- 相關推薦
施工費合同
隨著人們法律意識的加強,合同的類型越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的施工費合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
施工費合同1
甲方:____
乙方:____
身份證號:____
甲方就_______________裝飾工程施工分包給乙方進行施工,為明確雙方責任,保質保量的完成該項工程,訂立以下協議,供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:____
二、工程地點:____
三、承包范圍:____
四、承包方式:____
五、工期:____本工程自___年___月___日期開工,至___年___月___日完工,日歷工期天(如遇雨雪等天氣等不可抗因素,工期順延)。
六、承包價格:____
七、結算方式:____
八、人工費支付方式:____
1、雙方簽訂合同進場日內,甲方按實際工程情況支付乙方前期施工費用;(此條款僅限于新班組適用,老班組按實際進度支付)。
2、按每月進度實際量付到___ %,完工后到付___ %,交工驗收合格后付到___ %,年末決算時付到___ %,剩余___%作為質保金,質保金期限為___ 年,期滿后一次付清。
九、雙方責任:____
1、甲方責任:____
(1)免費提供施工用水,電。
(2)保證材料及時供應
(3)提供施工圖紙。
(4)安排專業水電工接駁施工用水,電。
(5)對乙方施工質量,安全,進度驚喜監督,檢查和驗收。
(6)及時做好隱蔽驗收報驗工作。
(7)按照合同約定及時支付人工費。
2、乙方責任:____
(1)必須服從甲方管理人員的管理。
(2)嚴格按照甲方提供的圖紙,設計要求進行施工,如不按設計圖紙要求及裝飾規范施工,造成返工,浪費等情況,一切費用由乙方承擔,在此期間工期不得延誤。
(3)負責組織工人,工具進行施工,必須按項目部下達的任務進行人工結構調整,如乙方因此造成的工期延誤,甲方將按人工費總造價的%處罰。
(4)負責放線,協助項目經理計算材料,保護施工現場所有半成品和成品。
(5)嚴格遵守施工現場的.規章制度,組織教育工人注意安全防火,用電,文明施工,如發生人身安全,火災事故,所造成的經濟損失及刑事責任全部由乙方承擔。
(6)必須服從倉庫管理之父,指派專人領取材料,精確合理計算材料用量,不得隨意開解切割,如造成浪費,由乙方負責賠償損失。
(7)進場前負責將工人身份證復印件送項目部統一辦理出入證。
(8)進場工具必須列清單報送項目部。
十、合同的變更及接觸
出現以下情形之一的,甲方可以變更或解除本合同:____
1、完成本協議所規定當前階段的工作任務且不需要再留用。
2、乙方重大的違法亂紀現象,并造成一定后果。
3、乙方工作中發生重大過失,并給甲方造成較大損失的。
4、乙方的技術和操作水平不符合甲方要求。
5、乙方嚴重拖延工期未能在合理的期限完成施工任務,并給甲方造成直接的經濟損失。
6、由于乙方工作失誤,誤工,浪費材料造成的損失按原價賠償,項目經理有權給予處罰決定。
7、施工結束時工地不合理提料單產生的剩余材料由乙方和項目經理負責,按采購價的20%各罰50%。
十一、其他
1、本合同雙方必須嚴格遵守執行,具有同等法律效力。
2、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
3、本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。
4、本合同自雙方簽字之日起生效,所有款項結清后自動終止。
5、本合同嚴格按照安全施工協議執行。
甲方(蓋章):____ 乙方(簽字):____
代理人:____
___年___月___日 ___年___月___日
甲方: 乙方: 根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,在平等自愿的基礎上,甲乙雙方就安裝暖氣管道達成協議如下: 一、工程概況及承包方式 工程名城:公寓暖氣安裝調試工程地點:大興黃村狼垡四村南樓層22間房工程承包方式:包工包料暖氣管用:__,暖氣片用:__,鍋爐用: 二、工程期限 自20__年_月_日至20__年_月_日 三、工程價款及結算方式 此工程實行包工包料施工的方式,雙方協定總價為:_元整(人民幣大寫:_)元。合同簽訂時支付現金元,材料進場時支付現金元,安裝結算時支付出保證金外剩余的工程款_元。本工程經甲方驗收合格后無任何問題,一次性支付保證金。 四、乙方工程材料進場時,由甲方指定貨物的位置地點,工程材料的安全由乙方負責。 五、產品的安裝調試驗收 1、乙方負責暖氣管的安裝、調試 2、安裝的標準按照國家規范和行業要求,乙方竣工后通知甲方驗收,乙方負責提供產品,合格證書,材料合格證。、 六、乙方責任 1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作。如乙方沒按合同規定時間交工,每遲一天,乙方向甲方支付總價款的1%的違約金,2、由于材料及安裝不合格的'要求,造成的責任及損失由乙方負責。 七、甲方責任 甲方應為乙方入場施工創造條件,提供水電接入口。 八、產品質量責任及售后服務條款 自驗收之日起,工程無償保修期__年 鍋爐保_年 暖氣片保:_年 暖氣管道保:_年 九、本合同發生的爭執,由雙方友好協商解決,協商不能解決的任何一方可向所在地的人民法院提起訴訟。 十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效 甲方:乙方: __年_月_日__年_月_日 為了明確甲、乙雙方在施工過程中各自的權力和義務,保證雙方利益,明確雙方的職責,約束雙方的行為,相互緊密配合,保質保量完成商定的分項工程,現經甲、乙雙方充分協商制定本合同,以便共同遵守。 第一條:工程項目概況 1:工程名稱: 江都市地方稅務局綜合樓及附樓裝飾工程 2:施工工種: 木制作天花工程3:工程地點: 龍川路 4:工程承包范圍: 1: 1-3層的天花2: 窗簾盒 、天花線條5:工程總價: 安工程結算單為準 第二條:工程期限 本工程定于20xx 年 05 月21日開工,至 20xx 年 07 月20日 竣工交付使用。(按項目部 施工進度表實施) 第三條:工程付款:結算方式及條件 1:本合同生效后,乙方進駐工地施工10天后,甲方支付部分工人生活費以確保工程順利進展。支付金額右甲方按乙方每人10元/天的標準預付生活費。(實際施工工日和每天進場人數由發包方審核) 2:工程中、乙方所施工的工程進度款不付,年終總結。 3:分項工程施工完畢,待建設單位整體工程驗收合格交付使用后,甲方付到承包總價的95%。留取5% 維修款,維修期1年,1年后一次性結算。如工程跨年度時,甲方必須在春節前按乙方實際完成工程量、付80%為工人人工費。 4:結算條件:1、合同2、工程部結算清單、3、分管經理審批。 第四條:雙方責任 甲方: 1、向乙方提供設計圖紙。 2、甲方負責設計與技術上的指導工作,及施工隊伍流程安排工作。制定工程的`各 項規章制度及分項單位的協調工作。 3、根據乙方的材料計劃及時供應所需材料。 4、負責協調各工種的關系及因交差施工所引起的各類矛盾。 乙方: 1、嚴格按甲方的要求施工,遵守公司規定的各項規章制度,服從管理,聽從安排,管理安排好自已的施工隊伍。 