精選制作合同范文匯總10篇

　　在當今不斷發展的世界，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的制作合同10篇，希望對大家有所幫助。

制作合同 篇1

　　甲方：重慶巴岳保安服務有限公司

　　乙方： 星邁服裝有限責任公司根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的相關規定，甲、乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上,經友好協商,就保安服買賣達成如下一致條款,以便共同遵守。

　　第一條 采購品種、單價及數量

　　1、甲方采購的保安服品種及單價為：夏季短袖襯衣：40元每件；夏季褲子：40元每條；長袖襯衣：40元每件；春秋常服：105元每套（含衣服和褲子）。以上單價均為含稅價（乙方需為甲方開具稅率17%的增值稅專用發票）。

　　2、采購數量以甲方采購訂單為準。

　　第二條 交貨地點及時間

　　1、交貨地點：甲方公司庫房。

　　2、交貨時間：合同簽訂后20日內交貨（具體可根據每次采購數量另行協商）。

　　第三條 加工形式

　　1、乙方要嚴格按照甲方提供的保安服樣品制作服裝（款式、面料、顏色等必須與樣品完全一致）。

　　2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。

　　3、貨物到達甲方指定地點后，甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收，并辦理交接簽字手續。

　　第四條 結算方式

　　甲方收到合格的貨物及增值稅專用發票后，1個月內以轉賬的.方式支付乙方全部貨款。

　　第五條 其它條款

　　1、乙方須保證產品與甲方提供的樣品一致，如出現問題，乙方負責修改；如修改后仍不符合要求，甲方有權取消訂單。

　　2、乙方提供的服裝，甲方發給保安實際使用后保質期為1年，甲方未使用保質期為3年，如在保質期內服裝出現褪色、變色、損壞等情況，甲方可視情況要求退貨或返回乙方處理，其中由甲方原因造成的除外。

　　3、在雙方合作過程中，如甲方部分服裝尺碼需進行修改，乙方負責免費修改。

　　4、乙方如未按時交貨，甲方將扣除乙方千分之二每日的貨款作為違約金。

　　5、此合同經雙方簽字蓋章后生效，本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　單位負責人： 單位負責人： 地 址：雙橋區雙南路115號 地 址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日 期： 年 月 日 日 期：年 月 日

制作合同 篇2

　　項 目 合 同 書

　　項目名稱： 云深投資宣傳片制作

　　甲 方：成都夢盒子品牌營銷策劃有限公司

　　乙 方：成都華蓉文化傳播有限公司

　　簽訂地點：成都

　　簽訂日期： 年 月 日

　　雙方在相互信任的前提下經友好協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、制作內容

　　，包括 文案策劃，后期剪輯，特效包裝 等，以上內容以雙方溝通確認的制作腳本為準。

　　二、制作周期

　　20xx年月日至20xx年月日。

　　三、制作費及費用支付方式：

　　1、制作費

　　合同內制作內容制作總費用(不含稅)合計人民幣： 玖仟陸佰元整（￥9600 ） ；

　　2、付款方式： 轉賬支付 ；

　　開 戶 行：中國建設銀行股份有限公司成都第六支行

　　賬 號：5100-1468-3080-5153-2829

　　名 稱：成都華蓉文化傳播有限公司

　　3、支付期限

　　雙方簽定正式合同后，1個工作日內甲方應向乙方支付合同定金，金額為總款項的30%，計人民幣 貳仟捌佰捌拾元整（￥2880 ） ；甲方通過樣片并支付金額為總款項的40%，計人民幣叁仟捌佰肆拾元整（￥3840 ），甲方終審通過樣片并支付金額為總款項的30%，計人民幣貳仟捌佰捌拾元整（￥2880 ）

　　四、甲乙雙方責任

　　1、 雙方簽定正式合同后，2個工作日內甲方應向乙方提供視頻制作所需的甲方資料，并為資 料的完整、正確性負責。如未及時提交詳細資料或文件或提交上述資料及文件超過規定期限，乙方相應順延交片時間；

