裝飾合同匯編十篇
隨著人們法律意識的建立,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編整理的裝飾合同10篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:
1.2、工程地點:
1.3、承包范圍:以預算所列單項為準,增加項甲乙雙方在施工工程中商定。
1.4、承包方式:包工包料
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7、合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前2天,甲方騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表,聯系方式負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
第3條乙方工作
3.1、參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,聯系方式負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日歷天內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5.6、如工程竣工后,甲方未驗收而投入使用,則視為驗收甲方驗收合格。正式進入維保期。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同采用可調價格:
可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。因本工程是拆除重新裝飾工程,為節省造價存在很多不確定因素,工程量以現場實際發生的具體工程量為準,主要材料價格以工程預算書報價中材料價格為參考價格,人工費、輔助材料價格參照河北省造價信息。
6.2、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料14天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在7天內,結清尾款。
第7條關于材料供應的約定
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、1設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值5%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供或由乙方設計的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安全工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的`圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程1消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.2、甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.3、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.4、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.5、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工作進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第11條附則
11.1、本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
11.2、本合同一式兩份,雙方各執一份。
11.3、本合同履行完成后自動終止。
11.4、附件
(1)建設工程預算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
年月日 年月日
裝飾合同 篇2
發包人(甲方):________________________
住所:______________________電話:____________傳真:____________
委托代理人:________________________電話:____________傳真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________電話:____________傳真:____________
法定代表人:________________________電話:____________
本工程設計人:________________________電話:____________
施工隊負責人:________________________電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議:
第一條工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________。
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作
1、開工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條關于工期
1.工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的`,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、等不可抗力的;
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;
(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條
關于材料供應和保管
1.任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
2.對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3.材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收
1.工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-20xx)為質量評定驗收標準。
2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5.驗收時,工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________。
8.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關于工程價款及結算
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數____________支付階段或時間____________支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________。
2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b.瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
c.實木地板面積為:實際面積+6%×實際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d.木工衣柜類面積為:實際面積(平方米取整數值,小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算,超出0.5平方米的按1平方米計算);
e.其他按項項目按項計算;
f.其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g.估價項目測量后再具體報價;
h.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買,經甲方同意可以調整。
3.特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的,由乙方負責繳交。
(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發包人接到資料后天內未有異議,即