2、及時開出材料計劃單,嚴禁多開材料,合理使用材料,杜絕浪費現象發生。 3、自行解決住宿及日常生活等問題。 4、嚴格遵守施工規范,若材料到現場后,由現場安排搬運,若乙方不搬,甲方自理,自理費用在乙方費用金中扣除。 5、出現明顯質量事故,而又無法修改的將視情節給予處罰。 6、在施工現場由于乙方人員不戴安全帽,不采取必要的安全防護措施,惡意違章所造成的工傷事故由乙方承擔責任。 第五條: 1、如設計變更出現二次施工,甲方將按實際返工量付給乙方。 2、如乙方未按設計施工,及未經甲方同意施工返工自負,并承擔材料浪費的責任。 第六條:獎懲制度 1、本工程確保優良工程,否則承擔相應責任; 2、嚴格按JG73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規范》的要求施工。 3、嚴格按QB1838-93《室內裝飾工程質量規范》的要求施工。 4、乙方在施工期間應嚴格按規范施工,對違反者(亂開材料、浪費材料、返工)所造成的損失應由乙方承擔責任。 5、乙方應無條件按合同工期保質保量完成工作,如能在合同期內,甲方將一次性獎勵乙方人民幣元整。如不能按期完成,甲方將根據實際情況對乙方進行一定限度的經濟罰款。 6、如果乙方未按照規定條款執行的,甲方有權終止協議,乙方并承擔經濟責任索賠,在工程承包款中扣除。如上下力資、易耗品等。 7、因甲方因素,含停工待料,影響工程進度,工期順延,但發生的停工待料甲方應補乙方每人按10元/日生活費(業主因素除外) 8、因材料質量不符合有關規定,造成質量事故,乙方均不承擔責任及維修費用。 第六條:未盡事宜、甲、乙雙方將根據協商簽字的其它附件與本合同具有同等效 力。雙方如有爭議,協商解決,協商不成由揚州仲裁委員會仲裁。 第七條:安全事項: 1、乙方嚴格遵守操作規程施工,安全第一、質量第一為宗旨,確保施工人員人生安全、用電安全、防火、防盜等。 2、施工隊伍要求班長每天在現場,特殊情況外出必須由代理班長負責。正副班長都脫離現場一次罰款100元。 3、下班前現場必須清掃,材料擺放整齊,現場檢查不合格一次罰款50元。 4、現場不準任意拖拉電線,發生因電造成的事故,一次罰款100元。 5、施工現場不準隨地大小便,發現一次罰款100元。 6、施工現場規定的場所不準吸煙,中午不允許喝酒,否則發現一次罰款50元。 7、工地不準打架斗毆,不管任何理由各罰款500元。對擾亂社會治安造成嚴重后果的將移交公安機關處理。 8、如發現工人偷盜公司的材料(不論好壞)一次罰款500元。并追究賠償責任,嚴重將送交公安機關處理。 9、若發現乙方施工人員素質太差,甲方有權辭退,乙方必須服從。 以上各條款,甲、乙雙方信守。 工程承包合同申請表見附件。 本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字之日起生效,本合同工 程范圍內項目全部竣工,尾款結清后失效。 備注: 甲 方:乙 方: 代表人:代表人: 簽訂日期: 簽訂日期: 甲方: 乙方: 根椐國家《建筑法》和《合同法》的有關精神,結合施工現場實際情況,經甲、乙雙方本著公平、公正、自愿的原則。甲方將新都 棟樓工程現場澆筑的砼構件模板及模板制安承包給乙方施工,經雙方協商一致達成如下協議: 一、 工程承包范圍: 1、 本工程所有現場澆筑的砼構件模板及木模制安、支模需用的搭拆 架臨時設施所需用的所有木板(不含一、二層使用的鋼管及扣件,標準層加固柱子的鋼管扣件)、泥工所需要的操作平臺板等。 2、 乙方自行負責組織施工工具,用具,自用安全設施.設備,及電纜 (主電纜由甲方提供),包括釘子、鐵絲等。 3、 工程完工后的場地清理,材料堆碼入庫(施工現場內)。 二、 工程質量: 1、乙方必須按甲方提供的施工圖及設計變更文件施工,保證軸線位置、構件幾何尺寸正確,符合設計要求。 2、工程質量必須符合設計和現行施工質量驗收規范及GB50300-20xx施工質量驗收標準的合格要求。 3、施工質量不符合以上要求,造成返工或浪費的材料及人工全部由乙方負責。 4、模板面平整度垂直度必須滿足設計規范的有關要求,模板望板超過半公分以上的必須經過打磨。 三、 單價及付款: 1、 按實際完成建筑面積計算(客廳陽臺全算)單價為82元/m2。 注:(本合同單價在20xx年8月30日前不作任何調整,于20xx年9月后所剩工程量由雙方協商調整) 2、 單棟在五層樓面板完成后開始支付第一次工程款;以后每五層支付一次工程款;即(五層頂板-十層頂板-十五層頂板等以此類推):單棟每次每五層按完成工程量的80%支付人工工資給乙方(其余中途不借支,由乙方全額墊資), 20%余款待工程竣工驗收合格后三個月內全部付清。 3、 單價中已包含人工費、材料費、安全施工補償,勞保福利等各項 津貼補助。 四、 工期: 根據監理、業主審批后的`施工進度計劃工期為準,如未按要求完成, 延長工期罰款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的,工期順延)。 五、 安全: 1、乙方在施工中必須遵守施工現場安全規定和公司安全管理制度, 嚴格按59-99合格)標準化施工現場。發生安全事故經濟費用在20000.00元以內全部由乙方自行負責;如超出20000.00元以外在60000.00以內部份,由乙方負責20000.00后,甲方負責余款的60%,乙方負責余款的40%;如超出60000.00元以外部份,由乙方負責20000.00 后,甲方負責余款的80%,乙方負責余款的20%。 六、 其他: 1、 如乙方未按工程進度及相關質量要求施工,工程未全部完成或單方不履行合同,甲方有權責令其出場,對所作工程量不支付任何費用,且乙方必須賠償從進場之日起耽誤的工期損失按500.00元/天計算付與甲方。 2、 乙方在簽定合同之前向甲方繳納20000.00元人民幣作為履約保證 金(如乙方未按工程進度及相關質量要求施工、工程未全部完成或單方不履約合同,甲方將不退還保證金)。 3、 支模材料周轉方式:當乙方把材料準備妥當后造成停工的經濟損 失全部由甲方負責(如果停工由建設單位原因造成,工期順延)。 4、 其他未盡事宜由雙方協商解決,協議與本合同具有同等法律效力。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效。 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 甲方: 乙方: 甲方為了抓工程施工進度,確保工程施工質量,安全順利完成重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪施工任務,將本分項工程發包給乙方,為了明確甲乙雙方責任。經雙方協商共同達成如下協議: 一、工程名稱:重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪硬化工程 二、工程地點:橋河工業園區區內 三、工程性質:人工費(注:含材料)。 四、人工費工作范圍、內容及價格。 1、工作范圍及內容:地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約15*8米;(在施工途中所須的一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,并派人配合好施工人員超平放線等工作)。 