完善車間各項制度，不斷提高生產工效，保證質量，降低成本，使管理日趨合理化，在按勞取酬，互利互惠原則上，協商確認本合同，合同條款如下：

　　一、承包責任：

　　1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等，同時廠方為乙方提供住宿場所，提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭，吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、0元以上設備配件等。

　　2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。

　　3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規章制度，員工守則，操作規程，安全規則和勞動紀律，要有敬崗愛業的精神，如有違反公司制度，將按規定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。

　　4、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。

　　5、承包期間若承包方工人到位后，試用期一個月，廠方確定正式留用工人，不合格者辭退，正式留用員工提供身份證，工人需要辭職，應提前一個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批后方可辦理辭職手續。未經廠方同意承包方私自辭退工人，未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發承包工料費。

　　6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠(至少合計9人)，加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工，三個以上卸工，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規定給予處罰，生產過程中承包方一定給工人發放必要的勞保用品，如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等，確保安全。

　　二、承包范圍：

　　(一)、大切車間：

　　1、承包方負責公司下達生產單的材料切割，機臺(三臺大切機)的維修、本車間行吊、抽水機的維修、電路(切機電路、電機、電控箱)的維修及零配件更換，配件在0元以下的由承包方負責購買，單個配件超過0元的由承包方從倉庫領取，除大型配件需要廠里調貨外，一般設備維修要在當天內及時完成。

　　2、承包方負責整個大切車間衛生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機臺所使用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發放。

　　3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩的一條龍生產。

　　4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續(如荒料領用)，此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續，在辦理領料過程中，有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷毀或將錯就錯生產，發現者按公司材料價格全額賠款處理。

　　5、由于荒料品質不穩定，承包方切開表皮后，及時砸掉表皮查看水線的分布情況，然后會同主管確定板材切割規格。承包方不得隨意切割。

　　6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝，切割，卸板、刀頭焊接等生產工序，荒料進場后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區域，生產出的毛坯卸完板后在區域內排放好，不可疊高，亂擺亂放。

　　7、承包方生產出的產品需做好標識，特別是石材原編號。

　　8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上，做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上，并做好鋸片生產統計記錄。不能亂扔亂放，做到整齊、不丟失，若發現亂扔亂放，每片罰款50元，若發現丟失每片按進價賠款。

　　9、質量要求：

　　①大切車間生產正常按兩班倒，每班輪看機臺，如遇生產任務不多可全部安排夜班切板，合理避開用電高峰期，以降低工廠生產成本。

　　②承包方按生產單的規格進行合理排料切割，厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm進，卸板后廠方統計確認，厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發貨單驗收統計。

　　③毛板成材率控制：毛板成材率≥90%；小于以上成材率相對應部分不計算工料費并扣相應平方數的工料費用(每平方5元)。

　　④平整度驗收標準：700頭及以內≤0.5mm；800頭以上≤0.8mm，經驗收合格的正常結算，不合格的按C級品處理。

　　⑤厚度驗收標準(15mm～95mm)：按生產單要求，厚度按照±21驗收，在以上標準內且符合平整度要求的為A級品，超出生產單厚度要求±1mm為B級品，超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。

　　⑥B級與C級品中超厚或超薄的，碼放在單獨地方，并做好標記，不給予計算工料費，但不能超出總產量的2%，如果超出，所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發貨后，給予計算工料費。

　　⑦吊破板，弄破板，按材料成本的%計賠。

　　10、承包單價：A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元，41~100mm的每平方6元。B級與C級品待廠方銷售單價由于質量問題降價處理的合理價格結算，不合格的'超出總產量2%的，所超出部分按5元/平方扣除。

　　11、承包工料費發放及結算：以廠方質檢員驗收的日報表進行結算，當月承包工料費在地三個月的5日左右發放。

　　(二)、小切車間：

　　1、承包方負責公司下達生產單材料的切割、板材倒運、架子制作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機臺(紅外線1臺，中切臺2臺，開槽倒角機1臺，單臂吊2臺)的維修及各相關配件，配件價值0元以下由承包方負責，配件價超過0元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。

　　2、承包方負責整個切邊車間衛生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負責廢料頭的清理及可用料頭的碼放。