視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則
1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6.因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執行發生爭議,應友好協商解決:協商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條附則
1.本合同一式兩份,雙方個執一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字):________________________乙方公司(蓋章):____________
現場代表(簽字):___________________現場代表(簽字):____________
證件名稱:______________________證件名稱:______________________
頒發機構:______________________頒發機構:______________________
證件號碼:______________________證件號碼:______________________
__________年____月____日___________年____月___
裝飾合同 篇3
發包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經雙方確認預算的工程內容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),則工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的',甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
l0.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁,當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
第十一條 其他約定
第十二條 附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執一份,副本貳份,甲方執貳份,乙方執貳份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或做法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供的貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
附表一:
附表二:
裝飾合同 篇4
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務,違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定:“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為,物業管理企業應當制止,并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為,進行教育制止,提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為,根據情節輕重,采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的'建筑主體構造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今,模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現目標管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設崗兩個,保安設備、監控設備24小時運行。”但是,原告從沒有按照合同約定運轉監控設備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現故障后,原告不修復,致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施,甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》,原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務,甚至破壞消防設施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定,原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經通知并取得同意,擅自撤離電業園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權,在原告糾正錯誤履約行為前,有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務,給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定,在原告正確履行物業服務義務之前,答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇5
發包方(以下簡稱甲方):身份證號碼: 工作單位: *現住所地址(有效通信地址):*郵編: *電話: *手機: 傳真:注:以上帶“*”項目為必填項目。
承包方(以下簡稱乙方):(公司全稱)
營業執照號: 法定代表人(或負責人): 辦公地址: 簽約代理人: 聯系電話: 施工代理人: 聯系電話:
客戶服務中心投訴電話: 計財部結算電話:
依照《中華人民共和國合同法》、建設部發布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其
它有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1 工程地點:1.2 工程建筑面積:1.3 戶型:1.4 工程內容及做法(見《預算單》及圖紙)
1.5 工程承包方式,雙方商定采取下列第
(1)乙方包工、包基礎施工材料、包部分(或全部)主材(以“甲方委托乙方代
購主材清單為準”);
(2)乙方包工、包基礎施工材料,甲方提供主材(見甲方提供裝飾裝修材料明
細表)。
1.6 工程期限
開工日期為甲方首期款(基本裝修工程造價的55%+第1.7款的②+③+④+⑤+⑥)到乙方帳后第四日即200年月日(或另行約定為200年 月 日);如物業部門開工手續完備時間晚于前述時間或其他原因延誤開工,則以交底單時間為開工日期。
竣工日期為開工后第工作日。
1.7 合同總價款為(人民幣)金額大寫:。 其中包括:
① 基本裝修工程造價為(人民幣)元, 金額大寫:。②水電預收款為(人民幣)元(每建筑平米元), 金額大寫:。 ③工程管理費為(人民幣)元, 金額大寫:。 ④設計費為(人民幣)元(每建筑平米元), 金額大寫:。 ⑤遠途施工費(人民幣)元, 金額大寫:。 ⑥主材代購款(含風險服務費)為(人民幣):元, 金額大寫:。
注:以上②③④應在首期款時全額支付。⑤⑥如有發生,應在首期款時全額支付。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與乙方共同委托 監理公司對本工程項目進行監理,監理費用由甲方承擔 %,由乙方承擔 %。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方提供,乙方執兩份;
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執一份,乙方執兩份。
第四條 甲方責任
4.1 開工前四天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、電器等陳設,以不影響施工為原則,乙方不對余留陳設負責。
4.2 提供施工期間的水源、電源,并承擔其費用,否則由此造成的工期拖延由甲方承擔。
4.3 負責協調施工過程中與鄰居之間的關系;
4.4 如需拆改原建筑的承重及非承重結構或設備管線(燃氣、暖氣等),負責到有關部門辦理相應的審批手續并交乙方備案。
4.5 負責辦理物業部門的開工手續;并承擔物業部門的各項費用(任何名目);由于乙方原因造成物業部門的罰款則由乙方承擔。
4.6 由甲方委托他人進行其他施工項目,在交叉施工過程中給乙方施工項目造成損失的,由甲方承擔賠償責任。
第五條 乙方責任
5.1 乙方應在施工中嚴格執行施工規范和質量標準,保質按期完成工程施工。