2、人工費價格:地坪硬化(含C20砼材料和運一切材料、機具到現場),價格為 42.4元/M2(含稅票),工作完成后按實際面積進行結算。 五、質量等級要求:經甲方現場驗收達到合格標準。 六、人工費的支付:工成完工后乙方憑稅票,甲方一次性付款。 七、乙方必須確保安全生產。在施工中的安全設施、防護用具由乙方自行負責,禁止違章作業。若因乙方管理不力、防護不到位、人為造成一切事故責任事故,由乙方自行承擔經濟及民事責任。 八、乙方必須保證質量,若因質量不合格造成反工、停工的'直接損失由乙方全部負責。 九、乙方在施工中的質量、安全必須接受甲方監督檢查,甲方有權按照安全協議和相關管理條例對違規、違章、違紀行為進行處罰。 十、 乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。 十一、工期:按甲方計劃和雙方協商20xx年xx月xx日動工至20xx年xx月xx日。 十二、本協議經雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補充協議為準。 十三、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,各份均具同等效力。 甲方:重慶市綦江縣公信建材有限公司 乙方: 年 月 日 年 月 日 甲方:_______(以下簡稱甲方) 乙方:_______(以下簡稱乙方) 依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規,本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款: 一、工程名稱:_______ 二、工程地點:_______ 三、工程項目:總建筑面積約____平方米(棟樓)。 四、進場時間 定于_____年_____月底前(以進場通知書為準)。 五、承包方式 包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。 六、承包內容 土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。 七、施工工期 自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為_____天。 八、工程質量 執行國家現行的有關施工規范及驗收標準,質量必須達到合格標準。 九、工程造價 本工程投資額約_____億元人民幣。 十、結算方式和計價標準: 1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《20__年建筑工程消耗量定額》、《20__年安裝工程消耗量定額》和《20__建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。 2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。 3、工人工資單價:執行35元/工日。 4、施工措施費按取費標準的60%計算; 5、規費雙方按規定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。 6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。 7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優先考慮使用。 十一、付款辦式: 1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的'1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。 2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。 十二、協議履約金的支付與返還 1、自簽訂承包協議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。 2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。 3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。 4、具體事宜以正式施工合同為準。 十三、甲方責任及義務 1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。 2、負責三通一平,提供材料堆放場地。 3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。 4、負責協調施工期間的各種外界干擾。 5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。 6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。 十四、乙方責任及義務 1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。 2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。 3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。 4、落實好各項管理措施,執行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規程,防火、防盜,確保安全文明施工。 5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。 6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。 7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。 8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。 十五、違約責任 (1)、履行本協議發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。 (2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。 (3)本協議與正簽合同具有同等法律效力。 十六、本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。 甲方:____乙方:____ 法定代表人:____法定代表人:____ 地址:____地址:____ _______年____月____日 發包方: 承包方: 一、工程概況: 1、工程地點:華諾國際 2、工程面積:約1500㎡ 3、工程內容及做法,按甲方提供的圖紙施工。 4、承包方式:乙方單包工 5、工程期限 開工日期:20xx年 月 日 竣工日期:20xx年 月 日 6、工程單價:580元/㎡ 7、施工范圍:按設計圖紙的室內施工范圍。 8、面積計算,按圖紙實際丈量外墻包邊尺寸計算。 9、安全責任事故:施工期間,乙方所有自己的施工人員安全責任事故全部由乙方自行負責,與甲方無關。 二、乙方工作 1、施工中嚴格執行施工規范,質量標準、防火規定、安全優質按期完成合同約定的工程內容。 