　　2、乙方應嚴格按照合同規定的內容、時間及規格向甲方交付制作成果；

　　3、甲方如在合同執行期間對制作方案或設計提出修改調整意見，必須于每個階段性工作進行之前向乙方提出，乙方根據意見做出相應的調整, 如若甲方在此之前不提出意見，乙方有權按原方案進行制作; 為使工作更加有利地開展，甲方需積極配合，盡早提出意見；

　　4、乙方應保守甲方的商業秘密，甲方提供的所有資料僅用于甲方要求的影視片制作，不得外泄或用作其他用途，否則屬乙方違約，乙方按照合同總金額的20%向甲方支付違約金，給甲方造成直接或間接損失的，應椐實賠償；

　　5、合同履行后，乙方要求終止或解除合同，乙方應承擔總價款20%的違約金。并承擔給甲方造成的經濟損失；

　　6、所有視頻的最終版權歸甲方所有，乙方用于商業用途必須通過甲方書面同意。

　　五、雙方違約責任：

　　1、若甲方未按合同要求的時間支付制作費，甲方從應付制作費的次日起計算，每延誤一天，向乙方按應付制作費的1‰償付違約金。乙方未按合同要求的`時間提交成果，乙方從應提交

　　日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方按賠償經濟損失為制作費總額的1‰償付違約金；

　　2、乙方不履行合同時，應承擔總價款20%的違約金，同時返還已收取的全部制作費。

　　3、甲方不履行合同時，乙方不返還預付款，同時甲方需支付乙方已制作部分的費用。

　　六、其它

　　1、本合同經雙方簽章后即生效。雙方認為如有必要時，可到項目所在地的工商行政管理部門簽證。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　2、每個階段的成果確認單，甲方簽字認可后，與本合同具備同等法律效率。

　　3、本合同未盡事宜由雙方當面協商解決。

　　4、本合同一式兩份，甲方壹份，乙方壹份。

　　甲方：乙方： 成都華蓉文化傳播有限公司 甲方代表： 乙方代表： 吳 楠年 月 日 年 月 日

制作合同 篇3

　　甲方：_________乙方：_________甲乙雙方經友好協商，就主頁制作事宜達成如下協議：

　　一、甲方委托乙方制作甲方網站_________的主頁，乙方應按照甲方的要求制作主頁，并達到甲方滿意的效果。該網頁內含有/不含有后臺管理系統。

　　二、主頁制作費用

　　1.首頁設計，制作費：_________元;

　　2.內頁設計，制作費：_________元;

　　3.gif多層動畫設計，制作費：_________元;

　　4.flash頁面設計，制作費：_________元。

　　三、付款

　　合同簽訂后當日，甲方應當預付_________元定金。

　　網頁制作費用共計人民幣：_________元整，應在驗收期完成后_________天內交付。

　　四、驗收標準

　　1.甲方可以通過任何與因特網進行網絡連接的計算機瀏覽自己的主頁。

　　2.主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為標準)錯誤。

　　3.驗收合格，甲方以書面文字傳真方式簽收。驗收期限為_________。

　　五、甲方權利義務

　　1.提供有關企業的電子文字材料及圖片，以及其他相關文件，應保證材料完整，圖片清晰。甲方必須保證提供的信息內容真實可靠，不得發布虛假信息，信息內容必須符合中華人民共和國有關的法律和法規。

　　2.甲方有權根據網站平面設計圖提出修改意見。

　　3.甲方有權要求乙方按照雙方商定的網站結構，在雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容。

　　4.按時支付網頁設計制作費用。

　　5.依合同約定時間使用主頁。

　　6.甲方付清應付乙方的全部款項后，甲方正式享有網頁的全部使用權。

　　7.甲方應對網頁的源代碼進行備份。因甲方未對網頁的源代碼進行備份而發生源代碼損壞丟失等，乙方無法為甲方恢復，也對此不負責任。

　　六、乙方權利義務

　　1.乙方依據雙方商定的網站結構，在雙方約定的時間內，完成規定的內容。

　　2.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

　　3.在制作過程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協助實現，對有可能影響雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出合理的延期請求，由雙方協商確定具體時間。