5.2 乙方應在施工中嚴格執行安全施工規范。因違反安全施工規范出現工傷事故,由乙方內部自行承擔,與甲方無關;違反安全施工規范,給甲方造成損失的,應負賠償責任。
5.3 乙方應在施工中嚴格執行施工防火要求。由于施工造成火災事故,由乙方承擔責任;給甲方造成損失的,應負賠償責任。
5.4 乙方應嚴格執行國家有關施工現場管理的規定,不得擾民。
5.5 乙方應嚴格執行國家有關施工現場管理的規定,做到不污染環境。
5.6 為保障工程順利完成,乙方應保證施工現場的整齊有序。
5.7 工程竣工后負責清掃施工現場(不包括專業保潔)。
5.8 乙方應負責做好成品保護工作(甲方委托他人進行其他施工項目造成交叉施工除外)。
5.9 乙方應嚴格執行國家、本市及物業管理部門的強制停止施工和臨時靜音施工規定。
5.10 乙方所使用的基礎裝修材料應符合國家或行業有關質量標準和環保標準,否則甲方有權拒絕材料驗收,由此產生的后果由乙方承擔。
5.11 乙方的設計和施工應嚴格執行《民用建筑工程室內環境污染控制規范》和《室內裝飾裝修材料有害物質限量十項標準》。
5.12 乙方應承擔因乙方原因造成的政府管理部門或物業管理部門的罰款。
5.13 乙方施工人員不得使用已安裝好的廚具設備、燃氣設備及衛浴設備等設施。因乙方施工人員擅自使用上述設備、設施導致損壞,乙方應予賠償,并承擔全部責任。
5.14 乙方應負責現場的安全管理,包括對臨時進入現場的外來人員的管理。
5.15 乙方設計師應負責協助甲方選購飾面材料、家居配套設備、家具用品及配飾品等,并提供合理資訊。
5.16 乙方設計師應對施工過程全程監督、協調,并及時糾正施工中不符合設計方案的項目。乙方有權根據工作需要更換設計師。
5.17 乙方對甲方提供的材料應合理使用,并控制損耗率。超過合理的損耗率,乙方應予賠償。
5.18 乙方負責對甲方所提供的材料、設備進行驗收、確認,辦理完交接手續后,施工質量控制由乙方負責。
5.19 乙方在施工中應使用相應的電動工具,不得野蠻施工。
5.20 乙方施工人員不得在施工現場做飯。
5.21 乙方施工人員不得在施工現場住宿。(甲方特殊許可的除外)
5.22 乙方不得以各種理由向甲方索要工程款項以外的任何費用。
5.23 乙方應切實遵守乙方的長期承諾及合同簽約時的當時承諾(為切實保護雙方的利益,“承諾”僅指書面承諾)。
5.24 甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。
第六條 工程變更
6.1 甲方變更或增減施工項目時,應與乙方協商,雙方簽署《工程洽商單》并列明調整的價款和工期的相應順延后,乙方按《工程洽商單》執行。(依照建筑裝飾行業慣例,減項不縮減工期)。
6.2 合同履行中的各項協商事宜均須由乙方施工代理人與甲方共同商定并簽署《工程
洽商單》,任何口頭承諾或口頭協議均無效。為確保合同雙方的利益,任何書面補充(變更)協議均須由乙方法定代表人或負責人簽署方為有效,否則無效。
6.3 施工中甲方與乙方施工人員(包括工長、班長、工人)違背6.2條約定所做的變更內容所引起的一切后果均由甲方承擔,給乙方造成額外費用和損失的.應予承擔和賠償。
6.4 工程增項或變更應適當順延工期。
6.5 合同簽定后,如甲乙方中任何一方單方面要求解除合同,須按基本裝修工程造價的20%支付對方違約金。如甲方要求解除合同,還須承擔乙方因簽定本合同發生的設計費(按 元/建筑平方米計算)。
6.6 合同簽定后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時,為部份違約,須向另一方支付減項金額20%的違約金。
6.7 工程施工后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時,為部份違約,須向另一方支付減項金額20%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方已經施工,甲方須另外向乙方支付該項目所發生的費用。
6.8 中期款結算后增加施工項目,甲方在交納增項工程全款后,乙方予以施工。
第七條 材料供應
7.1 由乙方提供的基礎裝修材料須嚴格按照乙方當期《家居指定環保基礎裝修材料名錄》執行。
7.2 乙方提供的基礎裝修材料應符合國家或行業有關質量標準和環保標準。乙方材料配送庫中缺貨可采用同品質材料代替,但應及時知會甲方。
7.3 如施工中使用的材料出現假冒、偽劣,甲方有權要求更換,乙方應按照《中華人民共和國消費者權益保護法》無條件予以更換并給予甲方正品材料價格兩倍的賠償。造成工程質量問題的,乙方應無條件整修并承擔其費用。
7.4 應由乙方購買的基礎裝修材料,在工程進行中,甲方如需變更,雙方須先填寫“變更洽商單”,確認品牌及價格后,乙方方可購買,任何口頭協議無效。
7.5 由甲方負責采購供應的材料應是符合設計及施工要求的合格產品,并按施工進度送到工地現場。甲方應在材料進場前一天通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。因甲方供料延誤或發生規格差異等質量問題,造成工期延誤,由甲方承擔。
7.6 甲方委托乙方代購“主材”的,須在合同中列明“甲方委托乙方代購主材清單”,
裝飾合同 篇6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
本工程設計人:
聯系電話:
施工負責人:
聯系電話:
工程項目:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,結合本市住宅裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同):
第一條:工程概況
一、工程地址:___________________________________;
二、居室規格:房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛________陽臺
1、_________室,計__________平方米;
2、_________廳,計__________平方米;
3、_______廚房,計________平方米;
4、_______衛生間,計_________平方米;
5、__________陽臺,計__________平方米;
6、其他(注明部位) ,計 平方米。
總計:施工面積 平方米。
三、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式,雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。
(1) 乙方包工、包全部材料(見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(2) 乙方包工、包輔料,甲方提供主材(見附表:甲方提供裝飾材料明細表,見附表:乙方提供裝飾材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表:甲方提供裝飾材料明細表)。
五、工程開工日期:20xx年 月 日
六、工程竣工日期:20xx年 月 日. 工程總天數: 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)
第三條:質量要求
一、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
二、工程驗收標準,雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
三、質量檢查監督部門:重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收,材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場(見附表:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的.損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
一、 合同一經簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經甲方驗收合格時, 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經驗收合格后結算, 金額________(大寫:______________)。
二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注:施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。
三、甲方付清工程價款,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據.)