　　4、承包方生產前要按車間管理的要求嚴格用料，沒有按排的料不能亂用，有出現質量問題應及時上報車間主管，不得私自銷毀或將錯就錯生產，如有發現者按公司材料賠款條例處理。

　　5、承包方生產出的邊板排放好，不可疊高，亂擺亂放。承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。

　　7、質量要求：長寬誤差：±1mm，對角線誤差：±0.5mm。

　　8、承包方按生產單的規格進行合理切割，確保產品質量及出材率，大板成材率≥90%；小板成材率應≥85%，如果出材率不高，需經管理人員許可才能切割，未經許可造成的損失由承包方承擔。廠方按加工單要求打包裝車后進行驗收。

　　9、加工過程中弄破板，按材料成本的%計賠。加工過程中出現不合格品，承包方及時通知廠方，如果通過整修達到質量要求，按照合格品驗收統計，如廠方發貨后，使用單位發現不合格品，廠方不計加工費用，按材料成本的60%計陪。如不合格產品整修后也不能達到質量要求，廠方不計加工費用，如果廠方變換規格銷售，承包方負責加工，如果不能銷售按材料成本的30%計賠。

　　10、承包單價：

　　厚度：15mm~40mm:4.0元，41~60mm:6.0元，80mm:12元，100mm:15元。承包工料費發放及結算：以廠方所下單加工完成裝車后的發貨單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發放(即1月份在3月5日左右發放)

　　三、承包人全面負責生產環節的安全工作，工人上崗前進行必要的安全教育，每天做好安全檢查，要求每周召開安全例會，將安全隱患排除。員工上班時應嚴格按規范進行操作，同時應穿膠鞋，戴安全帽、佩戴防護眼鏡、高空保養設備佩戴好安全帶，同時下方必須有人提醒防護，嚴禁任何人私自動用、改裝電器及防護用品。私接亂拉電線電纜。嚴禁隨意打開配電箱及進入配電室，電器出現故障，必須要求專業電工維護，設備出現較大異常，必須及時通知廠方，廠方派專人檢查維護，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責；在工作范圍內非人為造成的工傷事故，如發生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。

　　四、任務繁忙時，未經公司領導及管理人員許可，不得自動離開崗位，工廠跟據情節每次處以100元以上的罰款，情節嚴重的公司自動離職處理。

　　本合同為期一年，到期后雙方可協商繼續承包合作，廠方原則上應優先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

加工承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　現有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經甲乙雙方在公平、公正友好協商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(_年建設和添量的全部資產，共計人民幣________元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:

　　一、承包內容

　　甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。

　　二、承包期限：

　　承包期為年，自____年____月____日起至 ____年____月____日止。

　　三、承包金額和支付方式

　　1、承包金額：乙方每月應支付給甲方承包款元。

　　2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的`滯納金。

　　四、雙方責任

　　1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的后果由乙方承擔。

　　2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。

　　3、如甲方原有舊設備老化乙方可以更換新設備，費用由乙方承擔。

　　4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

　　5、乙方承包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。

　　6、鋁錠鑄造工廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。

　　7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。

　　8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。

　　五、其它

　　1、如國家政策調整、征用廠地、經合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。

　　2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設備歸乙方所有。

　　3、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。

　　4、合同未盡事宜雙方另行商議。

　　5、同經甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執一份。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　簽訂日期：簽訂日期：

加工承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條：加工成品質量要求：

　　一：甲方提供圖紙和質量要求。

　　二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

　　第二條：甲方提供圖紙共計：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方；甲方應當及時回復，提出修改意見。

　　第三條：加工價款：按核定價格計算共計：_____元。（乙方附明細清單）

　　第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

　　第五條：交貨的時間和地點：_____年_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。由甲方自行提貨。乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第六條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳。

　　第七條：乙方的違約責任

　　一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。

　　二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元（大寫：）期交付部分的價款總額的.百分之一償付違約金。

　　三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50％的違約金。

　　第八條：甲方的違約責任

　　一：甲方如中途變更定作物的.數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。

　　二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50％的違約金。

　　三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

　　四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　第九條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。

　　第十條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

加工承包合同5

　　合同編號：

　　簽訂日期：

　　定作方：(以下簡稱甲方)