　　4.由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

　　5.乙方負責在驗收期內，如果甲方需要修改主頁，可以免費進行較小的改動。

　　6.乙方負責對甲方進行操作培訓，該培訓可以以任何方式進行，如電話，傳真，面授等，培訓內容僅限于乙方所提供的服務的內容，如郵件的使用，源代碼及數據庫的備份，網站后臺管理的使用等。培訓內容不包括網頁制作等相關內容。

　　七、違約責任

　　1.由不可抗力因素(地震，臺風，洪水，政府行為及其它非乙方人力所能預見或避免的因素)造成本協議無法執行，乙方不承擔任何責任。

　　2.甲方違約或拒不付費時，乙方有權不退還定金，有權向甲方提出索賠，具體額度由雙方協商確定，由此造成的損失由甲方負責。

　　3.乙方違約或沒有按照合同規定按時完成，甲方有權拒絕付款，由此造成的損失，乙方自行承擔。

　　八、聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　九、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的.原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　十、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　十一、通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　十二、爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　十三、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十四、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十五、合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________

　　授權代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

制作合同 篇4

　　甲方：______________(委托方)

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　乙方：______________(承制方)

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　印刷品名稱：__________________

　　成品尺寸：____________________

　　印數：________________________

　　色數：________________________

　　用紙要求：____________________

　　后期特殊工藝要求：

　　亮膜 □ 起凸 □ 亞膜 □ 后粘兜 □ 過uv □ 模切 □

　　裱糊 □ 膠訂 □ 過油 □ 騎馬訂 □ 打孔 □

　　其它：______________________________________________________。

　　單價：_______元/______總價：___________元，大寫：______________________。

　　付款方式：(1)看樣定稿后預付___________元，大寫：___________(2)按質量要求印刷完畢送貨到甲方后，余款___________元付清，大寫：_________________。貨時間：______________________交貨地點：___________________。

　　本合同一式兩份，甲、乙方各持一份。甲、乙雙方本著誠實守信、平等互利的原則，在協商的基礎上，依據《中華人民共和國合同法》及有關規定簽定本合同，雙方蓋公章或簽字生效。

　　違約責任：___________________________________________________。

　　合同糾紛解決方式：___________________________________________。

　　備注：_______________________________________________________。

　　甲方委托代理人：___________ 乙方委托代理人：___________

　　_______年______月________日 _______年______月________日

制作合同 篇5

　　甲方：壽光市營里中心衛生院

　　乙方：壽光市營里新潤文印部

　　經研究決定，本工程由甲方委托乙方承建，依據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商達成如下協議：

　　一、工程概況：

　　1、承包范圍：甲方委托施工，乙方根據雙方確定的設計圖及報價所含項目及預算工程量進行制作、安裝，每季度第一個月上旬更換宣傳欄版面，版面內容由甲方提供。

　　2、承包方式：本合同經甲、乙雙方共同協商，采用包工包料、包質量、包工期的方式進行承包。

　　3、合同期限：本合同定于月日結束。.

　　4、工程造價：宣傳欄架子每個365元，更換版面每個180元。

　　二、關于工期的約定：

　　1、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并承擔乙方因趕工 采取措施的費用。

　　2、甲方原因所造成工程工期延誤，責任由甲方承擔

　　3、因乙方因原所造成工程工期延誤，責任有乙方承擔

　　4、因設計變更或非乙方原因所造成的'停工，工期相應順延.