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
一、 因下列原因造成工期延期,經甲方確認,工期相應順延:
1、 工程量變化或設計變更;
2、 不可抗力;
3、 甲方同意工期順延的其它情況。
4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣
裝飾合同 篇7
發包人:____________
承包人:____________
吉林省建設廳監制
吉林省工商行政管理局
__________年_____月
說明
1.此合同文本是根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規制定的示范文本,供雙方當事人約定采用,適用于本行政區域內的住宅裝飾裝修工程。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。
2.工程承包方:應具備工商行政管理部門核發的營業執照,并具有建設主管部門批準的裝飾裝修工程的施工資質或行業協會的相應資格。簽訂合同前,承包方應向發包方提供上述承包資格證明。
3.發包、承包雙方當事人直接簽訂此合同,應當一式兩份,雙方當事人各執一份;凡在當地各裝飾裝修市場內簽訂此合同的,應一式三份(發包、承包雙方及市場有關管理部門備案各執一份)。
4.本合同對雙方當事人均有約束力,并維護雙方當事人的合法權益,承包方應當恪守誠實信用,負有對合同條款正確說明的義務。
5.住宅裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內的電氣回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程)結束時需進行驗收,并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收,甲乙雙方均須在驗收單上簽字后方能使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。
6.本合同施行之日起,吉林省行政區域內各專業市場自制的家裝合同同時廢止。
7.本合同文本條款由吉林省工商行政管理局負責解釋。住宅裝飾裝修施工合同
合同編號:____________
發包人(甲方):____________________________________
委托代理人(姓名):____________民族:____________
住所:__________________________身份證號:________
聯系電話:______________________手機號碼:________
承包人(乙方):____________________________________
營業執照號碼:______________________________________
經營場所:__________________________________________
法定代表人:____________________聯系電話:________
委托代理人:____________________聯系電話:________
規范服務達標證號:__________________________________
本工程設計師:__________________聯系電話:________
施工隊負責人:__________________聯系電話:________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規之規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方在平等、自愿、公平、誠信、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
第一條工程概況
1.1施工地點:______________________________________
1.2工程裝飾裝修面積:______________________________
1.3工程戶型:______________________________________
1.4工程內容:(見報價單和圖紙)____________________
1.5工程承包方式:經雙方商定,采取下列第______種方式:
(1)承包人包工、包全部材料(見附件二)。
(2)承包人包工、包部分材料,發包人提供其余部分材料(見附件一、二)。
(3)承包人包清工、發包人提供全部材料(見附件一)。
1.6工程期限________日(以實際工作日計算):
開工日期__________年__________月__________日
竣工日期__________年__________月__________日
1.7工程造價和報價單
(1)工程造價為(人民幣)__________(金額大寫)
¥:________________________________________
(2)雙方約定,如變更施工內容、變更材料,變更部分的工程款按實際發生另計。
(3)工程報價(見附件三)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙和室內環境質量
3.1雙方提供的施工圖紙和室內環境質量指標必須符合國家有關規定的要求。
3.2雙方應當對施工圖紙和室內環境質量指標予以確認。
3.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條發包人義務
4.1開工三日前要為承包人人場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、.電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4應書面告知乙方施工人員有關規定,以便乙方施工人員遵守物業管理部門的各項規章制度。
4.5負責協調承包人施工人員與鄰居之間的關系。
4.6負責垃圾外運輸及處理。
4.7不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等其它管道設施。
(5)強令承包人違章作業施工的其他行為。
4.8凡必須涉及4.6款所列內容的,發包人應向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全適用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4.9施工期間發包人仍需部分使用該居室的,發包人則應負責配合承包人做好保衛及消防工作。
4.10參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定、安全保質、按期完成本合同約定的工作內容。
5.2嚴格執行建設行政主管部門的工程內容:
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電
等,由承包人承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、設備和居民留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
(7)負責將裝修垃圾裝袋并及時清運到物業指定位置。
5.3發包人為少數民族的,承包人在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條材料供應
6.1發包人提供的材料:
(1)發包人負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,發包、承包雙方應辦理交接手續,承包人發現發包人提供的材料、設備有質量問題或規格差異、應及時向發包人提出,發包人仍表示使用的,由此造成工程質量問題影響裝飾設計效果,責任由發包人承擔。發包人供應的材料按時抵達現場后,由承包人負責保管,由于保管不當造成的損失,由承包人負責賠償。
(2)發包人采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經發包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍賠償給發包人。
6.2承包人提供的材料
承包人供應的材料、設備,應提前通知發包人到現場驗收,雙方就設備質量、環保標準共同驗收,由發包人確認備案。
6.3雙方所提供的建筑裝飾材料,必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》并出具具有法律效力的裝飾材料合格證書和檢測報告。
第七條質量標準