2、施工期間,乙方施工人員擅自損壞施工材料由乙方全部賠償。 三、甲方工作 1、由乙方為清包工,甲方必須按時將施工所需的普通材料及加工材料送到現場。 2、在規定工期內,在甲方按時將施工材料送到現場的情況下,乙方未按期完工,每天按貳仟元為額度賠償,如果因甲方原因延誤工期,所延工期自動往后順延。 3、甲方負責工地的'垃圾清理、材料管理及提供臺架。 四、其它 乙方進場開始施工,甲方支付5萬元,工程以20天為支付工程款時間,每次支工程款按完成量的70%支付,工程完工使用前支付余額,留3萬元作為人工質保金,一年內分兩次付清,六個月付1.5萬元,十二個月付1.5萬元。 五、工程不包括工作: 1、空調、家俱、消防、新排風。 2、防水、石膏線條及石膏加工用品、金泊、銀泊。 甲乙雙方本著相互信任、平等的原則,如發生爭議,雙方協商解決。 甲方: 乙方: 年月日 甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方) 經甲、乙雙方協商,甲方同意將其承建的梧州市旺甫工業園區鑫華通(廣西)科技園8#廠房工程的樁基礎工程的靜壓預應力混凝土管樁工程分包給乙方承包施工,為明確甲乙雙方在施工過程中的責任和權利,特制訂本合同,供雙方共同遵守執行: 一、工程名稱:梧州市旺甫工業園區鑫華通(廣西)科技園8#廠房工程的樁基礎工程的靜壓預應力混凝土管樁工程。 二、工程地點:梧州市旺甫工業園區內。 三、工程內容和范圍: 按甲方提供的梧州市旺甫工業園區鑫華通(廣西)科技園s#廠房]=程的樁基礎的靜壓預應力混凝土管樁工程進行包工施工作業。如超出該工程要求的工程量或甲方要求更改,增減的工程量,均按實際工程量相應增減結算。按設計圖要求共1 5 3根樁,有效樁長初定為15 — 20米,單樁豎向承載特征值quk2600kfi,靜壓樁施工終壓力承載值qqk 4600kpa、設計要求管樁采用①500 _ iooa型號的管樁。 四、質量標準:按國家現行驗收標準達到合格等級。 五、承包形式:乙方采用包工包料的形式承包本樁基礎工程的靜力h t任務【乙方包工包料、包施工機械歿人工、包放線放點、包成樁焊接及成4 rsi。包做資料、不包普通樁尖及設計要求的樁底封混凝土在內、不包施工用電和生活用電用水、不包稅金及管理費】。 六、計算工程量方式及單價:靜力壓管樁的有效工程量的確認: 1、以施工現場的原地面標高到樁尖底的深度為計算有效樁的依據,單價按180元/米計算。 2、靜壓樁機的機械進退場費為20000元/臺/次 3、在施工過程中若需要樁尖時,樁尖另計,價格雙方另議并以l程聯系單的方式簽證確認。 4、本項目工程所有稅金及管理費、施工用水用電費用由甲方負責繳納。 5、上述所有數據以甲乙雙方現場施工管理員及監理人員簽證的施工記錄為依據。 七、工程款使用和支付辦法: 1、乙方機械進場并安裝調試完畢后,并進行試樁時,甲方應把機械進退場款一次性付清給乙方。 2、本工程甲方在乙方機械進場安裝調試完畢并試樁后,甲方同意先預付人民幣共拾萬元整給乙方作為前期購買管樁(因目前管樁市場不斷升價)材料的預付款,其余部分直到乙方全部施打完成本工程樁基礎時,甲方在三天內應一次性支付乙方所完成的工程總量的工程款(扣減已預付部分后)給乙方,逾期則按所欠總額的3%計付月利息給乙方,直到付清上述欠款為止。 3、本工程甲方支付給乙方的工程款請轉入如下帳戶: 開戶行:x信用社xxx 戶名:xx 卡號:xxx 九、工程工期要求和工期獎罰: (1)、由乙方放樁位,甲方和監理進行復核,并三方簽證確認。 (2)、若甲方在不具備施工條件的情況下催促乙方機械進場,導致乙方無法正常施工柞業,每停工一天甲方要補償乙方機械誤工費及工作人員生活費1000元整。如果乙方進場開工以后,若甲方不按時或按合同約定支付管樁材料款款及由于甲方在其他原因(如地下管線施工、圖紙更改等原因)未能按合同協議中規定提供給乙方施工,導致停工的`工期順延。若因不及時或按合同約定支付管樁材料款及甲方原因而造成停工超過兩天以上時,第三天起甲方補助給乙方每天停機費1000元。若甲方不積極處理的,乙方有權要求甲方即時結算付清所欠的各種款項并退場,若需乙方再進場施工,機械進場費另計。 (3)、工期從實際開工之h算起總日歷數__一天,起始日期以監理人發出的開工令為準。如遇雨天、停電和不可抗力因素影響,停工超過四小時,按日計數,工期順延。 (4)、乙方必須在規定時間內完成本合同工作量。 十、甲乙雙方責任: (一)、甲方: (1)辦妥施工前的準備工作(包括施工場地三通一平),甲方施工前要對乙方做好技術、質量、安全交底工作,施工中指派的各職能人員包括監理到場進行監督(包括簽證)。即乙方樁機進場前,甲方應先做好三通一乎和施工前的準備工作,主要為:接通水、電源(提供功率為180千瓦的電源點)、運輸道路及場地平整、辦理報建、臨時占用道路、四周危房的拆遷、施工現場防護工作、噪音報建等手續。同時在樁機進場施工前,甲方應準備好汩紅板或粗砂給乙方用于蓋樁孔用。甲乙雙方有責任對四周房屋進行樁前檢查,并作出施工許可的評估,若需加固搭設頂架及完成維修等均由甲方負責。施工期間甲乙雙方密切注意地下管線和四周房屋安全,如發現險情應立即停止施工,并由甲方負責處理清楚——切工作并做好排險措施后,己方再重新開工作業。若施工場地過軟或爛,造成沉機及施王道路無法運輸材料進場時,甲方應積極調運磚渣來鋪墊場地及道路,以確保施工的順利進行。 (2)、若乙方出現施工效率低,無法達到與甲方簽訂的進度要求、安全要求和質量要求;既不執行甲方的規章制度,又不聽從指揮;在施工過程中機械數量不足;因乙方原因造成半停工甚至停工現象超過十天以上等情況,甲方有權停止其施工。 (3)、按合同約定支付管樁材料款。 (4)、本地塊屬于甲方所有,在機械進場時甲方應將本施工場地內的所有電線,電纜、光纜、水管等地下埋設物標志清楚或遷移施工場地,否則在靜壓及引孔的施工過程中遇到電線、電纜、光纜、水管等被破壞由甲方負責。 (二)、乙方: (1)、對包工的樁基礎工程的相關工期、質量、安全等責任口 (2)、負責按規定要求組織工程施工人員包括工程管理人員,進行施工放線,并配合甲方指派的管理人員開展工作。乙方應負責向勞動部門及工程牽涉到的相關部門辦理有關手續及繳交應由乙方負責的相關費用,特別是勞務手續和保險費用,負責施工金過程的人力組織工作。 (3)、乙方應為甲方收集和整理本工程所施工的技術資料及施工的原始記錄。 (4)、建立合格的財務賬目,有合法的報銷憑證。 (5)、嚴格徹實執行工程施工操作規程和施工規范,確保工程質量和安全生產,按各項施工管理條例和規范組織施工。 (6)、乙方自行解決職工的日常生活設施和負責職工的管理乙方是本工程在建施工期間的治安負責人。 (7)、為了維護甲方的利益和社會信譽,乙方必須嚴格按照安全規范施工,做好安全教育和防范措施,確保安全施工。 十一、本合同未盡事宜,雙方本著事實就是的原則,共同協商解決或采取合法方式解決。 十二、本合同一武兩份,甲方雙方各執一份,本合同從雙方簽字蓋章之日起立即生效;在本工程壓樁作業工程完工驗收合格交付甲方平方向乙方支付工程款完畢后自行失效。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 簽字日期: ___年____月____日簽字日期:___年____月____日 合同編號:________ 出租方:______________ 承租方:______________ 簽訂地點:_____________ 簽訂時間:_____年___月___日 根據《合同法》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。 