　　三、關于工程付款方式及金額的約定：

　　工程竣工驗收合格后按實際數量支付架子款，每季度末按實際數量支付版面款。

　　四、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、工程質量應達到國家質量評定的合格標準。

　　2、竣工后，甲方應按乙方要求在合同工期內會同相關部門安排驗收。

　　3、做好施工現場保衛、消防、及清潔工作。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施進行保護和管理。

　　五、關于工程材料及制作工藝的約定：

　　本工程由乙方負責采購符合設計要求的合格產品。對原材料的質量、使用、制作工藝等甲方有權全部監督。由于乙方供應的材料及設備本身質量問題或規格差異，及制作工藝的問題，對工程所造成的損失，責任全部由乙方承擔。

　　六、違約責任：

　　一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方的經濟損失。

　　七、其他：

　　1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，經甲、乙雙方簽字蓋章后即行

　　生效。

　　2、合同未盡事宜，甲、乙雙方另行協商解決。

　　甲方蓋章：乙方蓋章：

　　甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：

　　印刷品訂貨合同

　　甲方(需方)：_壽光市營里中心衛生院_____

　　法定代表人：__王慶陽_ 職務：_院長__

　　乙方(供方)：__壽光市營里新潤文印部__

　　法定代表人：_楊新潤_ 職務：___經理___

制作合同 篇6

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲乙雙方就合作制作電視欄目《微播十堰》專題節目制作和運營，本著資源共享，優勢互補，利益均沾的原則，經友好協商，達成如下共識。

　　第一條 合作內容

　　1-1 電視專題欄目：《微播十堰》(以下簡稱欄目);

　　1-2 欄目時間為每期30分鐘，每周一期，共五十二期;

　　1-3具體內容包括欄目節目內容的編輯、制作和播出節目的推廣宣傳和節目的銷售，因節目形成的其他商業項目的開發等。

　　第二條 合作權益

　　2-1 甲、乙雙方因合作形成下列權益，所有權益歸雙方共有：

　　2-

　　1-1 因《微播十堰》節目制作而形成的所有署名、商標等知識產權;

　　2-2-2 因《微播十堰》欄目而形成的所有廣告、贊助、銷售等經濟收益;

　　2-

　　2-3 因《微播十堰》欄目而產生的其他經濟收益和權益。

　　第三條 合作分工

　　3-1 甲方負責所有節目的內容選題、編撰、欄目主持____市場推廣、銷售、發行和商業項目的開發。

　　3-2 乙方負責欄目制作、錄制、剪輯、動畫、字幕、后期等

　　3-3 廣告贊助由甲方為主負責并保證甲、乙雙方投資的收回和盈利。

　　3-4 乙方協助甲方廣告贊助招商工作。

　　3-5 所有實施方案經甲、乙雙方一致同意然后有甲方具體實施。

　　第四條 投資比例和收益分配

　　4-1 根據欄目預算方案，甲方負責總制作成本的 % ,即人民幣 元，占投資比例的 50 %;乙方投資人民幣 元，占投資比例的50%。本條投資比例也即所有經濟收益的分配比例。

　　4-2 甲、乙雙方同意對廣告公司和個人代理招商所獲得的廣告贊助收入按照30%(含稅和中介傭金)給相應廣告公司和個人作為廣告代理費用，計入成本。

　　4-3 按照預算，因廣告贊助超出成本預算有盈余時按照下列順序進行支出和按比例進行分配：新增加開發項目的投入，雙方投資，收益分配，所有收益分配為總收益減去總成本之余額，稅金由甲、乙雙方各自承擔。

　　第五條 管理機構

　　5-1 《微播十堰》成立節目劇組，所有與節目和欄目相關的事務由劇組統一管理實施。

　　5-2 劇組由劇組制片人全權管理，劇組相關部門由雙方共同派人參加，具體主創人員由劇組招聘和聘用。

　　5-3 欄目主要人員，如主持人、節目嘉賓由雙方一致同意確定。

　　5-4 劇組的行政和經濟管理依照劇組管理制度實施。

　　第六條 署名約定

　　6-1 節目署名制作單位為甲方和乙方，制片人、出品人、策劃由甲、乙雙方各指定一人擔任并署名。其他署名遵照電視行業和節目管理規定和慣例執行。

　　6-2 甲、乙雙方另行署名或推薦相關聯單位和企業署名，首先協商，如果該署名占用廣告贊助招商署名位置，該署名單位或企業應支付相應費用，甲、乙雙方認可不收取費用除外。