7.1本工程施工質量執行dbj08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31—t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和建設行政主管部門及行業所制定的其它地方標準、質量評定驗收標準,以及施工圖紙、做法說明設計變更文件。
7.2裝修室內環境污染控制方面,應嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325---xx)的.標準執行。
第八條工程驗收
8.1雙方約定在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)雙方約定的其他事項。
8.2工程完工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到竣工通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署驗收單。
8.3雙方未辦理驗收手續,發包人不得人住,如發包人擅自人住視驗收合格,由此造成的損失由發包人承擔。
8.4竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題并經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為竣工驗收單附件)后,可視為驗收。
8.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年。
第九條工程款支付方式
9.
1合同簽字生效后,發包人按下列表格中的約定時間向承包人支付工程款,付款比例由雙方協商確定。
工程款付款時間表
付款時間
付款比例
金額
合同簽訂后
開工前三天
元
工期過半
油漆工進場
元
竣工驗收
驗收合格當天
元
增加工程項目
簽訂工程項目變更單時
元
9.2雙方款項往來均應出具收據,施工結束乙方應開具統一發票交發包人。
9.3工程結算(見附件五)。
第十條合同的變更和解除
10.1工程項目如需變更,需提前與對方聯系。經雙方協商一致后,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期(見附件四)。甲方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
10.2合同簽訂后施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理法律手續,訂立終止合同協議,并由過錯方按合同總價
款_____________%支付違約金,解除本合同。
第十一條違約責任
11.1對以下原因造成的竣工日期延誤,經發包人確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其它情況。
11.2對以下原因造成的竣工日期的延誤,工期應當順延,每誤工一天,甲方應向乙方支付合同價款2‰違約金。
(1)發包人未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)發包人未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因發包人責任造成工期延誤的其它情況。
11.3因承包人責任不能按期完工的,工期不順延,因承包人原因造成工程質量存在問題返工費由承包人承擔,工期不順延,并向發包人支付合同價款的2‰違約金。
第十二條爭議解決方式
12.1凡因履行本合同所發生的與本合同有關的一切爭議,雙方應協商解決,也可向建設行政主管部門、工商行政主管部門申請調解。
12.2協商、調解不成的,雙方選擇按下列第______種方式處理。
(1)將爭議提交______仲裁委員會,請求按照其仲裁規定進行仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同經發包人、承包人雙方簽字(蓋章)后生效。
13.2工程開工前,發包人應將房屋外門鑰匙______把交承包人施工保管,工程竣工驗收時,發包人負責提供新鎖______把,由承包人當場安裝交付使用。
13.3本合同簽訂后,工程不得轉包。
13.4本合同一式______份,發包人、承包人雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。凡在家居裝飾有形市場簽訂的合同,本合同應一式三份,發包人、承包人雙方及市場有關部門各執一份。
13.5雙方可書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由承包人承擔的責任的,仍以本合同為準。
13.6因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。
第十四條其他約定
1.____________________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________________;
4.____________________________________________________________________________;
5.____________________________________________________________________________。
第十五條合同附件
合同附件為合同的組成部分,具有同等的法律效力。合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署時間,附件內容如下:
l.附件一:發包人提供材料、設備明細表
2.附件二:承包人提供材料、設備明細表
3.附件三:工程報價單
4.附件四:工程質量驗收單
5.附件五:工程項目變更單
6.附件六:工程結算單
7.附件七:工程報修單
發包人(蓋章):______________
_________年_________月______日
承包人(蓋章):______________
法定代表人:__________________
委托代理人:________________
__
________年________月________日
附件一:發包人提供材料、設備明細表
序號
材料或設備名稱、品牌
規格
型號
質量
等級
單位
數量
供應
時間
送達
地點
備注
發包人代表:_________
承包人代表:_________
_____年_____月_____日
附件二:發包人提供材料、設備明細表
序號
材料或設備名稱、品牌
規格
型號
質量
等級
單位
數量
供應
時間
送達
地點
備注
發包人代表:_________
承包人代表:_________
_____年_____月_____日
附件三:工程報價單
序號
項目
數量
單位
單價
合計
附:工藝做法用料說明
發包人代表:_________
承包人代表:_________
_____年_____月_____日
附件四:工程質量驗收單日期
檢驗項目名稱
檢驗結果
檢驗簽字
合格
不合格
補驗
甲方代表:(簽字)_________
乙方代表:(簽字)_________
_____年_____月_____日
附件五:工程項目變更單
甲方:__________________
乙方:__________________
變更內容
原設計
新設計
增減費用(+-)
詳細說明:
甲方代表:(簽字)_________
乙方代表:(簽字)_________
_____年_____月_____日
備注:(1)若變更內容過多請另附說明;
(2)增加項目金額、減少項目金額后,應將實付金額在簽署變更單時將價款一次付清。
附件六:工程項目變更單
甲方:__________________
乙方:__________________
序號
項目
金額備注
1
工程合同總價
元
2
變更增加項目
元
3
變更減少項目
元
4
工程結算總額
元
5
甲方已付金額
元
6
甲方結算應付金額
元
甲方代表:(簽字)_________乙方代表:(簽字)_________
_____年_____月_____日
附件七:工程保修單
甲方:__________________
乙方:__________________
公司名稱
聯系電話
用戶名稱
登記編號
裝修房屋地址
聯系電話
施工單位負責人
施工負責人
項目施工日期
竣工驗收日期
保修期限
________年_____月_____日至________年_____月_____日
發包人代表:(簽字蓋章)_________
承包人代表:(簽字蓋章)_________
_____年_____月_____日
備注:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收之日計算,保修期為貳年。