第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件: 第二條租賃期限 自___年___月___日至___年___月___日。共訂___天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前___日內,重新簽訂合同。 第三條租金 租金收取:_______________ 第四條押金(保證金) 經雙方協商,出租方收取承租方押金___元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。 第五條租賃物資的維修保養 租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。 第六條出租方變更 一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。 二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。 第七條違約責任: 一、出租方違約責任: 1、未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金___%的違約金。 2、未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金___%的違約金。 3、未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金___%的'違約金。 4、其它違約行為。 二、承租方違約責任: 1、不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金___%違約金。 2、逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金___%的違約金。 3、如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金___%的違約金。 4、其它違約行為。 第八條爭議的解決方式__________________________ 第九條其它約定事項___________________________ 第十條本合同一式___份,合同雙方各執___份。本合同附件___份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。 出租方(章)_____承租方(章)____ 單位地址:______單位地址:_____ 法定代表人:_____法定代表人:____ (或委托代理人)(或委托代理人) 電話:________電話:_______ 電掛:________電掛:_______ 郵政編碼:______郵政編碼:_____ 開戶行:_______開戶行:______ 帳號:________帳號:_______ 甲方:法定代表人: 乙方:法定代表人: 為了切實加強我縣20_年村級道路硬化項目工程建設管理,確保工程質量,資金使用效率及施工安全,保證20_年村級道路硬化工程保質保量按期完工,縣公路工程養護隊受縣交通局委托,對鄉(鎮)村社村級道路硬化工程進行技術指導和質量監督。為了進一步明確甲乙雙方的權利和義務,依據《中華人民共和國合同法》及其他法律法規的規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。 一、工程項目: 鄉(鎮村社村級道路硬化工程。 二、主要工程量: 該工程全長,其中:村道主線長,支線長。 三、工程技術要求: 該工程按《青海省村級道路硬化工程技術及施工要點》規定的技術標準及20_年村級道路硬化施工圖設計文件進行修建。村道主線砼路面寬度采用3、8—4、5米,砼板厚采用20cm,拓寬有困難的路段允許采用寬度3、5米,村道支線砼路面寬度采用3米,砼板厚采用16cm,拓寬有困難的路段允許采用寬度2、5米。砼路面所用水泥必須為p32、5#;砼配合比為:水泥300kg:碎石0、87m3。:砂0、3m3:;或l350型攪拌機每1桶水泥2袋、碎石448kg、砂227kg。水灰比為0、48;砼強度主線為c30,支線c20。主線基層(墊層)厚度為20cm,支線為15cm,路基填料中應選用碎(礫)石、天然砂礫等這水性、強度和穩定性較好的材料,不得使用淤泥、生活垃圾、腐質土和草皮填筑,路基材料中不應含有樹根、雜草和垃圾等雜物。路面橫向坡度采用1%~2%,路面橫向縮縫間距4米,接縫應與兩側模板垂直,縫寬5~10mm。村道主線設置必要的鋼筋混凝土蓋板涵,孔徑不小于1m,圓管涵不小于Ф50㎝,工程質量合格率達到100%。 四、施工日期: 五、工程資金結算方式: 該工程總價款(大寫(小寫?:,主線每公里補助定額15萬元,支線每公里補助ll萬元,簽訂本合同時,乙方必須向甲方交付總工程款的.5%作為履約金,工程總價款按實際建設里程和每公里補助定額核算。工程補助資金按上級部門撥付給甲方的實際情況,由甲方嚴格按照工程備料情況及工程進度和質量撥付給乙方,在該工程完工前撥付補助資金總額的80%,待工程竣工驗收合格后,甲方付清20%及5%履約金。扣工程款的10%作為質保金,質保期為1年。 六、甲乙雙方的責任: (一)甲方責任: 1、負責提供工程施工及竣工驗收的所有相關技術資料。 2、指派工程技術人員進駐施工現場,對工程施工全過程進行技術指導和工程質量檢驗。對不符合設計要求的工程責令乙方及時采取補助措施或返工。 3、對工程主要材料進行質量檢測及驗收。 4、按工程資金結算方式及時撥付工程補助資金。 5、配合乙方做好施工安全工作。 6、工程完工后,會同乙方對全部工程進行自檢,并積極配合上級部門做好竣工驗收工作。 (二)乙方責任: 1、在甲方驗收路基施工合格后,乙方及時組織勞力備好施工材料,備料必須達到工程用料的2/3,并做到砂、石料分開堆放,保證所用材料的質量,主要材料經甲方技術人員檢測,驗收合格后,甲方和乙方簽訂合同,隨即方可進行工程施工,在技術人員指導下,做好砼試塊,并到省公路局指定的試驗點作抗拉、抗壓等試驗。 2、必須在甲方技術人員的指導下,嚴格按照施工設計和工程技術要求組織施工。施工過程中,每一道工序必須經甲方技術人員驗收合格后,才能進行下一道工序的施工。 3、在工程施工過程中,經甲方檢驗不符合設計要求的工程,乙方必須及時采取補救措施,該返工的必須全面返工。 4、在施工過程中,不得擅自調整工程建設內容,不得擅自增加或減少工程量。 5、工程完工后,乙方必須用砂石土回填、壓實兩側路肩。 6、乙方在施工中必須加強安全生產管理,提高警惕,注意安全,做到文明施工,對于施工中所發生的各種機械事故、交通事故、其他意外事故及各類糾紛,甲方不予承擔任何責任,因此造成的重傷、死亡或經濟損失的,甲方不承擔任伺費用,一切責任由乙方自行承擔并解決。 7、工程補助資金必須專款專用,專戶專儲,單獨建帳。 8、積極配合甲方和上級部門做好工程自驗和竣工驗收工作 9、乙方在施工過程中,必須按時足額發放農民工工資,不得私自扣除。工程完工后,必須將工資今額撥付完,如不能全額撥付,甲方對該工程不予驗收,并從工程款中扣除資金抵扣農民工工資。 