　　第七條 其他約定

　　7-1 甲、乙雙方合作期間都必須遵守商業規則，未經對方許可不得將本合同合作內容向任意

　　第三方披露，同時必須保守合作方其他商業秘密。

　　7-2 甲、乙雙方均可對欄目新的開發項目追加投資并以實際投資額調整投資比例和收益分配比例。具體比例另行協商確定。

　　7-3 任何

　　第三方作為投資商進入須經甲、乙雙方一致同意，該

　　第三方投資額和占有整個項目的.投資比例和收益分配比例由甲、乙雙方一致同意確認。

　　第八條 違約責任和罰則

　　8-1 因一方違約而給對方造成名譽和經濟損失，所有責任和損失由違約方承擔，受損方有權要求違約方承擔因此造成的一切損失。

　　8-2 因對本合同產生歧義或在本合同約定合作過程中出現糾紛，應協商解決，協商不成，任何一方有權向人民法院提起訴訟，維護自己權益。

　　第九條 合同生效和有效期

　　9-1 本合同自雙方簽字之日起生效，本合同約定合作內容結束本合同自然終止，但因本合同約定的合作項目沒有結束，雙方的權益和權利義務關系不因本合同終止而改變。

　　9-2 本合同因下列情形自動終止：

　　9-

　　2-1 雙方協商一致同意終止本合同繼續履行;

　　9-

　　2-2 因不可抗力因素本合同實際無法履行;

　　9-

　　2-3 因一方嚴重違約，本合同無法繼續履行;

　　9-

　　2-4 其他可能影響本合同完全和實際履行的情形。

　　9-3 合同履行過程中因一方違約或其他原因致使合同無法完全履行，除按約定處理外本合同能夠繼續履行的部分，甲、乙雙方應該繼續履行。

　　第十條 附則

　　10-1 本合同一式叁份，甲、乙雙方各持一份，《微播十堰》劇組留存一份。叁份具有同等法律效力。

　　10-2 本合同未盡事宜，甲、乙雙方以可以協商修改、補充，但須以文字書面形式表達。

　　10-3 本合同附錄《微播十堰欄目策劃方案》、《微播十堰欄目節目預算》。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

制作合同 篇7

　　甲乙雙方根據《合同法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于年月日制作、

　　二、名稱：

　　三、規格為：

　　四、制作要求：

　　五、安裝地點：

　　六、完工日期：

　　七、廣告采用甲方提供樣稿，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿。甲方在樣稿簽字后乙方開始制作。甲方提供的圖文圖像資料，如涉及使用權、肖像權等問題，相關責任由甲方負責。