(2)保修期內由于承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修。
(3)保修期內由于承包人使用不當造成損壞,直至不能正常使用,由發包人自行負責。
(4)本保修單需發包人、承包人雙方簽字
裝飾合同 篇8
發包人(甲方):_________(全稱)
承包人(乙方):_________(全稱)
承包人資質等級:_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱:_________。
1.2 工程地點:_________。
1.3 工程內容:_________。
1.4 承包范圍:_________。
1.5 承包方式:_________。
□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(見附件)□乙方只包工
1.6 工程結構:_________。
1.7 裝飾裝修施工面積:_________。
2 工程質量
2.1 本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專業標準:《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)_________。
2.3 約定標準:_________。
3 工期
3.1 總工期:_________日(為日歷工期,并包括法定節假日)。
3.2 開工日期:_________年_________月_________日。
3.3 竣工日期:_________年_________月_________日。
3.4 延期開工:乙方不能按期開工的,應提前2日以書面形式通知甲方,如甲方2日內未做出答復的,視為同意延期開工,具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的,則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的,應征得乙方同意,由此造成的損失由甲方承擔,并相應順延工期。
3.5 暫停施工(停工):甲方要求乙方暫停施工的,應在24小時內向乙方提出處理意見,乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的,乙方可繼續施工,由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的,甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的,乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發生以下情況的,工期順延,乙方不承擔責任:
(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。
(2)工程量增加、設計變更的。
(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
(5)7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
(6)甲方未按時支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的.。
3.6.2 出現以上情況時,乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的,由乙方承擔責任,工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施,任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議,且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施,并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協議應包含以下內容:
(1)提前的時間。
(2)乙方采取的技術措施。
(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。
(4)實行新技術措施增加的費用。
4 設計
4.1 設計圖紙及技術文件的提供方式
□由甲方于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
□由乙方于開工日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批,甲方應于日內審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業設計公司于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時,應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓,由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失,由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續,乙方應變更施工進度計劃,送甲方批準,同時調整工程價款。
4.2.5 涉及設計變更的,設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品,以作計價及施工依據。
5 工程價款
5.1 本工程價款:_________
□招標工程以中標價為準。(應附中標通知書)
□非招標工程以審定的工程預(概)算書為準。
5.2 本工程價款總計:_________人民幣_________元,_________元。
5.3 本工程價款可在出現下列情況時調整:_________
(1)甲方確認的工程量增減。
(2)甲方確認的設計變更或工程洽商。
(3)符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
(4)雙方約定的其他增減或調整。
裝飾合同 篇9
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托處理人(姓名):_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
bp機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
單位名稱:_________
營業執照號:_________
注冊地址:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
本工程設計人:_________
施工隊負責人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:_________
1.2工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限_________天;
開工日期_________天_________月_________日;
竣工日期_________天_________月_________日;
1.5合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_________元
金額大寫:_________
(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條甲方工作
4.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第五條乙方工作
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料供應
7.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2按合同約定由乙方提供的.材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程質量按下列第_________項標準執行:
(1)《XX市家庭裝飾工程質量驗收規定》
(2)其它規定:_________
施工過程當中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程當中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
1、_________
2、_________
3、_________
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
