實用的制作安裝合同三篇
隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的制作安裝合同3篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制作安裝合同 篇1
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規，就甲方委托乙方制作安裝廣告牌的有關事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：
第一條 制作概況
1.工程名稱：噴塑鐵皮字
2.廣告牌規格：
（1）0.8厚的鍍鋅噴塑鐵皮字
（2）標志字母共8個、R、4個大字、27個小字
1.63X1.63X3+1.32X1.32X5+0.35+4+0.45X27=33.21平方米
第二條 安裝要求
安裝地點：
施工要求：按照甲方提供給甲方的`設計圖案施工。
第三條 工程造價及支付方式
1.合同總價款共計人民幣7000.00元整（大寫：柒仟元整）。
2.合同生效后，乙方可在甲方廣告牌地基制作過程全部完工后一至三天全部一次性付清給乙方廣告牌總體款人民幣7000.00元整（大寫：柒仟元整）。
第四條 工程期限
施工日期自3月12日至3月26日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風），工期相應順延。
第五條 雙方權利、義務
乙方：
1. 協助、配合甲方的各項工作。
2、在施工中，因乙方原因造成停工、誤時及工人中途往返費用，由乙方負擔。
甲方：
1、協調解決施工中出現的問題，保質保量的完成工程， 施工期間如發生人身傷亡及其他安全事故均與甲方無關，由乙方自己承
擔。
2、乙方應保證廣告牌使用3—5年，抗風力10級（風力以當地氣象局報道為準）。
3、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效益，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜另行協商。如產生糾紛，應本著互諒互讓的原則協商原則協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴。
甲方：乙方：
住址：住址：
年 月 日
制作安裝合同 篇2
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關規定，雙方本著平等互利、誠實守信的原則，就本工程具體事宜，自愿達成如下協議：
第一條。交貨地址：
第二條。制作內容：
第四條。合同金額及付款方式：
一、貨款總造價為：￥元。大寫：萬仟佰拾元，
二、合同簽定后，甲方向乙方支付展柜制作預付金為：計￥元，大寫：萬仟佰拾元；
三、制作完畢，首批交貨甲方向乙方支付制作費用為：計￥元，大寫：萬仟佰拾元；
四、全部交貨后，甲方向乙方支付完其余費用為：計￥元，大寫：萬仟佰拾元；
第六條。乙方責任與義務：
1。乙方負責合同中項目內容的承制，確保按時交貨
2。乙方承接該單后，施工中不得以次充好使用不合格材料。
第七條。甲方責任與義務：
1、不的'故意拖延收貨時間。
2、不的中途改動方案，或以各種與乙方無關原因退貨
第八條。工期延誤：
造成以下原因之一的，工期相應順延：甲方不能按協議條款的約定提供開工條件、工程款未按時支付、設計制作方案的變更、合同期內非乙方原因如停水、電等影響乙方正常施工、不可抗力或自然原因如雨、雪、風、冰雹等及其它非乙方原因的停工或影響施工。
第九條。其他事項：
1、安裝完畢后，甲方應當在二日內組織對工程施工的審核驗收，逾期或推遲驗收時間，視為此工程合格。
2、工程完工后，款項未付清前，乙方有權將其拆除，并追究甲方給乙方帶來的經濟損失。造成的一切損失由甲方承擔。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力，自收到預付款之日起生效，合同履行完畢時失效。
第十條。爭議解決：
雙方產生爭議，可友好協商解決，協商不成可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條：傳真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
制作安裝合同 篇3
發包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
經甲乙雙方共同協商，乙方自愿承包甲方_________________項目的大橋欄桿制作安裝工程。本著平等、自愿、互惠互利的原則，結合本工程的實際情況，特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍：
4、承包方式：
5、合同總價：
二、施工質量和驗收要求
1、嚴格按施工圖紙和相關技術規范要求施工，達到國家大橋欄桿制作安裝及驗收標準要求，以有關質量驗收標準和本合同的.規定進行驗收。
2、焊接牢固，焊縫藝術、美觀，達到相關技術規范要求。
3、乙方必須向甲方提供相關材料出廠合格證和質檢報告等質保資料。
三、付款方式
合同簽訂后三日內，甲方向乙方支付預付款________元；乙方施工完畢，經甲方工程部綜合驗收合格后______天內付______%的工程款。剩下的______%作為質保金暫留甲方（不計利息），保修期為_____年，保修期滿后不出現任何質量問題，甲方負責一次性付清剩下的工程款。
四、成品保護
乙方施工完畢，交甲方工程部綜合驗收合格后，由甲方負責看管。未經驗收合格期間所發生的成品損壞或被盜等均由乙方自行負責。經驗收合格交甲方看管后所發生的成品損壞或被盜等均由甲方自行負責。
五、安全條款
1、乙方應保證安全、文明施工，不得酒后施工。
2、施工過程中的一切安全均由乙方自行負責，第三方安全事故，甲方應協助乙方向第三人追責。
六、施工工期
計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，共______日歷天。乙方必須保證在合同工期內保質保量完成施工任務，不得拖延工期。
七、質量標準
在施工過程中，乙方必須接受建設單位、監理、質檢部門及甲方的安全、質量監督檢查。存在質量問題，必須無條件返工，因此而給甲方造成的一切損失，必須照價賠償。
八、保修
在保修期內乙方接到甲方保修通知后24小時之內必須到場維修。若乙方不及時到場維修，甲方有權另外請人維修，其維修費用從乙方的質保金中扣除。
九、違約責任
本合同履行過程中，任何一方違反本合同的約定，致使合同無法履行或者給對方造成損失，責任方均應向守約方承擔損失，并支付合同價款________%的違約金。
十、附則
1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向合同履行地的法院起訴。
2、本合同一式_____份，雙方各執_____份。
3、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：
負責人：
聯系方式：
合同履行地：
簽訂時間：_______年_______月_______日
乙方：
負責人：
聯系方式：
合同履行地：
簽訂時間：_______年_______月_______日
【制作安裝合同】相關文章：
鋼結構制作安裝合同制作安裝合同06-08
制作安裝合同02-28
窗簾制作安裝合同10-19
承攬制作安裝合同09-20
門窗制作安裝合同02-27
廣告制作安裝合同10-26
門窗制作安裝合同06-28
廣告制作安裝合同03-03
【熱門】制作安裝合同12-12
門窗制作及安裝施工合同07-23