　　承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：貨號：

　　顏色：尺碼：

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：

　　2、數量：

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量\質量：

　　提供日期：

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：

　　2、總金額(元)：

　　第七條包裝方式

　　內用，外用包裝，包裝費由__方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產品的交(提)貨期限：。

　　第九條服裝驗收

　　1.驗收期間：

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的.損失。

　　(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

　　(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;

　　甲方(章)：乙方(章)：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

加工承包合同6

　　甲方委托乙方加工，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。

　　2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的`，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、

　　保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：20年月日簽訂日期：20年月日

加工承包合同7

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份證號碼：_________________家庭住址：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》及有關法規的規定，結合本工程具體情況，為明確雙方責任，經協商簽訂本鋼筋加工勞務承包合同。

　　一、工程名稱：_________________

　　二、工程地點：_________________

　　三、承包方

　　做好施工現場的工后落手清，及時清理現場、回收剩余鋼筋，每天打掃宿舍內外環境，保持現場整潔文明和生活區干凈衛生。

　　乙方及所屬成員不得將非本工地人員帶入甲方施工現場或生活區域，如經發現，甲方將按有關規定對乙方進行處罰。如由此發生意外傷害，均由乙方負責。

　　違約責任

　　(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：_________________

　　1、乙方屢次不能如期完成施工任務而影響總體施工進度的，

　　2、乙方未能在甲方規定的時間內完成整改內容，并經一再催促無效的;

　　3、乙方施工質量低劣，造成甲方材料浪費、進度滯后和信譽損害的';

　　4、乙方中途放棄承包或將工程轉包給第三者;

　　5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費，擾亂甲方正常工作秩序的;

　　6、乙方承包人經常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴重不足影響甲方其他工序的。

　　對乙方的違約行為，甲方有權對乙方進行罰款、賠償損失、沒收保證金和中止合同等處罰。

　　(二)由于甲方施工指導錯誤或因設計變更原因，要求乙方對已完工程進行返工重做的;其變更費用在元以外的，由甲方補償乙方因返工而引起的實際損失費用;在上述金額內的變更費用甲方已在乙方的工價中考慮，不再補償。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表人：_________________電話：_________________

　　簽訂日期：_________________

加工承包合同8

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更本

　　合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的.，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

加工承包合同9

　　甲方姓名：

　　住址：

　　電話：

　　乙方姓名：

　　住址：

　　電話：

　　甲方將位于房建設施工工程承包給乙方。甲方與乙方在真實、自愿、平等、互利的基礎上經過充分協商，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料。即甲方負責提供建房所用的全部原材料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的等設備，其他由甲方提供。

　　二、被建房屋計劃四層，建筑面積約為平方米(最終結算以實測為準)，甲方將地梁以上(+0以上)的房屋建筑主體工程的施工全部承包給乙方(其中包括)，主體施工承包單價為每平方米元，水電安裝每平方米元，工程總價款為最終實測面積乘以單價。

　　三、在整個施工過程中，乙方施工人員的伙食和交通由乙方自理，每層樓板現澆時甲方提供當天中午的伙食費元。

　　四、甲方負責提供相應的擬建房屋圖紙，乙方應按圖紙施工，如施工問題有變更必須征得甲方的認可同意，因圖紙為簡圖圖紙中未盡事項，由甲乙雙方協調解決。

　　五、甲方應提供建房所需原材料、場地等條件便利乙方施工(甲方負責將建筑材料運送至施工現場米之內)。

　　六、乙方負責找工人，組織、指揮工人施工，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系。

　　七、乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，甲方不承擔乙方在施工過程中所發生的一切事故賠償責任。

　　八、工程工期為：開工之日起( 月日開工) 個月內完工，按農歷工期計算(因不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外)。