10.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移手續(見附表九:工程結算單);
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
1、此合同簽訂地為:本市_________家庭裝飾裝修市場,工程款分兩次支付:第一次于開工前三日,甲方向乙方支付合同總金額的60%,即_________元;第二次于工程進度過半,將剩余工程款的40%,即__________元,由市場的有關管理部門負責代收。(注:此種工程款支付方式僅限于在市場內簽訂的合同使用,合同需經市場有關管理部門認證)
2、合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款;
┌────┬──────┬───────┐
│支付次數│支付時間│支付金額(元)│
├────┼──────┼───────┤
│第一次│開工前三日││
├────┼──────┼───────┤
│第二次│工程進度過半││
├────┼──────┼───────┤
│第三次│雙方驗收合格││
└────┴──────┴───────┘
3、其它支付方式:_________;
11.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后_________日后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表九:工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
11.4工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
第十二條違約責任;
12.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
12.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
12.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
12.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_________元;
12.5由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
12.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_________元;
第十三條合同爭議的解決方式;
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決;
1、向_________仲裁委員會申請仲裁;
2、向_________人民法院起訴。
第十四條幾項具體規定
裝飾合同 篇10
簽訂地點: 簽訂時間:
甲方(業 主):____________________________________________ 乙方(承包方):____________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點: 施工內容: 承包方式:
合同總工期______天,目____年____月____日開工至____年____月____日竣工。 合同總價款(金額大寫);
其中:人工費________元;材料費________元;合計 元。(見附表一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施,并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續,協調鄰里關系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的`規定,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付
開工日起三天內,甲方支付總價款的________%,計________元; 工程日期過半,甲方再支付總價款的________%,計________元; 驗收合格三日內,甲方支付總價款的剩余部分,計__________元。 五、材料供應
1.甲方供應材料
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表二) 。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場__ __日內,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。
甲方供應的材料、設備未經甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料
乙方采購的材料、設備,必須有材料設備表,(見附表三)注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽訂變更單(見附表四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據,以《天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件,乙方應按甲方的要求返工、修改,并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1回工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表五)。甲方自 接到工程驗收單七日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收, 超過七日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位:___________________________ 。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為:______________________________ 。 (本條2.2和2.3款的內容過多可另加頁)
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.該合同總價款已經包含施工人員人生、意外保險費用,由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全、火災、意外事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務,或其他使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金, 若違約金不能彌補損失時,當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發生爭議,由雙方協商解決調解。協商或調解不成時,雙方可以向當地人民法院起訴。
十一、其他約定
___________________________________________________________________________________________________________________________________。
十二、本合同未盡事宜,經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
十三、組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說明;
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協議;
4、補充規定。
十四、其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定 可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。
業主:(簽章)承包方: (公章)
注冊地址:
住地: 法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:聯系電話:
年 月 日 年 月 日
附表一
工程量及報價清單
裝飾施工地點:單位:元、平方米
【裝飾合同】相關文章:
裝飾的合同04-14
裝飾工程合同07-14
裝飾設計合同06-12
關于裝飾合同09-18
裝修裝飾合同10-01
裝飾裝修合同10-08
裝飾公司合同07-24
裝飾合同最新07-07
裝飾裝修合同04-27
居室裝飾合同07-18