10、乙方在承包此工程時,應承擔不可預見的風險,如地震、洪水等不可抵抗的自然災害一切責任和損失由乙方自行承擔。 七、違約責任: i、甲力指派的技術人員經常不進駐工地,對工程施工技術指導不到位,影響工程施工的,按有關規定直接追究甲方主領導和直接責任人的行政責任。 2、未經甲方技術人員許可,乙方擅自施工,因此造成的損失由乙方全部承擔,甲方不予追加工程補助資金。 3、未經甲方技術人員檢測、驗收,將不合格材料用于工程施工,因此造成的一切損失由乙方全部承擔,甲方不予追加工程補助資金。 4、經甲方檢驗不符合設計要求而進行補救或返工的工程其一切費用由乙方承擔。 5、未經甲方許可,乙方擅自調整工程建設內容,擅自增加或減少工程量及資金規模,因此造成的一切后果由乙方自行承擔。 6、未經甲力許可,乙辦中途停工,不能按期完工或完工后驗收不合格,甲方不結算工程補助資金,同時按有關規定追究乙方責任人的行政責任。 7、未經甲片許可,乙方不得私門將工程轉包、分包給第三方,如違約甲方有權收回該工程的施工任務,此合同終止,由此造成的一切損失,由乙方自行承擔,包括5%的履約金不予退還。 8、合同簽訂之日起,甲乙雙方必須履行各自職責,必須對所簽合同負法律責任。 9、乙方必選按施工日期按時完工,否則,甲方將扣除總工程款的10%作為違約金。 八、本合同有效期為甲乙雙方簽字之日起至工程竣工驗收后止。 九、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。 十、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,縣交通局一份。 甲方(公章):_____乙方(公章):_____ 法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____ _____年__月__日_____年__月__日 一、建筑施工合同中管理費 (一)管理費全額返還給實際施工人 最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定:“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業整頓,降低資質等級;情節嚴重的,吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得,充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規范建筑業市場,保證建筑工程質量,進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案,十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費,系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據,應當予以收繳。 最高人民法院審理認為:根據《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳,目的在于平衡當事人之間的利益關系,及時制裁違法行為,進一步規范建筑市場,保證建筑工程質量,進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定,不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。 上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,依據《解釋》第四條對定,將非法轉包人已經取得的管理費,認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據案件實際情況,以公平公正原則為基礎,以平衡各方利益為標準,做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。 (二)法院酌定管理費支付比例 最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認為:本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效,故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用,不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調,原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元,并無不當。 最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認為:原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數,參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。 上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據無效合同的處理原則,認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作,依據民法中的公平原則,酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費數額,而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用,從而酌定實際施工人管理費數額。 (三)根據過錯原則確定管理費數額 最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認為:20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定:乙方(余松堅、黃澤喜)按工程實際結算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的.工程管理費、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同,應認定為無效,中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用,屬違法所得,不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款;盡管此約定是當事人真實意思表示,但合同被認定為無效后,如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇;一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據不足,本院不予支持。 上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據我國《合同法》第五十八條規定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。”