　　九、結算方式：開工后，每建好一層，支付該層工程款的` %給乙方；房屋工程全部完工，經甲方驗收合格再付余款的 %，當年底付清剩余工程款。

　　十、施工要求：

　　1、層高：第一層米，第二至四層米；

　　2、所有門窗洞尺寸以甲方在具體施工前的要求為準；

　　3、外墻及內墻承重為墻(如陽臺等個別地方更改以甲方要求為準)，其他以施工時甲方具體要求為準；

　　4、廁所(衛生間)為下沉式設計施工；

　　5、地板現澆厚度為公分，所有水泥沙漿、混凝土材料比例和強度必須符合國家相關標準；梁和挑澆注凝固后不應有蜂窩、麻面等，更不能出現鋼筋外漏現象；

　　6、地面整體水平，立面整體垂直，房屋直角的地方不能縱角，最頂樓墻與一層墻偏差不大于毫米。

　　7、乙方在使用原材料時要盡量節約，物盡其用，避免浪費，損耗不超過一般同類工程標準。

　　8、水電安裝應該根據水龍頭及開關插座位置盡可能節省材料，乙方更改安裝位置時須征得甲方同意。

　　十一、乙方應按照甲方的要求保證工程施工質量。房屋完工后，由甲方按施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。

　　十二、違約責任:

　　1、如果一方擅自不履約，應向對方支付工程總價款%的違約金，因違約給對方造成損失的，還應負相應的損失賠償責任。

　　2、乙方應按約定工期完工，如因乙方原因造成工期拖延的，拖延15天以上，每天每平方米減少工錢元。

　　3、甲方應按約定期支付乙方工程款，每延長五天，按當期應付款的%付給乙方滯納金。

　　十三、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字之日起生效。

　　十四、如甲乙雙方因施工過程中的實際情況變化致使施工發生改變，可以就改變的部分本著平等、自愿、互利的原則再行商議，但甲乙任何一方不能擅自做出實質性變更。

　　十五、因甲方工作原因，指定代理人為：，代理人有權就施工提出意見和建議，代表甲方與乙方協商溝通。

　　十六、本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。

　　十七、其他未盡事宜雙方再行協商約定，簽訂補充協議。

　　甲方簽字(簽章)：

　　乙方簽字(簽章)：

　　見證人簽字(簽章)：

　　簽約時間： ____年____月____日

　　簽約地點：

加工承包合同10

　　(甲方)委托方：

　　(乙方)加工方：

　　根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：

　　一、貨物概況及加工價格

　　1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。

　　1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。

　　1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。

　　1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。

　　二、質量標準

　　2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。

　　2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。

　　三、交貨時間及地點

　　3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。 3.2交貨地點： 3.3現場收貨聯系人：

　　五、包裝標準

　　5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

　　5.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。

　　六、貨款支付

　　6.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。

　　6.2結算時按乙方實際加工驗收合格的'數量結算。

　　6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。

　　6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：

　　七、違約責任

　　7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。

　　7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　八、合同的變更與解除

　　8.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。

　　8.2合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。

　　九、解決爭議的方式

　　9.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

　　十、其他

　　10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。

　　10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　10.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。

　　10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同11

　　發包方(甲方)：

　　法定代表人：

　　身份證號碼：

　　承包方(乙方)：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國農村土地承包法》規定，本著平等、自愿、公平、公正原則，就林地承包經營問題，甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同條款如下：

　　一.承包林地概況。甲方將其位于轄區內地名高洞山的林地，面積約_畝，發包給乙方承包經營。承包林地的具體四至以大寨灣村民組派代表指定邊界為準。另附由林業技術人員勾繪并經甲、乙雙方蓋章、簽名確認的萬分之一地形圖作為合同附件。

　　二.承包期共_年。期限為：從付先榮采伐結束之日開始計算時間至25周年止。(最好是寫為“____年____月____日至____年____月____日的格式”)

　　三.承包期間承包款按以下所列方法由乙方繳交給甲方：

　　1.承包款合計15.5萬元人民幣。

　　(所涉及的金額建議寫為大寫如十五萬五千元或者寫為155，000元)