　　八、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕制作。

　　九、廣告樣稿及所用材料表為合同附件，與本合同一并保存。

　　十、工程制作安裝費用（制作、安裝、運輸、設計等） 總計元（人民幣大寫）

　　十一、付款方式：甲方應在年月日前將預付款（總造價的50%）付給乙方。工程竣工后將剩余50%制作費付給乙方。

　　十二、違約責任：

　　（1）制作合同生效后，如因委托方原因而終止合同，所支付的預付款不預退還并賠償乙方因甲方違約行為所造成的實際損失。

　　（2）如果因乙方制作效果與樣稿有誤，乙方負責重新制作，剩余50%的工程款甲方將不予支付。

　　十三、甲方的權利及義務：

　　（1）甲方有權對乙方施工過程中的質量、進度及所用材料進行監督。

　　（2）竣工以甲方驗收合格為準。

　　十四、乙方的權利及義務：

　　（1）施工過程中發生的`水電均由乙方自行解決。

　　（2）在施工過程中發生的一切安全事故由乙方承擔。

　　（3）乙方需在雙方約定的工期內完工。

　　十五、工程完成后，甲方及時驗收，方可使用。如甲方在完工后三十日不予驗收，也不承辦接洽，承辦方有權自行處理并要求甲方付清制作費。

　　十六、工程保修：

　　工程保修期為壹年。工程款全部結清后，甲乙雙方的保修約定即能生效，乙方為整個工程質量保修，在保修期內出現任何質量問題，由乙方無償維修。

　　十七、合同糾紛解決方式，滄州仲裁委員會或法院起訴。

　　十八、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等效力。

　　十九、本合同簽字之日起生效。

　　客戶或代理單位（甲方）

　　制作單位（乙方）

　　單位名稱：

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

　　簽定日期：年月日

制作合同 篇8

　　甲方：委托方代表：

　　乙方：承攬方代表：

　　根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

　　一、承攬制作范圍。

　　乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的`前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。

　　二、合同期限。

　　本承攬制作發布合同期限暫定年，自年月日起至年月日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。

　　三、承攬制作業務費結算和支付方式。

　　3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

　　3.2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

　　3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。

　　3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

　　3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

　　四、違約責任。

　　4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

　　4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

　　4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

　　4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

　　4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

　　五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

　　六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

制作合同 篇9

　　合同編號________

　　定作方(簡稱甲方)：__________________

　　承攬方(簡稱乙方):___________________

　　甲、乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，達成以下協議：

　　一、甲方委托乙方拍攝、制作 (專題)片，成片長度 ，并為甲方提供母帶_ 盤， vcd光盤 碟, dvd光盤 _____碟。

　　二、甲方權利和義務：

　　1. 甲方需向乙方支付制作費用共計人民幣 元整(小寫￥)。

　　2. 甲方應向乙方提供制作所需的相關資料，并保證資料的.可操作性。

　　3. 甲方需對拍攝現場進行組織、安排、明確具體拍攝要求，配合乙方現場拍攝，。

　　4. 審片期間，在不脫離腳本的情況下，甲方有權要求乙方進行部分修改。

　　三、乙方權利和義務：

　　1. 乙方必須按照甲方腳本要求進行拍攝及制作，且成片各項技術指標均需達到要求，如出現質量問

　　題，由乙方承擔全部責任，并采取相應補救措施。

　　2. 凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量，甲方向乙方提出補救要求時，乙方有權拒絕

　　或向甲方提出補償要求。

　　3. 制作過程中每個環節必須由甲方驗收認可，工作方可繼續進行；、驗收項目包括，初剪(片子的剪

　　接，鏡頭的運用，長度，節奏等認可)，精剪(特技鏡頭，字幕等認可)，三維小樣(質感，動態

　　等認可)，片子的全部畫面必須在錄音前認可，方可錄音。錄音(配音，音樂，音效等認可)。

　　4. 乙方不得向外泄露甲方提供的相關資料，并應對甲方要求保密資料絕對保密。

　　四、付款及審片方式：

　　1、付款方式：

　　雙方簽定正式合同時甲方應向乙方支付首款，計人民幣 元整(小寫￥)；

　　甲方審片通過后即結清全部尾款，計人民幣 元整(小寫￥)。

　　2、審片方式：

　　在甲乙雙方正式簽定合同之日起 個工作日內，乙方完成制作后交付甲方審片。

　　五、其它條款：

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執一份，并具同等法律效力。

　　3、未盡事宜雙方本著友好合作精神協商解決。

　　甲 方： 乙 方：

　　簽字(章)： 簽字(章)：

　　日 期： 日 期：

制作合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：xxxx廣告有限公司

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》的有關規定，甲、乙雙方在平等自愿、互惠互利、協商一致的基礎上，就廣告代理發布事宜，達成如下協議，共同遵照執行。