上述案件中,非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯,最高人民法院根據過錯責任原則,依據法院自由裁量權確定管理費數額。 (四)根據合同履行情況結算 最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認為:對管理費,從二審查明的案件事實來看,雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此,實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此,二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費,并無不當。 上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定:“建設工程施工合同無效,但是建設工程竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持。”上述案件中,涉案合同雖然無效,但是路航公司實際履行了管理義務,該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格,雙方參照合同結算工程價款時,亦應當參照合同約定按實結算管理費。 (五)尚未支付的管理費無需再支付 最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認為:《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定,人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中,因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費,且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據,二審法院對此處理并無不當。 二、建筑施工合同的法律含義 建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方,雙方是平等的民事主體。 三、管理費用的法律意思是什么 管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的,或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。 管理費用屬于期間費用,在發生的當期就計入當期的損失或是利益。 企業應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用,結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。 甲方: 乙方: 甲方為了抓工程施工進度,確保工程施工質量,安全順利完成重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪施工任務,將本分項工程發包給乙方,為了明確甲乙雙方責任。經雙方協商共同達成如下協議: 一、工程名稱: 重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪硬化工程 二、工程地點: 橋河工業園區區內 三、工程性質: 人工費(注:含材料)。 四、人工費工作范圍、內容及價格。 1、工作范圍及內容:地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約15*8米;(在施工途中所須的.一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,并派人配合好施工人員超平放線等工作)。 2、人工費價格:地坪硬化(含C20砼材料和運一切材料、機具到現場),價格為42.4元/M2(含稅票),工作完成后按實際面積進行結算。 五、質量等級要求: 經甲方現場驗收達到合格標準。 六、人工費的支付: 工成完工后乙方憑稅票,甲方一次性付款。 七、乙方必須確保安全生產。在施工中的安全設施、防護用具由乙方自行負責,禁止違章作業。若因乙方管理不力、防護不到位、人為造成一切事故責任事故,由乙方自行承擔經濟及民事責任。 八、乙方必須保證質量,若因質量不合格造成反工、停工的直接損失由乙方全部負責。 九、乙方在施工中的質量、安全必須接受甲方監督檢查,甲方有權按照安全協議和相關管理條例對違規、違章、違紀行為進行處罰。 十、乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。 十一、工期:按甲方計劃和雙方協商20xx年年11月17日動工至20xx年年11月18日。 十二、本協議經雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補充協議為準。 十三、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,各份均具同等效力。 甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________ 甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________ 地址:_______________________ 地址:___________________________ 電話:_______________________ 電話:___________________________ 傳真:_______________________ 傳真:___________________________ 日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日 甲方:_________________市__________縣__________建材有限公司 乙方:______________ 甲方為了抓工程施工進度,確保工程施工質量,安全順利完成______________市______________縣______________建材有限公司活動板房地坪施工任務,將本分項工程發包給乙方,為了明確甲乙雙方責任。經雙方協商共同達成如下協議 一、工程名稱:______________市______________縣______________建材有限公司活動板房地坪硬化工程 二、工程地點:______________工業園區區內 三、工程性質:人工費(注:_________________含材料)。 四、人工費工作范圍、內容及價格。 1、工作范圍及內容 地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約______________米;(在施工途中所須的.一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,并派人配合好施工人員超平放線等工作)。 2、人工費價格 地坪硬化(含C20砼材料和運一切材料、機具到現場),價格為______________元/M2(含稅票),工作完成后按實際面積進行結算。 五、質量等級 要求經甲方現場驗收達到合格標準。 