　　2.承包款繳納方式：

　　(1)簽定合同之日付1.55萬元。

　　(2)付先榮采伐結束，乙方完全進行經營之日，付4.65萬元。

　　(3)不出現邊界糾紛，乙方完全進行經營之日起五年內付清余款。

　　四.承包林在付先榮采伐結束時已經沒有地上物(包括所有林木)。如有極少地上物無償歸乙方所有，并由乙方自行處置。

　　五.甲、乙雙方的權利義務。

　　〈一〉甲方的權利義務：

　　1.甲方有權督促乙方按合同規定繳納承包款。

　　2.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提供以下有效證件：

　　(1)承包林地范圍內經縣人民政府登記換發的'新版林權證。

　　(2)林地發包方案的集體決議。該決議要有該村民小組戶主會議三分之二以上戶主簽名同意。

　　(3)由林業技術人員用萬分之一地形圖現場勾繪擬發包林地的范圍界線圖。

　　3.按合同規定，甲方必須依時將承包林地交付給乙方使用，該林地性質必須是商品經濟林地。

　　在承包期內，甲方必須協助乙方理順林地周邊關系和本轄區內的村民關系，做好確認承包林地與周邊地塊的權屬確認工作，做到四至清楚，界至明確，確保乙方的承包

　　經營權，收益權不受侵害。如因甲方發包林地權屬有糾紛，甲方要負責解決，因此而造成乙方損失的，由甲方負責賠償。

　　4.在承包期內，在承包范圍內外的甲方原有的交通道路，要無償提供給乙方使用。

　　5.甲方要協助乙方搞好護林防火和林區治安管理工作，確保乙方正常經營生產。

　　6.甲方要協助乙方申辦林權登記手續和采伐申請手續等。

　　〈二〉乙方權利義務：

　　1.在承包經營期內，按合同規定乙方對承包的林地有獨立自主經營權、林木所有權、林木處分權和收益權，任何單位和個人不得干涉。

　　2.在承包經營期限內，乙方對林地承包經營，獨立核算，自負盈虧，所發生的一切債權債務由乙方獨自享有和承擔，與甲方無關。

　　3.在承包經營期限內，乙方可以向外招商引資或引進技術和資金與第三人進行合作經營或聯營，但必須告知甲方備案。

　　4.在承包期限內，乙方必須按合同規定進行種養開發，要做好承包范圍內的生態環境保護和水資源的保護，做好護林防火工作。

　　5.在承包期內，乙方不得將承包林地擅自轉包或將經營權轉讓，如乙方確實需要轉包或轉讓，必須經得甲方同意，并依法辦理轉包或轉讓手續。

　　在確保甲方能依照本合同規定取得權益的前提下，甲方不得故意阻撓乙方轉讓經營權。

　　6.在承包期內，乙方必須按合同規定繳交承包款給甲方，并依法依規繳交各項稅費。

　　7.在承包期內，乙方要做好承包林地范圍內的道路、灌溉設施和其他設施的保養、維修工作，做好道路暢順、灌溉設施完好。

　　六.合同承包期滿后，如乙方繼續承包該林地，必須在期滿前60天內用書面向甲方提出申請，承包費用不得超過本次的兩倍；如甲方村民提出承包，在同等條件下，乙方有優先承包權。如乙方不再繼續承包，乙方必須將承包林地的林木砍伐處理完畢。在合同期滿后30天內將原承包的林地交還給甲方。

　　七.違約責任

　　〈一〉本合同生效后，雙方都必須認真履行合同，不得單方擅自解除合同，如單方解除合同，則視為違約，違約方必須向守約方交付違約金5萬元，并要賠償守約方的一切經濟損失，守約方有權要求違約方繼續履行合同或有權解除合同。

　　〈二〉本合同生效后，乙方必須按合同規定繳交承包款給甲方，如超期繳交承包款，則按應付未付部分的日萬分之四交付逾期付款違約金給甲方，直至付清應交的承包款為止。如超過6個月尚未付清應交的承包款，則視為乙方違約，按合同第七條第〈一〉款處理。

　　〈三〉如因甲方發包的林地手續不合法或因甲方發包的林地權屬不清產生糾紛，致使合同全部或部分不能履行，則視為甲方違約，按合同第七條第〈一〉款處罰。

　　八.在承包期間，如雙方有未盡之事宜或雙方發生糾紛，可通過友好協商解決，通過協商達成一致的補充協議，是本合同的組成部分，具有同等效力。如協商不成，可訴至有管轄權的人民法院解決。

　　九.本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式伍份，甲、乙雙方各執一份，送有關部門備案叁份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工承包合同12