　　一、合作目的

　　甲方委托乙方代理發布廣告。

　　二、廣告發布的內容

　　1、媒體形式： 紙媒、電視、網絡以及戶外廣告等；

　　2、發布時間： 20xx年1月至 20xx 年1 月 ；

　　3、廣告規格： 以甲方要求的為準；

　　4、發布內容： 以甲方簽字認可之樣稿；未經甲方同意，乙方不得擅自改動廣告樣稿。

　　三、價格及付款方式

　　1、廣告發布費用：￥198萬元（大寫：人民幣 壹百玖拾捌萬元 整）；

　　2、該費用包含廣告制作、發布費；除此以外，甲方不再承擔其它費用。

　　3、付款方式：

　　（1）在甲乙雙方磋商階段，甲方向乙方支付定金 48萬元 ；

　　（2）甲方自本合同簽訂之日起 7 日內向乙方支付第一筆款項 30 萬元；

　　（3）乙方制作完成后，甲方對廣告驗收后無異議，甲方向乙方支付第二筆款項 60 萬元；

　　（4）乙方發布完所有廣告后，甲方支付剩余款項 60 萬元；

　　4、付款時間： 上述所有款項最遲應于20xx年6月30日前全部付清。

　　四、雙方的權利與義務

　　1、乙方負責為甲方辦理發布廣告的審批手續。乙方應確保本廣告發布審批手續的齊全、合法，如因乙方審批手續不全而給甲方造成的.經濟損失及法律責

　　任，責任全部由乙方承擔。

　　2、甲方對其廣告發布內容的真實性、合法性負責。如因甲方提供的廣告樣稿侵犯第三人權利，甲方承擔由此產生的一切法律責任。

　　3、甲方應在接到乙方通知之日起 2 日內組織驗收，驗收依據為甲方前期簽字確認的樣稿；若甲方在 2 日內未對廣告發布質量提出異議，則視為甲方對廣告發布質量無異議。

　　4、乙方確保該廣告按照甲方要求正常發布。若乙方不按約定發布完所有廣告，承擔由此給甲方造成的一切經濟損失。

　　5、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應當停止發布，并立即通知甲方，同甲方共同進行修改。

　　6、乙方應在廣告發布后及時向甲方提供廣告發布的實景照片作為發布證明。

　　五、違約責任

　　1、甲方應按期向乙方支付廣告發布費用。若甲方未按時付款的，逾期一日按未付費用總額的萬分之一向乙方支付違約金。

　　2、乙方應嚴格按照合同約定履行廣告發布義務，履行不當應向甲方承擔違約責任。非因甲方的原因，造成甲方的廣告不能如期發布或未按照甲方要求發布的，乙方應向甲方支付 20 萬元 違約金。

　　3、因不可抗力，或者國家法律、法規、政策的變化，造成廣告不能正常發布的，雙方均不承擔違約責任；廣告費按照實際發布時間計算，或由雙方另行簽訂補充合同。

　　4、一方因實現權利而支出的全部費用（包括但不限于訴訟費、律師費、鑒定費、評估費、差旅費等等）由另一方承擔。

　　六、保密條款

　　1、乙方對因本次廣告發布而獲知的甲方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露。

　　2、甲方對于本合同的價格不得泄露于第三方。

　　七、爭議解決

　　本合同履行過程中發生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，任何一方有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、補充與變更

　　本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　九、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）

　　委托代理人：（簽字） 委托代理人：（簽字）

　　簽約日期：簽約日期：

【制作合同】相關文章：

制作合同10-21

鋼結構制作安裝合同制作安裝合同06-08

制作安裝合同08-13

廣告制作合同06-30

廣告制作合同07-08

視頻制作合同04-11

宣傳制作合同06-09

(經典)視頻制作合同05-28

網站制作合同10-26

加工制作合同10-02