六、人工費的支付 工成完工后乙方憑稅票,甲方一次性付款。 七、乙方必須確保安全生產。在施工中的安全設施、防護用具由乙方自行負責,禁止違章作業。若因乙方管理不力、防護不到位、人為造成一切事故責任事故,由乙方自行承擔經濟及民事責任。 八、乙方必須保證質量,若因質量不合格造成反工、停工的直接損失由乙方全部負責。 九、乙方在施工中的質量、安全必須接受甲方監督檢查,甲方有權按照安全協議和相關管理條例對違規、違章、違紀行為進行處罰。 十、乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。 十一、工期,按甲方計劃和雙方協商______________年______________月______________日動工至______________年______________月______________日。 十二、本協議經雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補充協議為準。 十三、本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,各份均具同等效力。 甲方:______________市__________縣__________建材有限公司 乙方:_________________ ______________年______月_____日______________年______月______日 甲方(承包人):_______ 乙方(務工人):_______ 為保證施工安全的順利進行,確保務工人員的安全與健康,爭創文明工地,強化安全意識,在施工中必須做到“安全第一,預防為主,強化管理,文明施工”,結合本工程的實際情況,經雙方商定簽訂本合同書。 一、雙方的責任與義務: (一)甲方的責任與義務: 1、負責對乙方務工人員的.入場教育。 2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作,并履行簽字手續。 3、施工前,甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動,受教育者必須簽名,否則不予簽訂本合同。 4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。 5、有權進行安全檢查,對發現的問題及時提出整改意見。 (二)乙方的責任和義務: 1、按照甲方的要求,不得違章作業和野蠻施工。 2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。 3、乙方應保證其服從甲方的管理,遵守甲方的各項規章制度,遵守勞動紀律。 4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。 5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用,概由乙方及責任者承擔,甲方不負任何責任。 二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故,甲方不予承擔任何責任,本人同意以上細則者簽字生效。 三、本合同書一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字生效。 甲方:_______ 乙方:_______ 發包方:_______ ____年____月____日 甲方: 乙方: 根椐國家《建筑法》和《合同法》的有關精神,結合施工現場實際情況,經甲、乙雙方本著公平、公正、自愿的原則。甲方將新都_____棟樓工程現場澆筑的砼構件模板及模板制安承包給乙方施工,經雙方協商一致達成如下協議: 一、工程承包范圍: 1、本工程所有現場澆筑的砼構件模板及木模制安、支模需用的搭拆架臨時設施所需用的所有木板(不含一、二層使用的鋼管及扣件,標準層加固柱子的鋼管扣件)、泥工所需要的`操作平臺板等。 2、乙方自行負責組織施工工具,用具,自用安全設施.設備,及電纜 (主電纜由甲方提供),包括釘子、鐵絲等。 3、工程完工后的場地清理,材料堆碼入庫(施工現場內)。 二、工程質量: 1、乙方必須按甲方提供的施工圖及設計變更文件施工,保證軸線位置、構件幾何尺寸正確,符合設計要求。 2、工程質量必須符合設計和現行施工質量驗收規范及GB50300-20__施工質量驗收標準的合格要求。 3、施工質量不符合以上要求,造成返工或浪費的材料及人工全部由乙方負責。 4、模板面平整度垂直度必須滿足設計規范的有關要求,模板望板超過半公分以上的必須經過打磨。 三、單價及付款: 1、按實際完成建筑面積計算(客廳陽臺全算)單價為82元/m2。 注:(本合同單價在____年_____月_____日前不作任何調整,于____年_____月_____日后所剩工程量由雙方協商調整) 2、單棟在五層樓面板完成后開始支付第一次工程款;以后每五層支付一次工程款;即(五層頂板-十層頂板-十五層頂板等以此類推):單棟每次每五層按完成工程量的80%支付人工工資給乙方(其余中途不借支,由乙方全額墊資), 20%余款待工程竣工驗收合格后三個月內全部付清。 3、單價中已包含人工費、材料費、安全施工補償,勞保福利等各項津貼補助。 四、工期:根據監理、業主審批后的施工進度計劃工期為準,如未按要求完成, 延長工期罰款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的,工期順延)。 五、安全: 1、乙方在施工中必須遵守施工現場安全規定和公司安全管理制度, 嚴格按59-99合格)標準化施工現場。發生安全事故經濟費用在20000.00元以內全部由乙方自行負責;如超出20000.00元以外在60000.00以內部份,由乙方負責20000.00后,甲方負責余款的60%,乙方負責余款的40%;如超出60000.00元以外部份,由乙方負責20000.00后,甲方負責余款的80%,乙方負責余款的20%。 六、其他: 1、如乙方未按工程進度及相關質量要求施工,工程未全部完成或單方不履行合同,甲方有權責令其出場,對所作工程量不支付任何費用,且乙方必須賠償從進場之日起耽誤的工期損失按500.00元/天計算付與甲方。 2、乙方在簽定合同之前向甲方繳納20000.00元人民幣作為履約保證金(如乙方未按工程進度及相關質量要求施工、工程未全部完成或單方不履約合同,甲方將不退還保證金)。 3、支模材料周轉方式:當乙方把材料準備妥當后造成停工的經濟損失全部由甲方負責(如果停工由建設單位原因造成,工期順延)。 4、其他未盡事宜由雙方協商解決,協議與本合同具有同等法律效力。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效。 甲方代表: 乙方代表: ____年_____月_____日 ____年_____月_____日 【施工費合同】相關文章: 介紹費合同02-28 服務費合同03-19 人工費合同04-09 會務費合同06-03 人工費合同06-03 勞務費合同06-14 勞務費合同04-18 [熱門]人工費合同09-02 會務費合同模板09-11施工費合同2
施工費合同3
施工費合同4
施工費合同5
施工費合同6
施工費合同7
施工費合同8
施工費合同9
施工費合同10
施工費合同11
施工費合同12
施工費合同13
施工費合同14
施工費合同15