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　定作方：______

　　承攬方：______

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　十四、雙方協商的.其它條款

　　-----------------------------------

　　| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |

　　|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |

　　|單位地址： |單位地址： | |

　　|法定代表人： |法定代表人： | |

　　|委托代理人： |委托代理人： |經辦人： |

　　|電話： |電話： | 鑒(公)證機關(章) |

　　|電報掛號： |電報掛號： | 年月日 |

　　|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規定外， |

　　|帳號： |帳號： |鑒(公)證實行自愿原則) |

　　|郵政編碼： |郵政編碼： | |

　　-----------------------------------

　　有效期限：年月日至年月日

　　監制部門：印制單位：

加工承包合同13

　　甲方：（簽字）：____________

　　乙方：（簽字）：____________

　　甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方某某市某某區某某村道工程（總長度1。4公里）施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　1、乙方承包該工程的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備材料，乙方只負責施工。

　　2、承包費用：8。5元/㎡

　　3、支付方式：施工隊進場預付2000元，5天后再付5000元，經驗收合格后付13000元，剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。

　　4、工期：乙方應在約定的`工期內完成全部施工任務

　　5、其他約定：

　　（1）乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責，與甲方無任何關系。

　　（2）乙方不得浪費、挪用甲方的材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失。

　　（3）乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。

　　（4）水電由甲方負責。

　　（5）保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。

　　6、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）：____________

　　乙方（簽字）：____________

加工承包合同14

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　根據《合同法》之規定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協議條款如下：

　　一、工程概況

　　二、工期

　　本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的`加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。

　　2、遵守以上約定并執行。

　　四、乙方的權利和義務

　　2、按照圖紙制作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。

　　3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。

　　4、遵守以上約定并執行。

　　五、技術要求

　　1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。

　　2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。

　　3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。

　　4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規范要求標準讓甲方滿意。

　　5、構件制作驗收執行GB50《鋼結構工程質量驗收規范》。

　　六、付款方式

　　合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。

　　七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。

　　八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執一份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________

　　________年________月________日________年________月________日

加工承包合同15

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合發電有限責任公司的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工作范圍與內容

　　乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務；電話機移機服務，微波電路、調度總機、輸煤調度系統、自動交換機、生產監控系統、生產用時鐘顯示系統等服務。

　　第二條合同期限

　　本合同期限一年。

　　第三條承包方式

　　包工不包料

　　第四條合同總價

　　本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。

　　第五條材料供應

　　1.乙方負責本合同范圍內所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規定的材料鑒定試驗；

　　2.乙方采購的材料須符合國家或行業現行的有關標準，并符合國家及上級主管部門規定的進貨渠道。

　　第六條驗收標準

　　1.缺陷消除率100%；

　　2.微波設備運行率為99.8%；

　　3.交換設備運行率為99.9%；

　　4.調度總機運行率為99.9%。

　　第七條質量保證金

　　1.本合同質量保證金為合同總價的10%；

　　2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質量保證金。

　　第八條付款方式

　　甲方按時間進度付款，付款時乙方需開具服務業發票(與付款額度相同)，乙方在每月25日前補開當月差額部分發票(年總費用十二分之一扣除當月已開發票)，甲方在每月25日前結清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質保期滿，經驗收合格后支付。

　　第九條違約責任

　　1.甲方不按本合同規定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。

　　2.乙方不能按照合同規定的進度完工或質量達不到合同規定的要求而使甲方蒙受重大經濟損失，及未按本合同規定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　第十條、爭議或糾紛：

　　因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。

　　第十一條、不可抗力：

　　由于雙方不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的'條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區的公證機構出具。雙方應按該事件對履行本協議的影響，通過協商決定是否免除或部分免除履行本協議的責任，或者延期履行本合同。

　　第十二條合同變更：

　　本合同簽訂后，如需修改，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　第十三條附則：

　　本合同一式肆份，雙方各執兩份，每份均具有同等的法律效力。

　　本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。

　　本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：

　　1.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務分工范圍

　　2.撫順發電有限責任公司與修配專業公司機械加工服務安全協議

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(授權代表) (授權代表)

　　開戶銀行：開戶銀行：